公路工程施工监理合同(标准稿)
监理合同协议书 本协议书由(发包人全称)(以下简称“发包人”)为一方,与(监理人全称)(以下简称“监理人”)为另一方共同订立。 鉴于发包人已委托监理人为 项目 工程第 监理合同提供监理服务,并已接受了监理人就此提出的投标文件,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协议: 一、项目概况 (1)项目名称: ; (2)工程名称: ; (3)工程地址: ; (4)工程内容: ; (5)资金来源: ; (6)总监理工程师姓名及证书号码: 。 二、工程监理范围 监理范围: 。 三、监理服务期 监理服务期: 个月(其中:施工阶段监理 个月,缺陷责任期阶段监理 个月)。 四、监理服务费用 1. 监理服务费总价:(大写) 元(¥ ); 其中: 施工阶段监理服务费 元; 缺陷责任期阶段监理服务费 元; 2. 施工阶段监理服务费与计费额的折算系数: 。 五、本协议书中的名词定义与合同通用条款中约定的定义相同。 六、下列文件是监理合同的组成部分,应作为合同的有效内容予以遵守和执行。 (1)监理合同协议书及附件(含廉政合同、工程质量责任合同、安全监理责任合同、环境保护监理责任合同及合同谈判中的澄清文件); (2)中标通知书; (3)投标书及投标书附录; (4)合同专用条款; (5)合同通用条款; (6)工程专用施工监理规范; (7)监理规范; (8)施工技术规范; (9)在本合同专用条款中约定的构成本合同组成部分的其他文件。 上述文件相互补充,如果上述文件之间出现矛盾,应按时间顺序以最后编写或双方最后确认的文件为准。 七、发包人在此同意按照本监理合同约定向监理人支付其应支付的费用和提供监理工作条件。 八、监理人基于发包人的上述保证,在此向发包人承诺按照本监理合同的约定履行监理服务。 九、本协议书经双方签字盖章后,监理人按约定提交履约保函后生效,至双方按照监理合同的约定履行完各自的义务和责任后自然失效。 十、本监理合同协议书正本一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本 份,双方各执 份。
发包人: (全称)(盖章) 监理人: (全称)(盖章) 法定代表人 法定代表人 或其授权的代理人: (签字) 或其授权的代理人: (签字)
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日 单位地址: 单位地址: 邮编: 邮编: 电子邮箱: 电子邮箱: 电话: 电话: 传真: 传真: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 附件1 廉 政 合 同 根据交通运输部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定,为做好 项目 工程建设中的党风廉政建设,保证工程建设高效优质,保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益, (发包人全称) (以下称甲方)与 (监理人全称) (以下称乙方),特订立如下合同。 第一条 甲乙双方的权利和义务 (一)严格遵守党和国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。 (二)严格执行本工程监理服务合同协议书,自觉按协议书办事。 (三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反工程建设管理规章制度。 (四)建立健全廉政制度,开展廉政教育,设立廉政告示牌,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。 (五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。 (六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为,有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第二条 甲方的义务 (一)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品,不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。 (二)甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动;不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 (三)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。 (四)甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的监理分包项目。 第三条 乙方义务 (一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。 (二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。 (三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。 (四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。 (五)乙方及其工作人员不得索取或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品,不得在承包人报销任何应由乙方或个人支付的费用。 (六)乙方及其工作人员必须严格按照监理规程办事,不得与承包人串通,损害甲方利益。 第四条 违约责任 (一)甲方及其工作人员违反本合同第一、二条;按管理权限、依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。 (二)乙方及其工作人员违反本合同第一、三条,按管理权限、依据有关规定,给予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿;情节严重的,甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。 第五条 双方约定:本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关,对本合同执行情况进行检查,提出在本合同规定范围内的裁定意见。 第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。 第七条 本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件,与监理服务合同协议书具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。 第八条 本合同甲、乙双方各执一份,递交双方监督单位一份。
发包人: (盖章) 监理人: (盖章) 法定代表人或 法定代表人或 其授权代理人: (签名) 其授权代理人: (签名) 地址: 地址: 电话: 电话: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日 附件2 工程质量责任合同 根据国务院《建设工程质量管理条例》,为保证在设计使用年限内建设工程质量, 项目 工程的发包人 (以下称甲方)与监理人 (以下称乙方),特订立如下质量责任合同。 第一条 本建设项目的工程质量目标为 工程,监理人对本建设工程的监理质量在设计使用年限内依法终身负责。监理责任人 。 第二条 甲乙双方的权利和义务 (一)严格遵守国家有关法律法规及交通运输部、浙江省交通运输厅的有关规定。 (二)严格执行本工程监理服务合同协议书,自觉按协议书办事。 (三)双方的施工监理业务活动坚持科学、公正、诚信、平等的原则,不得损害国家、集体的利益,不得违反工程建设管理规章制度。 (四)发现对方在施工监理业务活动中,有违反有关规定的行为,有及时提醒对方纠正的权利和义务。 (五)发现对方严重违反监理合同文件的行为,有向其上级有关部门举报,建议给予处理并要求告知处理结果的权利。 第三条 甲方的义务 (一)甲方向乙方及时提供与承包人签订的施工合同文件及有关资料(包括技术规范、工程量清单、施工图等)。 (二)甲方不得指使乙方不按法律、法规、工程建设强制性标准和监理规范进行现场监理。 (三)甲方应按施工监理合同的约定支付监理费,除施工监理合同的约定外,甲方不得以任何借口克扣监理费或拖延监理费的支付。 (四)甲方不得明示或暗示向乙方推荐单位或个人承包或分包本工程的施工监理任务。 (五)甲方不得以任何理由索取回扣或其它好处。 第四条 乙方的义务 (一)乙方应具备与本工程相应等级的监理资质证书。 (二)乙方不得允许其它单位或个人以乙方的名义承揽本工程的施工监理任务,不得转包或违法分包所承揽的本工程的施工监理任务。 (三)乙方必须严格履行施工监理合同,按投标承诺的监理人员及时到位。监理人员不能擅自调换,如有特殊原因确需调换的,须经发包人书面同意方能换人。 (四)乙方必须建立工地中心(临时)试验室,按要求配备相应的试验检测人员和设备,并取得工地中心(临时)试验室资质证书。按有关规定做好各类试验,试验资料应真实、完整,统一归档。 (五)乙方必须按照“严格监理、热情服务、秉公办事、一丝不苟”的原则,认真贯彻执行有关施工监理的各项方针政策、法规,制定详细监理工作计划,明确监理岗位职责,严格监理检查制度。对工程的重要环节和关键部位,必须实施全过程的现场监理旁站,并有完整的监理旁站记录;严格计量支付;合理有效地控制进度。 (六)乙方与甲方、承包人或指定分包人之间有关工程质量、进度和费用的一切往来函件、报表均应分类编号归档保存;监理资料应真实、完整。 第五条 违约责任 (一)甲方及其工作人员违反本合同第二、三条,按管理权限,依据国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的,应予以赔偿。 (二)乙方及其工作人员违反本合同第二、四条,按管理权限,依国务院《建设工程质量管理条例》有关规定给予相应的处罚;涉嫌犯罪的,依法追究刑事责任;给甲方单位造成经济损失的,应予以赔偿。 第六条 本合同有效期 为甲乙双方自签署之日起至该工程项目设计使用年限之日止。 第七条 本合同作为本工程监理服务合同协议书的附件。 第八条 本合同甲、乙双方各执一份,递交双方监督单位一份。
发包人: (盖章) 监理人: (盖章) 法定代表人或 法定代表人或 其授权代理人: (签名) 其授权代理人: (签名) 地址: 地址: 电话: 电话: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
公路工程施工监理合同书5篇
公路工程施工监理合同书5篇篇1公路工程施工监理合同书甲方:监理单位(具体名称)乙方:施工单位(具体名称)为明确双方在公路工程施工监理工作中的权利义务,根据《中华人民共和国建设工程质量管理条例》和《中华人民共和国建设工程监理条例》相关规定,经双方协商一致,签订本监理合同。
一、监理范围及内容1. 甲方对乙方在指定的公路工程项目(项目名称、项目地点)进行施工监理工作,具体监理内容包括但不限于:项目施工进度监控、工程质量检查、安全生产监督等。
2. 监理单位应当依法依规,认真履行施工监理职责,确保项目质量、安全、环保等方面符合相关标准和规定。
