总包合同
总包合同和分包合同的区别

总包合同和分包合同的区别总包合同,是指从承包整个项目开始至结束笼统计算咨询费用的合同。
发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。
总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意,可以将自己承包的部分工作交由第三人完成。
第三人就其完成的工作成果与总承包人或者勘察、设计、施工承包人向发包人承担连带责任。
承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。
建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。
总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
禁止分包单位将其承包的工程再分包。
1.总包合同和分包合同标的种类不同。
工程分包的是建设工程,分包人是取得总包工程中的一部分非主体工程。
工程劳务分包人是取得工程中的劳务,提供劳动力。
2.总包合同和分包合同完成方式不同。
工程分包单位以自己的劳动力、设备、原材料、管理等独立完成分包工程。
劳务分包人只提供劳务即劳动力。
3.总包合同和分包合同签订条件不同。
承包单位分包工程,必须经过业主的同意;承包单位进行劳务分包则不需要业主同意。
4.总包合同和分包合同合作管理方式不同。
工程分包要对分包工程进行施工中的统一协调管理,承包人收取分包人的管理费。
工程劳务分包人提供的劳动力,是工程承包人人工建设内容的一部分,属于工程承包人的内部劳动的一部分,承包人要对劳务分包人提供的劳动力进行直接管理,但不能收取管理费。
5.总包合同和分包合同价款结算不同。
工程分包人向工程承包人结算的是工程价款。
劳务分包人向工程承包人结算的是工费,是按劳动力单价和工时数量进行结算的。
总包合同范本封皮

总包合同范本封皮合同编号:_______甲方(委托方):_______乙方(承包方):_______合同签订日期:_______合同有效期限:_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承担工程项目的总包工作,达成如下协议:一、工程概况1.1 工程名称:_______1.2 工程地点:_______1.3 工程范围:_______1.4 工程内容:_______二、合同价款2.1 合同价款为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
2.2 合同价款包括:_______2.3 合同价款不包括:_______三、支付方式3.1 乙方按照合同约定的工程进度和完成情况,向甲方提交工程进度款申请。
3.2 甲方应在收到乙方工程进度款申请后_______日内,支付相应的工程进度款。
3.3 工程竣工后,乙方按照合同约定提交工程结算款申请。
甲方应在收到乙方工程结算款申请后_______日内,支付工程结算款。
四、工程期限4.1 工程开工日期:_______4.2 工程竣工日期:_______4.3 工程总日历天数:_______五、质量标准5.1 工程质量标准:_______5.2 乙方应按照国家、行业和甲方的要求,确保工程质量。
六、甲方权利与义务6.1 提供工程所需的场地、资料、设备等。
6.2 协调解决乙方在施工过程中遇到的问题。
6.3 按照合同约定支付工程款项。
七、乙方权利与义务7.1 按照合同约定完成工程任务。
7.2 确保工程质量,对施工过程中出现的问题及时进行整改。
7.3 依法办理与工程相关的各项手续。
7.4 未经甲方书面同意,不得将工程转包、分包给第三方。
八、违约责任8.1 甲方违约:_______8.2 乙方违约:_______九、争议解决9.1 双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。
9.2 如协商不成,任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
总包合同分类

总包合同分类总包合同是指由总承包商负责整个工程的设计、采购、施工和管理等全过程的合同。
在建筑行业中,总包合同是一种常见的合同形式。
根据不同的分类标准,总包合同可以分为多种类型。
一、按照工程性质分类1. 建筑总包合同:主要适用于房屋建筑和公共建筑等各类建筑工程。
2. 基础设施总包合同:主要适用于桥梁、隧道、路基等各类基础设施工程。
3. 机电安装总包合同:主要适用于各类机电设备安装工程,如发电厂、石油化工厂等。
二、按照承包方式分类1. 设计施工总承包(EPC):由承包商进行设计、采购和施工等全过程,对项目实现质量、进度和成本三位一体的控制。
2. 施工总承包(GC):由承包商负责项目的施工和管理,但设计和采购由业主或其他机构完成。
3. 工程管理咨询服务(CM):由专业咨询公司提供项目管理服务,协助业主进行项目管理和监督。
