建设工程施工合同示范文本(版)教学内容
建设工程施工合同 使用说明 一、 本合同文本是在为建设工程施工承发包双方提供方便、灵活、实用、规 范的示范性文本。 二、 本合同文本主体内容由协议书、 通用条款和专用条款三部分成。 其中协 议书部分由承发包双方协商签定；通用条款部分是根据国家和地方的法律、法规、 管理规定及建筑市场惯例制订，无须另行约定的内容；专用条款部分属承发包双 方根据工程实际及双方意愿，予以专门约定的内客。 三、 本合同文本的通用条款与专用条款为对应关联关系， 可相互解释、互为 说明。专用条款内约定的合同内容，从专用条款；专用条款无专门约定的，从通 用条款。 四、 本合同文本未列事项，合同双方可根据工程实际及双方意愿， 另行签定 补充条款或补充协议，作为本合同附件。 五、 建设工程施工承发包双方签订合同， 可使用本合同文本，或参照文本内 容另行制定。 承包人 （ 全称） ： _____________________________________________________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工 程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： _____________________________________________________________________ 工程地点： _____________________________________________________________________ 工程内容： _____________________________________________________________________ 工程立项批准文号： _____________________________________________________________ 资金来源： _____________________________________________________________________ 二、工程承包范围 承包范围： _____________________________________________________________________ 三、合同工期 竣工日期： ______________________________________________________________________ 合同工期总日历天数 ________________________ 天 四、 质量标准 工程质量标准： __________________________________________________________________ 五、 台同价款 金额（大写）: _________________________________________ 元（人民币） ¥: ____________________________________________ 元（人民币） 六、 组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1、 本合同协议书
2、 中标通知书
3、 投标书及其附件
4、 本合同专用条款
5、 本合同通用条款
6标准、规范及有关技术文件
7、 图纸
8、 工程量清单
9、 工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、 本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予 它们的定义相同。 八、 承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内 承担工程质量保修责任。 九、 发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他 应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间: 合同订立地点: 本合同双方约定 后生效。 第二部分 通用条款 一、词语定义及合同文件 1．词语定义 下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义。
1．1 通用条款；是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立， 通用于建设工程
施工的条款。 1．2 专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体 工程实际，经协商
达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。 1．3 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价 款能力的当事人以
及取得该当事人资格的合法继承人。 1．4 工程师：指发包人指定的履行本合同的己方代表，或发包人委托的 监理单位派出的总
监理工程师。 其具体身份和职权由发包人、 承包人在专用条款 中约定。 1．5 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主 体资格的当事人以
及取得该当事人资格的合法继承人。 1．6 承包人代表：指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履 行的代表。
