工程施工协议书
工程施工协议书模板10篇
工程施工协议书模板10篇工程施工协议书篇1发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程概况：工程名称：湖州邦尔骨科医院工程地点：工程内容：约4800平方米水电工程资金来源：自筹、并已到位二、工程承包范围：承包范围：本装饰工程施工图纸范围内水电安装（含消防）等工程。
三、合同工期开工日期： 20__年6月8日。
竣工日期：20__年9月6日。
按单体计算：合同工期总日历天数90天。
四、质量标准工程质量标准：合格工程。
五、合同价款按约定的承包方式、承包范围等，采用固定总价合同：按照总合同同等比例下降，以中标价下调18%个点付款，质量要求、施工工艺按总承包合同（湖州邦尔骨科医院装修工程施工合同）和招标文件等要求执行。
六、合同生效合同订立时间：合同订立地点：本合同双方协定：经双方签字盖章后生效发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号：账号：邮政编码：邮政编码：工程施工协议书篇2发包人（甲方）：________________________承包人（乙方）：________________________双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程施工项目协商一致，订立本协议。
一、工程概况工程名称：____________________________工程地点：____________________________工程内容：____________________________二、工程承包范围承包范围：_____________________面积为准三、协议工期开工日期：______年______月______号坯房竣工日期：______年______月______号（中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：______年______月______号协议工期总日历天数：______天四、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延1.设计变更和工程量增加；2.一周内非乙方原因停水、停电、停气造成停工累计超过______小时；3.不可抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必须按照协议书约定的竣工日期竣工。
施工合作协议书范本(19篇)
施工合作协议书范本（19篇）施工合作协议书范本（精选19篇）施工合作协议书范本篇1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。
第一条工程项目一、工程名称：发电项目光伏板安装工程二、工程地点：_______三、承包方式：包工、包机械、包安全。
第二条工程期限合同工期总日历天数10天。
第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。
1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。
3、工程量的确认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价_安装组数进行费用结算。
4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。
2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。
3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。
4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。
5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。
第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。
由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。
第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。
2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。
第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第八条附则本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。
甲方：__________乙方：_______代表：__________代表：_______年_____月_____日_______年_____月_____日施工合作协议书范本篇2甲方：乙方：丙方：为明确施工过程中的权利义务，依照《中华人民共和国合同法》《建设安装工程承包合同条例》及相关法律法规规定，结合本工程具体情况，三方签订本合同。
施工工程合同协议书范本(3篇)
第1篇甲方（建设单位）：________________________地址：________________________乙方（施工单位）：________________________地址：________________________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方拟建项目，由乙方进行施工，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________________1.2 工程地点：________________________1.3 工程规模：________________________1.4 工程类型：________________________1.5 工程投资：________________________二、工程范围及内容2.1 工程范围：本合同约定的工程范围为甲方提供的施工图纸及设计文件所确定的全部内容。
2.2 工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰装修、园林绿化等。
三、工期3.1 工程总工期：自合同签订之日起，共计______个月。
3.2 阶段工期：具体阶段工期由双方协商确定，并在合同附件中明确。