三、按照合同形式分类1. 固定总价合同:合同金额为固定的总价,承包商需在此价格内完成整个工程。
2. 成本加酬金合同:承包商按照实际成本计算费用,并在此基础上获得一定的酬金。
3. 单价合同:根据工程量和单价计算费用,适用于工程量较大且难以预测的项目。
四、按照分包方式分类1. 分部分项总承包:将工程划分为多个分项,由总承包商分别对各个分项进行设计、采购和施工。
2. 工程总承包加专业分包:由总承包商负责整个项目的设计、采购和施工,但某些专业领域(如机电安装)需要委托专业公司进行分包施工。
3. 工程管理咨询服务加分项总承包:由专业咨询公司提供项目管理服务,协助业主进行项目管理和监督,并将工程划分为多个分项,由总承包商负责各个分项的设计、采购和施工。
五、按照风险分享方式分类1. 固定价格型总承包:风险主要由承包商承担,业主对成本和进度的控制能力较弱。
2. 成本加酬金型总承包:风险主要由业主承担,但承包商在成本控制方面有更大的发挥空间。
3. 共同分担型总承包:风险由业主和承包商共同分担,需要建立合理的风险共担机制。
总承包施工合同范本(精选5篇)

总承包施工合同范本〔精选5篇〕总承包施工合同范本〔精选5篇〕总承包施工合同1发包人(全称):______________和承包人(全称):______________经协商一致,订立本合同协议书。
发包人愿将工程工程交由承包人施行,并承受承包人递交的勘察、设计、采购、施工、开工试验、开工后试验、试运行考核及承当质量保修责任承诺的投标书。
发包人承诺按合同约定支付进度款及相应款项,并结清开工结算的款项。
承包人承诺按照合同约定的勘察、设计、施行过程完成工程,并在质量保修期内承当工程质量保修责任。
工程总承包主要事项如下:_________________一、工程工程工程工程名称:_________________工程工程地点:_________________工程工程使用功能:_________________工程工程规模:_________________(由假设干单项工程组成的工程总承包工程,应附单项工程一览表,作为本合同协议书的附件。
)发包工程工程的资金_________________二、技术及标准技术_________________技术(专利技术、使用功能)要求:_________________主要设计标准:_________________三、在合同中应明确的主要日期合同生效日期:_________________设计开工日期:_________________施工开工日期:_________________ 开工日期(包括或不包括:_________________开工试验):_________________开工后试验开场日期:_________________施工开工至开工的日历天数:_________________天四、合同价格和付款货币中标通知书的合同价格(大写):_________________元,其中:_________________人民币(大写)元,外币(大写并须标明币种):_________________(须标明货币单位)。
总包合同范本(2篇)

总包合同范本甲方(委托方):_______乙方(总包方):_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方承揽以下项目达成如下协议:一、项目名称及内容1.1 项目名称:_______1.2 项目内容:_______二、合同金额2.1 合同总金额为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。
三、合同工期3.1本项目合同工期为_______天,自_______年_______月_______日起至_______年___ ____月_______日止。
四、质量标准4.1 乙方应按照国家及行业标准、规范进行施工,确保项目质量达到_______标准。
五、付款方式5.1 甲方按以下付款方式进行支付:(1)合同签订后3个工作日内,支付合同总价款的10%作为预付款;(2)项目进度达到_______%时,支付合同总价款的30%;(3)项目进度达到_______%时,支付合同总价款的30%;(4)项目验收合格后,支付合同总价款的20%作为质保金;(5)质保期满后,支付剩余的10%质保金。
六、违约责任6.1乙方未按约定完成合同约定的工程量、质量、进度等,甲方有权扣除乙方相应的工程款,并有权要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:合同总金额的_______%。
6.2甲方未按约定支付工程款,乙方有权暂停施工,并要求甲方支付逾期付款违约金,违约金计算方式为:逾期付款金额的_______%。
七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为_______个月。