1．7 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资 质等级证书的单
位。 1．8 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资 质等级证书的单
位。 1．9 工程：指发包人、承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。
发 包 人：（公章） 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 承包 人：（公章） 住 所： 法定代表人： 委托代理人： 电 话： 传 真： 开户银行： 账 号： 邮政编码： 1．10 合同价款：指发包人、承包人在协议书中约定，发包人用以支付承 包人按照合同约
定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。 1．11 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经 发包人确认后按
计算合同价款的方法增加的合同价款。 1．12 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经 费支出。
1．13 保留金：指合同双方约定按一定比例在工程价款中提留，用于工程 缺陷修补的款
项。 1．14 接收证书：指发包人在工程或分项工程通过竣工验收后，签发给承 包人的工程接收
凭证。 1．15 缺陷责任期：指承包人在工程竣工后，对所建工程的存在缺陷及在 使用过程中暴露
出来的缺陷或损害负有修补责任的期限。 1．16 履约证书：指发包人在承包人按照合同约定履行责任，于缺陷责任 期满后签发给承
包人的完成合同履约的凭证。 1．17 保修期：指承包人在工程或分部工程竣工后，对所建工程在一定时 限内出现的质量
问题负有保修责任的期限。 其期限自工程或分部工程接收证书上 注明的竣工日期起，至质量保修书（合同）约定的期限止。 1．18 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定 节假日）计算的
承包天数。 1．19 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝 对或相对的日
期。 1．20 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围 内工程的绝对或
相对的日期。 1．21 图纸：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，满足承包 人施工需要的所
有图纸（包括配套说明和有关资料）。 1．22 施工场地：指出发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图 纸中具体指定的
供施工使用的任何其他场所。 1．23 书面形式：指合同书、纸质信件和数据电文 （包括传真、 电子邮件） 等可以有形
地表现所载内容的形式。 1．24 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定 所应承担的责 任。 1．25 索赔：指合同履行过程中，对于非己方过失，而是因对方原因造成 实际损失，向对
方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。 1．26 不可抗力：指合同履行中发生的不能预见、不能避免且不能克服的 客观情况。
1．27 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计 算（不扣除休息
时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计 算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的， 以节假日的次日为时限的 最后一天，但竣工日期除外。时限的最后—天的截止时间为当日 24 时。 2．合同文件及解释顺序
2．1 合同文件应能相互解释，互为说明。除专用条款另有约定外，组成 本合同的文件及优
先解释顺序如下： （1）本合同协议书 （2）小标通知书 （3）投标书及其附件 （4）本合同专用条款 （5）本合同通用条款 （6）标准、规范及有关技术文件 （7）图纸 （8）工程量清单 （9）工程报价单或预算书 合同履行中，发包人、承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视 为本合同的组成部分。 2．2 当合同文件内容界定不清或不相一致时，在不影响工程正常进行的 情况下，由发包
人、承包人协商解决。双方也可以提请工程师作出解释。双方协 商不成或不同意工程师的解释时，按本通用条款 38 条关于争议的约定处理。 3．语言文字和适用法律、标准及规范
3．1 语言文字 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如专用条款约定使用两 种
以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。 3．2 适用法律和法规 本合同文件适用中华人民共和国的法律和行政法规。需要明示的法
律、行 政法规，由双方在专用条款小约定。
建设工程施工 合同(示范文本)
建设工程施工合同（示范文本）甲方：（委托人）经协商，双方本着平等协商、互谅互让的原则，就甲方委托乙方承包甲方委托的如下建设工程施工事项，达成以下合同：一、工程名称工程名称为_____________，工程地址：_____________。