二、签约时间及地点本监理合同签订时间为(年月日),签订地点为(地点),合同有效期为项目完工验收合格之日起至监理完成所有相关程序。
三、监理费用及支付方式1. 甲方在本监理服务中的费用合计为(具体金额),乙方应当按照合同约定的支付方式及时间按期足额支付。
2. 如乙方在规定时间内未按合同约定支付监理费用,甲方有权暂停监理服务,直至乙方支付清楚所有费用为止。
四、工作要求1. 甲方应当依法依规,认真履行监理职责,保证项目的施工质量、进度、安全等方面达到相关标准和规定。
2. 乙方应当配合甲方进行施工监理工作,如遇到问题应当积极配合解决,确保项目施工按照相关标准和规定进行。
3. 双方应当保持良好的合作关系,共同推动项目进展,确保项目顺利完工并达到验收要求。
五、违约责任1. 如乙方未按时支付监理费用或严重违反合同约定导致工程质量问题,甲方有权要求乙方进行整改,并依法依规追究其相应责任。
2. 如甲方未按约定履行监理职责或提供不符合要求的监理服务,乙方有权要求甲方进行补救或返还部分费用。
六、争议解决方式对于因合同履行出现的争议,双方应当协商解决,如协商无果,则提交相关法律部门进行调解或仲裁。
七、其他事项1. 本合同内容经过双方充分协商并签字确认,具有法律效力。
2. 本合同未尽事宜,双方可另行协商制定补充协议。
公路工程施工监理合同书范本4篇
公路工程施工监理合同书范本4篇篇1公路工程施工监理合同书范本甲方(监理单位):_______________ 地址:_______________ 邮编:______________乙方(施工单位):_______________ 地址:_______________ 邮编:______________为了保证公路工程的质量和进度,依法依规进行施工,甲、乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,经友好协商,订立公路工程施工监理合同,共同遵守以下条款:第一条施工合同范围1.1 甲方应当按照《公路工程施工监理管理办法》的要求,对乙方进行全程监理,监督乙方完工的公路工程项目。
1.2 乙方应当根据设计文件按照相关标准和规范,保证公路工程的质量和安全;并接受甲方的监理工作。
第二条施工条件2.1 乙方应当按照设计文件和甲方的监理要求,提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、材料、设备等。
2.2 甲方应当根据施工进度和施工要求,提前通知乙方所需的监理工作人员。
第三条监理报酬3.1 本合同签订后,乙方应当按照监理合同约定的支付方式和时间,将监理报酬支付给甲方。
3.2 若监理过程中出现迟延、设计变更等情况,需要额外的监理工作,乙方应当及时协商确定额外的监理报酬。
第四条违约责任4.1 若甲方未按照合同的约定履行监理工作,导致公路工程出现质量问题或安全隐患,甲方应当承担相应的法律责任。
4.2 若乙方未按照设计文件、施工要求进行施工,导致公路工程出现质量问题或安全隐患,乙方应当承担相应的违约责任。
第五条保密条款5.1 甲、乙双方在合作过程中可能会接触到一些敏感信息,双方应当保证不会披露给第三方。
5.2 若因一方违反保密协议,导致另一方损失的,违约方应当承担相应的法律责任。
第六条其他约定6.1 甲、乙双方在合作过程中如有其他约定,应当签订补充协议,双方共同遵守。
6.2 本合同自双方签字盖章之日起生效,直至公路工程完工验收。
公路工程施工监理合同协议书样版5篇
公路工程施工监理合同协议书样版5篇篇1甲方:XXX公路工程建设指挥部乙方:XXX监理咨询有限责任公司根据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商,签订本合同。
一、工程概况工程名称:XXX一级公路南段路基、路面、桥涵、绿化、沿线设施工程工程地点:XXX二、监理范围和监理工作内容1. 监理范围:本合同段所有工程的施工监理。
2. 监理工作内容(1)编制并签发开工令、停工令、复工令。
(2)审查承包人提出的实施性施工组织设计。
(3)审查承包人提交的有关施工计划、方案、申请、变更设计报告等。
(4)检查、监督承包人严格按照合同规定的质量标准、工期要求施工,并按合同规定及时支付工程款。
(5)对承包人提出的索赔报告进行调查、核实,提出处理意见。
(6)检查、监督工程现场的安全生产、文明施工情况,对承包人提出的安全生产专项方案进行审查。
(7)组织工程各部位的初验,参加业主组织的工程竣工验收。
(8)整理合同文件档案资料,编制工程决算。
(9)协助业主办理工程交接事宜。
(10)完成合同文件规定的其他工作内容。
三、监理依据与要求1. 监理依据(1)国家、省、市颁布的有关法律、法规、规章及文件。
(2)本合同文件。
(3)经审核批准的设计图纸及变更设计文件。
(4)工程质量标准、规范、规程、工艺标准和上级颁发的施工验收规范和质量检验评定标准。
(5)经审核批准的施工组织设计和工程进度计划。
2. 监理要求(1)监理单位要严格按照监理合同、监理程序和工作制度要求,认真履行监理职责,同时确保监理人员及监理工作的连续性、稳定性。
(2)监理人员要熟悉图纸、规范及工程现场,了解工程进展情况和存在的问题,并采取相应的监理措施。
(3)总监理工程师要常驻现场,每月在现场工作时间不得少于22天,驻地监理工程师不得少于28天,并不得在其他项目兼职。
(4)监理人员要按合同规定的监理权限和程序办事,重大问题及时向业主汇报。
(5)监理人员要遵守职业道德,不得泄露与本工程有关的技术与商业秘密。
公路工程施工监理合同协议书6篇
公路工程施工监理合同协议书6篇篇1甲方(业主):_________________________乙方(监理方):_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定,为了明确双方在公路工程施工监理过程中的权利和义务,特订立本公路工程施工监理合同协议书。