8.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(委托方):_______营业执照号:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______乙方(总包方):_______营业执照号:_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______签订日期:_______总包合同范本(二)甲方(发包方):____________________地址:_____________________________联系电话:_________________________法定代表人:______________________乙方(承包方):____________________地址:_____________________________联系电话:_________________________法定代表人:______________________鉴于甲方委托乙方承担以下项目(以下简称“本项目”)的施工、材料供应及售后服务等工作,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经友好协商,达成如下协议:一、项目名称及概况1. 项目名称:____________________2. 项目地点:____________________3. 项目规模:____________________4. 工程内容:____________________二、合同金额1. 合同总价:人民币(大写):______元整(小写):¥______元。
土建工程总包合同付款方式

土建工程总包合同付款方式
一、预付款
第一条:在本合同签订后,业主应在三个工作日内支付给总承包商合同总额的10%作为预付款。
该笔款项将用于项目的启动资金,包括但不限于材料采购、设备租赁等初期费用。
二、进度付款
第二条:进度付款将根据工程实际完成的进度进行支付。
具体如下:
- 第一阶段:基础工程完成后,业主应支付合同总额的20%。
- 第二阶段:主体结构封顶后,业主应支付合同总额的30%。
- 第三阶段:内外装修及安装工程完成后,业主应支付合同总额的20%。
- 第四阶段:工程竣工验收合格后,业主应支付合同总额的15%。
每次进度付款前,总承包商需提交相应的完成报告和验收文件,经业主确认无误后方可进
行支付。
三、最终结算
第三条:在工程全部完工并经过政府相关部门验收合格后,双方应根据实际完成的工作量
进行最终结算。
总承包商应提供完整的工程结算报告,包括所有相关的施工记录、材料使
用清单和人工时数等资料。
业主在收到结算报告后的三十个工作日内完成最终款项的支付,支付金额为合同总额减去已支付的预付款和进度付款后的余额。
四、延迟支付条款
第四条:若因业主原因导致支付延迟,业主应按未付款项的千分之五每日向总承包商支付
违约金。
若因总承包商原因导致工程延期,总承包商应按延期天数的千分之三每日向业主
支付违约金。
五、争议解决
第五条:任何因本合同引起的或与本合同有关的争议,双方应首先通过友好协商解决;协
商不成时,可提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。
施工总承包合同和施工合同区别

施工总承包合同和施工合同在建筑工程中是非常重要的合同类型,它们在合同主体、合同内容、合同责任和风险分担等方面存在一定的区别。
本文将从以下几个方面详细阐述施工总承包合同和施工合同的区别。
一、合同主体1. 施工总承包合同的主体施工总承包合同的当事人包括业主和施工总承包单位。
业主通常是指项目开发商、投资商或建设单位,负责整个建设项目的投资、组织和管理。
施工总承包单位是指承担建设项目施工任务的企业,它负责整个建设项目的施工组织和实施。
2. 施工合同的主体施工合同的当事人包括业主和施工企业。
业主是指项目开发商、投资商或建设单位,负责整个建设项目的投资、组织和管理。
施工企业是指承担建设项目施工任务的企业,它负责按照业主的要求和设计文件,完成建设项目施工任务。
二、合同内容1. 施工总承包合同的内容施工总承包合同主要包括以下内容:(1)合同当事人之间的权利和义务;(2)工程范围、工程量、工程质量、工程进度和工程投资等;(3)合同价格、付款方式和付款条件;(4)合同的变更、解除和终止;(5)违约责任、争议解决等。
2. 施工合同的内容施工合同主要包括以下内容:(1)合同当事人之间的权利和义务;(2)工程范围、工程量、工程质量、工程进度和工程投资等;(3)合同价格、付款方式和付款条件;(4)合同的变更、解除和终止;(5)违约责任、争议解决等。
三、合同责任和风险分担1. 施工总承包合同的责任和风险分担施工总承包合同中,施工总承包单位承担整个建设项目的施工任务,因此承担较大的责任和风险。
施工总承包单位需要负责整个建设项目的施工组织、协调和管理,确保项目按照设计文件和合同要求顺利进行。
同时,施工总承包单位还需要承担施工过程中可能出现的安全事故、质量问题等风险。
2. 施工合同的责任和风险分担施工合同中,施工企业承担按照业主要求完成施工任务的责任,风险相对较小。