四、工程质量4.1 工程质量标准：本工程质量应符合国家现行施工质量验收统一标准及有关专业质量验收规范的要求。
4.2 工程验收：本工程验收分为分部工程验收、分项工程验收和竣工验收。
验收合格后方可进入下一阶段施工。
五、工程价款及支付方式5.1 工程价款：本工程总价款为人民币______元整（大写：______元整）。
5.2 工程款支付方式：（1）开工前，乙方需提交履约保证金，金额为工程总价的_____%，在工程竣工验收合格后无息退还。
（2）工程进度款按实际完成工程量及合同约定比例支付，具体支付比例及时间由双方协商确定。
（3）竣工验收合格后，甲方支付工程结算款，金额为工程总价款的_____%。
工程施工协议书4篇
工程施工协议书4篇工程施工协议书篇1甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平与诚实信用的原则，双方就房屋维修事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：4、合同工期：开工日年月日，竣工日年月日，该工期包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。
，因天气或其它因素影响施工，经甲方确认同意后乙方可以适当延长工期。
二、工程服务形式包工、包料、包工期、包质量。
三、结算方式甲、乙双方及监理人员就需要维修部位及工程量，进行技术联系单形式会签，工程量以甲、乙双方及监理人员签字确认后的技术联系单内容为基准，确定工程总造价。
甲、乙双方将双方签字盖章的结算书与甲、乙双方及监理人员共同签字的工程量技术联系单，作为合同附件附后。
四、工程总价暂定为人民币万元（最终以甲、乙双方确认的结算值为准）。
五、工程质量监督与检查验收乙方在施工中要严格按照国家、行业标准与企业规范及本合同约定进行施工，并随时接受甲方的检查，并为检查、检验提供便利条件，对甲方提出的问题，乙方应及时进行整改，维修工程结束后，由甲、乙双方及被维修房屋的业主共同对工程进行验收，验收合格以三方签字确认的《施工记录单》为准。
在竣工验收时，对于甲方或业主确认的尚未修复的工程质量问题，由乙方负责按甲方的要求继续维修，并承担逾期责任。
六、工程款支付工程完工验收合格后付工程款总额的97%，剩下3%作为质量保证金，保修期满后无质量问题全额支付乙方。
七、保修1、自乙方维修工程完工后，乙方须对全部工程承担保修责任，保修期为年，自工程竣工验收合格并交付甲方之日起计算。
2、工程保修金为工程款的％，保修期满后十日内，甲方将保修金的剩余部分无息返还。
3、保修期内，如维修工程出现质量问题，乙方应保证接到甲方通知后2小时内派人进行检查及维修，并应在甲方确定的合理期限内修复完毕，如乙方逾期未派人修复或二次维修后仍出现问题的，甲方有权另行委托他人维修，所需费用与甲方因此受到的损失均由乙方承担。
简单施工合同协议书5篇
简单施工合同协议书5篇篇1简单施工合同协议书甲方（承包方）：___________乙方（需方）：___________鉴于甲方具有从事建筑施工的资质和能力，乙方有相应的建筑施工需求，为明确双方的权利义务，经双方友好协商，就甲方承担乙方建筑施工任务，达成协议如下：一、项目名称及工程地点1. 项目名称：___________2. 工程地点：___________二、施工范围1. 施工内容：___________2. 施工标准：按照国家有关规定以及双方协商一致的标准进行施工。
三、施工期限1. 开工日期：___________2. 完工日期：___________3. 施工周期：___________（自开工之日起至完工之日止）四、质量要求1. 施工质量保证书：甲方保证施工质量符合国家规定并承担相应的责任。
2. 质量保证期限：___________（自完工之日起至质量保证期限止）五、合同价款及支付方式1. 合同价款：___________（大写）元整2. 价款支付方式：按照以下方式支付：（1）______%作为预付款，于合同签订之日起_________天内支付；（2）______%作为工程完工后支付，于工程验收合格之日起_________天内支付。
六、施工责任1. 甲方应按照工程设计要求，严格按时按质完成施工任务。
2. 乙方应提供必要的协助和配合，保障施工的顺利进行。
3. 双方如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订书面变更协议。
七、违约责任1. 若任何一方未按约定履行义务，应承担相应的违约责任并赔偿对方因此所受的损失。
2. 若因不可抗力导致一方不能履行合同，应及时通知对方，并在克服不可抗力的情况后继续履行合同义务。
八、争议解决本合同如有争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁，也可提交有管辖权的人民法院裁决。
九、其他1. 本合同自双方签字盖章后生效，并生效期限为自工程完工至质量保证期限止。
工程施工安全责任协议书范本(六篇)
工程施工安全责任协议书范本为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，切实加强建设工程管理，确保施工施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。
第一条甲方：第二条施工项目：签订时间：第三条有效期限____年____月至____年____月第四条甲方安全责任1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。
甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。
三次不听从整改，今后不得承接我司业务。
2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。
因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。
第四条乙方安全责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。
乙方应切实履行以下安全责任：1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。
乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
3、材料进场需要检查是否有出产合格证，同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。