一、合同目的明确乙方负责甲方公路工程施工监理工作,确保工程质量和进度满足双方约定要求。
二、监理工作内容包括监理计划的制定和实施、施工现场的管理和协调、工程质量监督和检查、进度控制和调整、安全生产监管等。
乙方需按照国家相关标准和规范,公正、公开地履行监理职责。
三、工程范围与工期(一)工程范围:_________________________公路施工工程。
(二)工程规模:具体内容见附件《工程规模明细表》。
(三)工期:自合同签订之日起计算,总工期为XX个月。
四、监理费用及支付方式(一)监理费用:总费用为人民币XX元(大写_________元整)。
具体费用标准详见附件《监理费用明细表》。
(二)支付方式:甲方应按工程进度分期支付监理费用,具体支付时间和金额按照附件《监理费用支付计划表》执行。
五、质量保证(一)乙方应确保提供的监理服务符合国家相关标准和规范,确保工程质量达标。
(二)乙方应建立健全的工程质量监控体系,对施工现场进行定期检查和监督。
(三)乙方发现工程施工中存在质量问题,应及时通知甲方并采取措施予以纠正。
六、进度保证(一)乙方应根据工程实际情况制定进度计划,确保工程按期完成。
(二)如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应违约责任。
(三)甲方应及时提供乙方所需的施工图纸、材料等相关资料,确保工程进度。
七、安全生产保证(一)乙方应负责施工现场的安全生产监管工作,确保施工过程中的安全生产。
(二)乙方应建立健全的安全生产管理制度,开展安全生产教育和培训。
(三)乙方发现施工现场存在安全隐患,应及时通知甲方并采取措施予以消除。
公路工程施工监理合同书5篇
公路工程施工监理合同书5篇篇1甲方(业主):___________________乙方(监理方):___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方对公路工程施工进行监理的事宜,达成如下合同协议:一、工程概况(此处详细描述工程的名称、地点、规模、合同总造价等。
)二、监理范围和内容(此处详细描述监理的范围,包括路基、路面、桥梁、隧道等工程的监理任务;同时明确监理的具体内容,如质量控制、进度控制、安全管理等。
)三、监理期限监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格止。
四、监理费用及支付方式(此处明确监理费用的计算方式,如按工程总造价的百分比计算;支付方式,如按工程进度支付等。
)五、权利和义务1. 甲方的权利和义务(此处列举甲方的权利和义务,如提供相关资料、按期支付监理费用等。
)2. 乙方的权利和义务(此处列举乙方的权利和义务,如按时进驻施工现场、按照合同约定履行监理职责等。
)六、质量标准和要求(此处详细阐述工程质量的标准和要求,应符合国家及地方的相关规范和要求。
)七、工程变更处理原则(此处约定对于工程变更的处理原则和方法。
)八、验收标准和程序(此处明确工程验收的标准和程序,包括初步验收和最终验收等。
)九、违约责任和解决争议方式1. 违约责任:如甲乙双方中的任何一方违反本合同的约定,均应承担违约责任。
违约方应承担因违约造成的全部损失。
2. 解决争议方式:在履行合同过程中发生争议时,甲乙双方应首先协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
十、合同的变更和解除(此处约定合同变更和解除的条件和程序。
)十一、其他约定事项(此处可根据具体情况约定其他相关事项,如保密条款等。
)十二、合同的生效和份数本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
具有同等法律效力。
篇2甲方(业主):____________________乙方(监理单位):____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方对公路工程施工监理事项进行协商,达成如下合同:一、工程概况工程名称:____________________公路工程项目工程地点:____________________工程规模:____________________二、监理范围与内容1. 监理范围:本公路工程的全部施工内容。
公路工程施工监理合同协议书范本通用版本5篇
公路工程施工监理合同协议书范本通用版本5篇 篇1 甲方(建设单位):_________ 乙方(监理单位):_________ 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上,就甲方委托乙方对_________公路工程施工实施监理事宜,达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称:_________公路工程施工监理 2. 工程地点:_________ 3. 工程规模:_________ 4. 工程内容:_________ 二、监理范围 1. 甲方委托乙方对_________公路工程施工实施监理,包括路基、路面、桥梁、隧道等工程的现场监理工作。
2. 乙方负责审查施工单位的施工组织设计、施工方案、施工进度计划等,并监督施工单位按照设计和规范要求进行施工。
3. 乙方负责现场质量控制、安全监理、进度控制等工作,确保施工质量和进度符合甲方要求。
4. 乙方负责施工过程中工程变更的审查和处理,确保变更符合设计和规范要求。
5. 乙方负责施工过程中的质量检查和验收工作,确保工程质量符合设计和规范要求。
三、监理期限