施工企业需要按照设计文件和合同要求,完成建设项目施工任务,并保证施工质量、安全和管理。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
总包合同 总包合同,是指从承包整个项目开始至结束笼统计算咨询费用的合同。总包合同怎么写呢?以下是我为大家整理的总包合同范文,欢迎参考阅读。 总包合同范文1 发包方(以下简称甲方): 承包方(以下简称乙方): (以下简称本工程)是由甲方投资开发建设,经过招投标,现确定由乙方承建。为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务,保证工程顺利实施,经甲乙双方友好协商,按照《中华人民共和国合同法》、建筑法及天津市有关规定,并结合本工程的具体情况,在甲乙双方完全自愿和完全理解本协议条款的情况下,签订本工程协议书。 1.工程概况 1.1 #地住宅工程,建筑面积20018.87平方米(分 标段)。 1.2工程概况:二层别墅 1.2.1. #地住宅 楼全部工程。 1.2.2.工程地点:天津市津南区 1.2.3.建筑面积:栋楼为 (详见工程造价表) 1.2.4.结构形式:主体为(部分地下室).具体如下:以施工图为准 2.工程承包范围 2.1.纸、营造标准及技术要求中所含全部工程内容(除下列2.2、2.3条说明以外).件(或设备、部件等)安装后的堵补和总包管理配合服务,分包工程(详见附表1) 2.3.甲供材料内容(详见附表2)。 2.4.甲控材料造价含在乙方承包范围内,材料以甲方甲控材料通知单内容为乙方采购、施工标准(详见附表3)。 2.5.更调整差值部分造价,但合同总价中包括正式施工图纸外1000元内的增项,超过1000元的增项给予调整差值部分。 3.合同工期 3.1.开工日期:200 年 月 日 完工日期:200 年 月 日 合同工期总日历天数 天 3.2.乙方的施工进度应符合以下要求: 开工时间: 200 年 月 日 地下室或基础完成时间:200 年 月 日 主体结构封顶完成时间:200 年 月 日 外檐装修,室内粗装修完成时间:200 年 月 日 保证甲方配套工程插入时间:200 年 月 日 保证满足甲方配套工程全面进入时间:200 年 月 日设备安装调试、楼内清理整改及外檐装修、地下庭院达到竣工验收条件:200年 月日。 4.质量标准 4.1.本工程质量标准:,质量标准的评定以现行国家或行业的质量检验评定标准为依据。 4.2.严格控制房间净高偏差、同一房间墙角的净高偏差、房间净尺寸偏差、同一房间的大小头偏差均不大于1.5cm,如超出1.5cm乙方无条件整改至甲方约定1.5cm内,同时向甲方交罚金5元/m2(未达到甲方标准的单栋建筑面积)。 5.价款 合同总价为(人民币小写人民币大写) 6.劳动力安排 6.1.各工种施工工人数必须满足甲方的进度要求,避免因人员安排不当,造成延误工期,或盲目抢工,影响工程质量。 6.2.劳动力安排要考虑施工工人籍贯,必须保证大秋、麦收期间,留有足够的施工人员,并且能满足工程正常施工的要求,不影响进度.乙方应向甲方给与承诺,未满足要求并导致工程停工5天,将扣除工程总款的1%,因麦收、大秋导致单栋停工超过15天将给予撤销合同的处分,乙方同时向甲方交纳100元/m2罚金(在结算中扣除),乙方必须保证在接到甲方书面通知5日内人员撤场,乙方脚手架存留现场交由进场施工企业接管,脚手架租赁费按现行市场价格由进场施工企业支付,项目竣工验收合格后一次付清。如乙方5日内未撤场,甲方将强制执行,费用由乙方负担。乙方撤场后1个月内甲方完成乙方的工程结算,并在次月支付至甲方核定的工程造价的95%,5%尾款在工程竣工之日起2年后支付。 7.乙方向甲方承诺按照本协议约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任,并履行本协议所约定的全部义务。 8.甲方向乙方承诺按照本协议约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项,并履行本协议所约定的全部义务. 9.本协议书中有关词语含义与本协议第二部分《合同条款》中定义相同. 10.招标文件与本协议有不同之处以本协议为准,本协议未涉及内容以招标文件内容为准. 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________ 法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 总包合同范文2 发包人:(以下简称:甲方 ) 承包人: (以下简称:乙方 ) 鉴于甲方欲建设天津老城厢11号地A、B、C区工程(以下简称本工程),并已完成或获得政府有关法律、法规、规章等文件的批准、许可、证书等一切必须的手续。鉴于甲方已接受乙方提出的承担本工程的施工、竣工、交付并修补其任何缺陷的投标书。又鉴于乙方同意按照下文约定的合同文件的要求履行其合同责任和义务,并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方和本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作,进而保证本工程的圆满竣工。