二、工程内容1. 工程规模及建筑面积本工程总面积约为_______平方米，其中主体建筑面积为_______平方米。
2. 工程进度及期限本工程的建设周期为_______，工程计划分为以下五个阶段：阶段名称工程内容工期3. 工程造价本工程施工总造价为_______元，其中人工费约为_______元，材料费约为_______元，外部设备费约为_______元，其他费用约为_______元。
4. 工程质量本工程的建设质量必须符合国家有关建筑工程质量规定。
施工过程中，乙方应按照相关的计划、要求和标准，执行保证建设工程质量、提高工程质量的各项措施，确保工程质量符合要求。
5. 工程安全本工程的建设过程中，乙方必须严格按照有关安全生产和职业卫生的规定和标准，充分考虑各种安全因素，尽可能防范和减少各种事故和危害，保证安全施工。
三、权利与义务1. 甲方的权利和义务（1）向乙方提供工程设计图纸、施工图纸、施工计划、技术资料和其他有关文件资料。
（2）对工程的质量和安全交由乙方负责，甲方负责监督施工过程中的施工质量和安全，以确保工程质量和安全符合国家规定。
（3）向乙方支付各阶段的工程施工款项，并按照工程进度、质量、安全，对乙方进行监督和考核。
（1）负责本工程的施工，按照工程规模、建筑面积和工程进度要求，全面担负本工程的施工任务。
（3）对工程施工过程中的人员、材料、设备等进行管理和监督，保证安全施工。
（5）按照本合同规定，完成各阶段的工程差额款的结算和支付。
四、工程施工款项及支付方式1. 工程施工款项总额为_______元。
五、违约与争议处理1. 双方违约责任的处理（1）如乙方未按照本合同规定按时完成工程建设和交付使用，由乙方向甲方支付违约金，违约金的定额约定为合同金额的_______%。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。
第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。
第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。
2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。
第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。
2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。
第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。
2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。
第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。
2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。
第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。
2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。
第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
2022版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2022-0201
2022版《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2022-0201 建设工程施工合同(示范文本)一、合同基本条款1.1 合同名称1.2 合同编码1.3 合同签订日期1.4 合同双方的姓名、地址1.5 工程名称、地址、用途1.6 工程规模、质量、技术标准、计划工期、合同价款等1.7 工程进度、支付方式、保证金等1.8 合同变更与解除二、合同的履行2.1 工程质量标准与要求2.2 工程图纸、施工方案、施工安全2.3 资金拨付、施工周期、验收标准等2.4 工程保险、担保、保修、维护等2.5 工程竣工报告、验收、结算、保证金返还等2.6 违约责任、争议解决等三、合同其他条款3.1 合同生效方式3.2 声明、承诺与保密条款3.3 意外事件与不可抗力条款3.4 通知、送达条款3.5 合同解释、争议解决条款3.6 合同附件、附属协议等简要注释1. 查询沿革：GF-2022-0201文档的最新版本并非1.0版，可能有历史版本信息。
2. 工程: 包括新建、改建、扩建、装饰装修、分期等工程建设。
3. 工程质量标准与要求：在工程建设过程中所需质量标准与管理措施，旨在保证工程质量。
4. 工程竣工报告、验收、结算、保证金返还：通常发生在建设项目完工时，经过竣工报告审核、验收等程序，并发生结算和保证金返还等过程。
法律名词及注释1. 合同：法律上的一种协议，是为了让签订双方在一定条件下达成共识，实现合作和风险控制。
2. 质量标准与要求：是指在工程建设过程中所需质量标准与管理措施，旨在保证工程质量。
3. 变更：是指在签订合同后，由于一些因素的改变，因此需要对合同进行修改、增补或者删除等操作。
4. 解除：是指在合同履行过程中，由于一方有失信行为，导致合同无法继续履行，因此另一方需要对合同进行解除操作。
5. 保证金：是指在建造工程或者其他领域的企业中，作为保证履行合同交易的一种形式，向对方缴纳的一定金额的保证金。
6. 意外事件与不可抗力：是指在履行合同过程中，由于自然因素等发生了无法控制或者无法避免的事件，因此需要在合同中规定对此类事件负责的条款。