1. 监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收之日止。 2. 乙方应在合同签订后尽快进场,并开始实施监理工作。 3. 甲方可根据实际情况调整监理期限,但应提前通知乙方,乙方应积极配合调整。 四、监理费用及支付方式 1. 甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。具体费用金额和支付方式如下:_________。
2. 乙方应在合同签订后向甲方提供监理费用的发票,甲方应在收到发票后尽快完成支付。
3. 如因甲方原因未按时支付监理费用,乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。
五、双方的权利和义务
1. 甲方的权利和义务: (1)甲方有权要求乙方按照合同约定实施监理工作,并享有监理成果的权利。
(2)甲方应按时向乙方支付监理费用,并提供必要的工作条件和支持。
公路工程施工监理合同协议书标准模板(3篇)
公路工程施工监理合同协议书标准模板本协议书由_____(以下简称“业主”)为一方,与_____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
鉴于业主已委托监理单位为_____工程提供监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益。
兹就以下事项达成协议:一、本协议书中的词句和用语与“公路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。
二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。
1.公路工程施工监理中标函或委托函2.公路工程施工监理合同通用条件3.公路工程施工监理合同专用条件4.《公路工程施工监理规范》(JTJ077_95)5.公路工程施工监理招、投标文件6.双方签认的补充或修正文件7.其它文件8.附件:附件A——监理服务的形式、范围与内容附件B——业主提供的监理工作条件附件C——监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意按照本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付根据监理合同规定应支付的费用和提供监理工作条件。
五、本协议书经双方签字盖章后,自____年____月____日生效,至____年____月____日终止,在按照监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。
六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。
协议书副本____份。
双方各执____份。
业主:_____(盖章)监理单位:_____(盖章)法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)单位地址:_____ 单位地址:_____ 邮编:邮编电话:_____ 电话:_____ 传真:_____ 传真:_____ 开户银行:开户银行;帐号:_____ 帐号:_____ 公路工程施工监理合同协议书标准模板(二)_____公路工程施工监理合同范本协议书公路工程施工监理合同范本协议书协议书由_____(以下简称“业主”)为一方,与_____(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。
公路工程施工监理合同协议书范文5篇
公路工程施工监理合同协议书范文5篇篇1甲方(业主/建设单位):__________乙方(监理单位):__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方委托乙方对公路工程施工监理事宜,经友好协商,达成如下协议:一、工程概况工程名称:__________公路工程施工监理项目工程地点:__________工程规模:__________(具体规模描述)二、监理范围与内容1. 监理范围:本合同的监理范围包括该公路工程的全部施工阶段的监理工作。
2. 监理内容:包括质量控制、进度控制、造价监控、安全生产监理等。
乙方应按照相关规定履行监理职责,确保工程顺利进行。
三、监理期限本合同的监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
四、监理费用及支付方式1. 监理费用:根据工程规模及监理工作量,经双方协商确定监理费用总额为人民币__________元(大写:__________元整)。
2. 支付方式:甲方按照工程进度分期支付监理费用,具体支付细节在补充协议中约定。
五、甲方权利与义务1. 甲方有权要求乙方提供合格的监理服务,确保工程顺利进行。
2. 甲方有义务按照约定支付监理费用,提供必要的工作条件。
3. 甲方应及时向乙方提供与工程相关的技术资料。
六、乙方权利与义务1. 乙方有权获得约定的监理费用。
2. 乙方有义务履行监理职责,确保工程质量、进度、造价及安全等方面的控制。
3. 乙方应派遣具备相应资质和经验的监理人员参与工程监理。
4. 乙方应遵守法律法规和合同约定,保守业主秘密。
七、违约责任1. 若甲方未按照约定支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,由此导致的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照约定履行监理职责,造成工程损失,乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 双方因违约产生纠纷,应友好协商解决;协商不成,可提交仲裁或诉讼解决。
八、其他约定事项1. 本合同的修改、补充应以书面形式作出,作为本合同的组成部分。