依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安装工程承包合同》和《天津老城厢11号地A、B、C区工程招标文件》等相关法律、法规和规章等文件的规定,为明确甲、乙双方就本工程施工合作中的权利与义务,双方在遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则的基础上协商一致,兹就以下事宜达成本协议: 1、协议书中的词句和用语应具有下文提及的合同条款中分别赋予它们的相同的含义。 2、工程概况: 2.1 工程名称:老城厢11#地A、B、C区工程 2.2 工程建设地点:天津市老城厢 2.3 建筑面积:约53700平方米; 2.4 工程图纸设计单位:天津市建筑设计院 北京墨臣设计院 2.5资金来源:自筹资金; 2.6 承包方式:包工包料。 3、承包范围:承包范围包括但不限于以下项目: 3.1 部分遗留土建结构、初装修,包括但不限于以下内容: 3.1.3 按施工图纸及甲方要求为各专业完成部分预留孔洞及预埋件(含电梯工程、天然气工程、通风工程、消防报警系统、消防喷洒系统、电视电话工程、网络工程等), 3.1.4 施工脚手架、垂直运输机械及安全护网、现场安全示意、导向牌、施工范围内必须搭设的安全防护棚等; 3.1.5 进行和完成承包范围内所有甲方、监理及有关政府部门要求的检验和试验; 3.1.7 按照图纸屋面、室内初装修、室内零星砌筑(含零星构造柱浇注)、通风道、室内土方处理、室外局部土方回填、室外外墙装修(室外至台阶、坡道,不含小院围墙); 3.2 给排水、雨水(地上厨卫洁具不安装)系统; 3.3 动力、照明、防雷接地、弱电工程的个别预埋管及穿带线、招标人供货的设备安装; 3.5 为完成甲方的其他专业分包工程所须配合的土建项目; 3.6 承包范围内的保修工作; 上述内容乙方不应被认为巨细无遗。乙方有责任现场踏勘,细阅合同图纸及工程规范,务求对所有施工工程的所有内容做到完全及满意的掌握。此外乙方还须负责与本工程施工有关的环境清理、市容维护、交通、民扰调停及卸土及垃圾清理消纳等工作。 3.7 承包范围不包括下列内容: 3.7.1 甲方分包项目:见招标文件; 3.7.2 甲方供货内容:见招标文件; 4、工程合同工期 4.1开工日期:2006 年 2 月 15日,此刻即表示工程正式开工。 4.2竣工日期:2006年4月20日。 5、质量标准 工程质量:合格。 6、合同承包金额及计价原则: 6.1本工程承包金额人民币:本工程为固定总价 元(暂定)(以最终结算为准)。 6.2 本工程的承包金额包括所有图纸所包含的全部内容(不含甲方分包范围)、包工、包料及包材料消耗量、并包括所有有关费用,如机械费、损耗、附件及配件、包装费、保险费、运输费、临时设施费、现场经费、工期费、冬雨季施工费、酷热天气施工费、冬季供暖费、成品保护费、技术措施费、人工费调增、管理费、利润、企业经营费、扰民调停费、风险费、技术资料费、赶工费、治安保卫费、安全防护、安全文明施工费、测量试验费、夜间施工费、 竣工清理费、消防设施费、环境保护费、竣工图(3套)编制费及甲方分包项目所需预留预埋费用等所有有关工程竣工前、竣工后的维修、保修及有关之杂项(按规范要求及图纸所示)所须的一切费用。 6.3 洽商调整单项子目在2000元以内不做调整,超出2000元的以上部分只取直接费及税金,投标的计算错漏均应由乙方承担不再调整。 6.4 本工程编制的预算及造价,是依据《2004年天津市建筑工程预算定额》、天津市造价管理处的有关规定及工程施工图纸经竟标让利后确定。 7、 考虑到上述合同文件中约定的甲方准备支付给乙方的各项款项,乙方特此立约向甲方保证,乙方将在各方面均遵照本合同的约定进行对本工程的施工、竣工、交付并修补其任何缺陷。并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 8、 甲方特此立约向乙方保证,甲方将在本合同约定的各项期限内和以本合同的约定的方式,向乙方支付合同价款或者合同规定的其他应付款项,以作为对本工程的施工、竣工、交付并修补其任何缺陷的报酬。 9、下列文件应按被认为是组成并理解为本合同的一部分: (a) 招标文件。 (b) 中标通知书及承诺。 (c) 协议书及合同条款。 (d) 工程规程、规范、标准及技术说明。 (e) 合同图纸。 (f) 投标文件。 10、除非为本合同目的,本协议书双方不得向任何第三方出示或泄露本合同的内容。 11、协议书自甲、乙双方根据中华人民共和国相关法律签署订立,开始生效并执行。 12、协议书正本一式两份,双方各执一份;副本六份,甲、乙双方各执三份。 甲方和乙方一致同意于老城厢11号地杨家大院工程协议书及合同条款的签署、效力、执行、解除、终止、争议解决等均受中华人民共和国法律之管辖和约束。 甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________