《建设工程施工合同(示范文本)》：免修版模板范本
建设工程施工合同(示范文本)一、合同背景和目的该建设工程施工合同示范文本是为了规范建设工程施工合同的签订和履行，保障各方利益，维护社会和谐稳定而制定的。
本合同适用于建设工程施工合同签订和履行过程中的各类问题。
二、合同主要内容本合同主要包括内容：1. 合同基本信息：合同名称、合同编号、签订日期等；2. 合同当事人：承包方和发包方之间的信息；3. 工程概况：包括工程名称、位置、规模、内容等详细描述；4. 工程标的：具体列出工程项目、工作内容和进度计划等；5. 合同价款：包括工程价款、支付方式和付款周期等；6. 施工期限：明确工程开始时间、竣工时间和工程期限延长的规定；7. 质量要求：明确工程质量标准和验收标准；8. 合同变更：规定变更的条件、程序和责任；9. 违约责任：约定各方因违约行为产生的法律后果；10. 争议解决：约定争议解决的方式和程序；11. 合同签订和生效：确定合同签订的方式和生效的条件。
三、合同履行方式与工程保证1. 承包方应按照约定的工程标的、质量要求和工期完成工程，保证工程质量符合相关标准和规定；2. 承包方应配备符合资质要求的技术人员和施工人员，并按照相关法律法规进行施工管理和安全防护；3. 发包方应按照约定的方式和期限支付合同价款，确保承包方按时开展施工工作；4. 发包方有权对工程的进展和质量进行监督和检查，并提出合理的要求；5. 发包方有权在承包方未履行合同义务的情况下解除合同，并追究其相关责任；6. 承包方在施工过程中应购买必要的责任保险，以应对施工过程中的意外事故所造成的损失。
四、合同变更和解除1. 双方协商一致的情况下，可以对合同内容进行变更；2. 变更合同应按照法律法规的程序进行，并及时向有关主管部门报备；3. 未经对方书面同意，任何一方不得擅自解除合同；4. 一方违约后，另一方有权提出解除合同的要求。
五、合同争议解决1. 双方试图通过友好协商解决合同争议；2. 如无法协商解决合同争议，应提交相关争议至当地仲裁机构或人民法院进行解决；3. 争议解决的费用由败诉方承担。
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
建设工程施工合同（示范文本）第一部分合同协议书发包人（全称）：承包人（全称）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：。
2.工程地点：。
3.工程立项批准文号：。
4.资金来源：。
5.工程内容：。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：。
二、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准工程质量符合标准。
四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。
2.合同价格形式：。
五、项目经理承包人项目经理：。
六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）中标通知书（如果有）；（2）投标函及其附录（如果有）；（3）专用合同条款及其附件；（4）通用合同条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单或预算书；（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
建设工程施工合同(示范文本)(2017版)
建设工程施工合同(示范文本)(2017版) 建设工程施工合同(示范文本)(2017版)第一章总则第一条合同的基本情况本合同一式两份，甲乙双方各持一份，共同遵守。
第二条合同的签署本合同由甲方和乙方订立，经甲方法定代表人和乙方授权代表签字盖章后生效。
第三条合同的生效期限本合同自双方签字之日起生效，至竣工验收合格之日止。
第二章工程范围与工期第四条工程范围本工程包括但不限于以下内容：1. 土方工程2. 基础设施建设3. 主体结构施工4. 装饰装修工程5. 给排水工程6. 电气工程7. 环保设施建设第五条工程工期本工程的总工期为天，具体工期安排详见工期计划表。
第三章价款与支付方式第六条工程价款本工程的总价款为万元人民币，具体分期付款方式详见付款计划表。
第七条价款支付方式根据工程进展情况和竣工验收结果，乙方将按付款计划表规定的付款比例分期支付价款。
第四章质量保证与验收第八条工程质量要求本工程应符合相关法规和技术标准的要求，保证施工质量符合合同约定。
第九条工程验收工程完成后，甲方有权委托第三方进行竣工验收，验收合格后方可交付使用。
第五章变更、解除和仲裁第十条变更合同任何一方欲变更本合同内容，应书面通知对方，并经双方协商一致后方可变更。
第十一条合同解除如发生严重违约、无法履行合同义务等情形，任何一方有权解除本合同。
第十二条争议解决双方如发生争议，应协商解决，如协商不成，可通过仲裁解决。
第六章其他条款第十三条公司保密约定在合同履行过程中，双方应对相关商业秘密和技术资料予以保密。
第十四条合同的变更和补充本合同的任何变更或补充，需经双方书面同意并签字盖章方可生效。
第十五条其他约定其他未尽事宜，可由双方另行协商确定。
结束。
建设工程施工合同(示范文本)解读
建设工程施工合同(示范文本)解读建设工程施工合同（示范文本）解读引言建设工程施工合同是建设工程实施过程中的重要法律文件，合同内容直接关系到建设工程的质量、进度和成本。
本文旨在解读《建设工程施工合同（示范文本）》的相关内容，以帮助读者更好地理解和运用合同条款。