4、施工期间，乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。
5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布臵施工。
6、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育。
特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。
开工前，乙方应到甲方办理临时进场施工单。
进场施工人员应挂牌施工。
7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单项工程施工协议书
甲方：
乙方（施工责任方）：
甲方承建之 ，现委托乙方采取包工、料、
机械、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，共同遵守
执行：
一、工程内容
二、组织领导
1.乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守
甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
2.乙方必须确保进场人员的技术素质，所有工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队
伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
3.乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员
调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
三、双方责任
1.甲方责任：
（1）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配
料用料的指挥、监督与管理。
（2）负责安排乙方工作量及现场进度，审核完成工作量。
申报预决算，申请拨付工程款。
（3）负责与承建商、监理等单位及部门进行工作联系并申
报有关文件资料。
2.乙方责任：
（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国
家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从承建商、监理单
位及甲方管理人员的监督与指挥，对工程质量全面负责并确
保达到验收标准以上。
（2）强化本施工队伍的安全生产教育，严格按操作规程施
工，不乱搭乱拉电路管线，不私自安装电源插座，不强行、
违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生，否则由乙
方承担由此产生之全部责任。
（3）工人进入施工现场必须佩戴安全帽，不穿拖鞋，做到
文明、安全施工、工完场清。
（4）负责编制施工组织设计，由甲方负责以甲方名义上报
各级部门审批，做到绝对服从甲方工程进度安排；班组长每
天必须在作业现场，未经项目经理同意不得擅自离开工地。
（5）必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工
作效率高，否则因此而造成的延期交工，工程质量等问题均
由乙方承担。
（6）乙方及其施工人员必须严格遵守、执行甲方制定的各
项规章制度及有关条例。如有违反且情节严重、严重影响甲
方及公司声誉，甲方可责令乙方清场并另行安排其他施工队
伍组织施工，剩余工程之进度款将不再支付。同时乙方应对
由此给甲方造成之损失予以赔偿，由此产生之一切法律后果
均由乙方自行负责。
（7）该工程完工并移交甲方前，乙方应保障甲方不承担任
何因人身伤亡或财产损失所发生一切责任，保障甲方不承担
任何属于乙方及其施工人员引起之诉讼、控告、索赔责任及
可能发生之相关费用。
（8）乙方不得将依据本责任书取得，经甲方委托施工之施
工任务再行转包，否则甲方有权立即收回本施工项目。
（9）工程完工后，向甲方及时上报该工程的施工总结。
五、工程质量及验收标准
工程质量应符合现场样板标准，因乙方盲目蛮干、只求速度
不按操作规程施工，造成工程质量不符合现场样板标准、质
量不合格、甲方可要求乙方停工或返工，返工费费由乙方承
担，由此造成之材料浪费及经济全部由乙方负责赔偿，工期
不予顺延。4月30号上午12点前全部完工验收。
六、工期
乙方必须严格按照甲方现场所安排的月、周施工计划所
要求的时间或期限，如期按时或提前完成所有本项目的施工
任务，若拖延工期，每延期一日，按结算总价的 %
或 元向甲方支付罚金。
七、付款方法
（1）甲方按乙方所完成之实际施工进度付款，具体付款
方式如下：
第一遍付40%
第二遍验收合格之后付40%
最后在六月三十日之前全部付清。
因质量原因造成的返修，由乙方负责，返修费由乙方承
担。工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知 日内
派人修理，否则甲方可委托其他单位或人员修理，其费用由
甲方在乙方质保金内扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它
（1）若乙方无正当理由单方面终止本责任书，除承担由
此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价
%的违约金。
（2）若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期
竣工、质量达到设计规范或要求、存在较大安全隐患或发生
安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有
权单方解除责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造
成的经济损失应当予以赔偿。
九、甲方对本责任书上述各条款具有解释权。
十、本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同
等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方
负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，
除保修条款依然有效外，即告终止。
甲方： 乙方（施工责任方）
代表： 代表:
经办人： 施工责任人：
年 月 日 年 月 日
身份证件号： 身份证件号：