合同主体内容建设工程施工合同主要包括合同的基本信息、双方的权利义务、工程的规模和范围、工期和工期保证、价款和支付条件、质量保证、变更和索赔、保险和担保、合同终止等方面的内容。
以下是合同主体内容的解读。
1. 合同基本信息合同基本信息包括合同名称、合同双方当事人的名称、地址、法定代表人或主要负责人的姓名、等。
这些信息是确立合同主体的基础，也方便合同的履行和维权。
2. 合同双方的权利义务合同双方的权利义务是合同的核心内容，也是合同履行的基础。
该部分主要包括发包方（甲方）和承包方（乙方）的权利和义务，如甲方的款项支付义务、乙方的工程质量保证义务等。
3. 工程的规模和范围工程的规模和范围明确了合同所涉及的具体工程项目，包括工程的位置、用地面积、建筑面积、工程的结构、设备和材料等。
这部分内容对于明确工程的具体要求和标准非常重要，有助于双方在施工过程中进行有效的沟通和配合。
4. 工期和工期保证工期是建设工程实施过程中的重要指标，合同中应明确工程的开工、竣工和验收时间。
工期保证是双方就工期达成的一项约定，通常包括延期责任、罚款等条款。
对于工期保证的约定要合理，能够明确各方的权益，避免产生争议。
5. 价款和支付条件价款是合同中另一个核心条款，合同应明确工程的总价款和支付方式。
支付条件包括款项的支付方式、时间及支付依据等。
这一部分的约定应具体明确，以确保工程款项的争议得到避免。
6. 质量保证合同中应明确工程的质量要求和质量保证责任。
质量保证包括工程的保修期限、质量达标的标准和要求等。
通过合理的质量保证约定，能够有效地管控工程质量，保障工程的可持续发展。
7. 变更和索赔在工程实施过程中，可能发生工程范围、价格等方面的变更。
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)
2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201) 2013版建设工程施工合同示范文本(GF—2013—0201)第一章总则第一条任务概述第二条合同主体第三条合同的工作范围和内容第四条合同的工作进度第五条合同价款和支付方式第六条设计文件和图纸第七条材料和设备的供应第八条建设工程质量第九条安全与环境保护第十条建设工程竣工验收第十一条违约责任第十二条争议解决第二章任务进程第一节合同签订程序第二节合同的履行第三节工程变更和索赔第四节工程停工和恢复第三章工作范围和内容第一节工作定义第二节施工图纸和设计文件的编制第三节材料和设备的供应第四节施工过程中的质量控制第五节防止事故和环境保护第六节完工处理第七节单位工程的移交第四章工程进度和支付方式第一节工期计划和控制第二节付款方式和时间第三节终验和竣工报告第四节延迟和赔偿第五节结算和决算第五章违约责任和争议解决第一节违约责任的界定第二节违约责任的追究第三节争议解决方式附件：1.施工图纸和设计文件2.工程变更和索赔申请表3.环境保护方案4.付款申请表5.工程竣工报告法律名词及注释：1.违约责任：因合同一方未能履行合同约定的义务所产生的责任。
2.竣工验收：建设工程完工后进行的一项技术、经济评定活动，以确定建设工程是否符合设计要求、技术标准、安全规范和环境保护要求。
3.恢复工程：在工程停工期间，受到损坏或变形的工程设施需要进行修复或重建的工程活动。
全文结束。
建设工程施工合同示范文本（三）
建设工程施工合同示范文本（三）三、施工组织设计和工期10、进度计划10.1承包人应按专用条款约定的日期，将施工组织设计和工程进度计划提交修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。
10.2群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划，其具体内容双方在专用条款中约定。
10.3承包人必须按工程师确认的进度计划组织施工，接受工程师对进度的检查、监督。
工程实际进度与经确认的进度计划不符时，承包人应按工程师的要求提出改进措施，经工程师确认后执行。
因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
11、开工及延期开工 11.2因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。
12、暂停施工工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。
承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。
承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内给予答复。
工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。
因发包人原因造成停工的，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。
13、工期延误13.1因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延：（1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；（2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；（4）设计变更和工程量增加；（5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；（6）不可抗力；（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。