监理合同示范文本
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同 (示范文本) (GF-2012-0202)甲方:(合同项目乙方)乙方:(监理机构甲方)鉴于乙方具备资质,并能够满足甲方的监理需求,双方经友好协商,就甲方的建设工程项目进行监理合作,达成以下协议:一、监理任务范围乙方作为甲方的监理机构,负责对以下建设工程项目进行全过程监理:1. 项目名称:2. 项目地点:3. 工程规模:4. 工程内容:二、监理报酬甲方将按以下方式支付监理报酬给乙方:1. 监理费用总额:2. 支付方式:3. 支付时间节点:三、监理义务乙方作为甲方的监理机构,应履行以下监理义务:1. 监督工程质量,确保施工符合相关法律法规和标准;2. 检查施工图纸和设计文件,提出合理的修改建议;3. 监督工程进度,及时发现并解决施工延误问题;4. 检查材料质量和进场验收;5. 检查施工现场的安全措施;6. 协助甲方与施工单位协调沟通;7. 撰写监理报告,记录工程进展和问题解决情况;8. 提供工程技术咨询和解答。
四、甲方责任甲方应履行以下责任:1. 合理提供施工图纸和设计文件;2. 按照监理要求提供相关工程材料;3. 保障监理人员的施工现场进入权利;4. 及时支付监理费用。
五、保密条款双方在履行合同过程中应保守对方的商业秘密和技术资料,并在合同解除后继续保持保密。
六、争议解决双方在执行本合同过程中产生的争议应友好协商解决,如协商不能解决,则提交相关仲裁机构解决。
七、附件所涉及附件如下:1. 施工图纸和设计文件:2. 工程合同:3. 工程进度安排:4. 工程材料清单:八、法律名词及注释所涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程监理:指对建设工程项目从前期准备、设计、招投标、施工等各个阶段进行监督、检查和指导的行为。
九、困难及解决办法在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下:1. 工程延误:监理机构应及时通知甲方,并与施工单位协商解决;2. 施工质量问题:监理机构应提出整改要求,并监督施工单位进行整改;3.材料质量问题:监理机构应及时通知甲方,并提供合适的替代方案。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)合同编号:GF-2012-0202甲方(建设单位):_____________________乙方(监理单位):_____________________一、合同目的和原则本合同是为了对建设工程进行监理,保证工程质量和进度,确保建设工程按照相关法律法规和合同要求进行。
1.1 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方的权利和义务,并约定相关责任和互动关系,确保建设工程过程中的监理工作顺利进行。
1.2 合同原则本合同依据相关法律法规制定,遵循公平、公正、互利、诚实信用的原则,维护建设工程的合法权益。
二、合同内容2.1 工程概况甲方承担建设工程的主要责任,包括工程的设计、施工、材料供应等。
乙方作为监理单位,负责对建设工程的施工过程进行监督、检查和评估。
2.2 监理职责(1)监督工程施工过程,确保施工符合设计要求和施工规范。
(2)检查工程质量,及时发现和纠正施工中的问题。
(3)评估施工进度,确保按计划进行工程施工。
(4)监督材料的供应和使用,确保符合相关标准和要求。
(5)提出建设工程改进和优化意见。
(6)编写监理报告,向甲方提供工程现场情况。
2.3 合同期限本合同有效期为____________________,自合同签订之日起计算。
2.4 付款方式甲方按照约定的工程进度和质量验收情况进行付款,付款金额、时间及方式详见合同附件。
三、合同附件本合同附件包括但不限于:附件一:建设工程施工图纸及设计文件附件二:施工合同附件三:预算及支付方式四、法律名词及注释本合同涉及的法律名词及注释如下:1. 建设工程法律法规:指建设工程领域的相关法律、行政法规和规章制度。
五、执行困难及解决办法在实际执行过程中,可能出现以下困难:1. 甲方未按合同要求提供必要的施工资料和技术支持。
解决办法:乙方提醒甲方及时提供相关资料,并按照约定协助甲方完成工程。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本) GF-2012-0202甲方:________________(以下简称“监理人”)乙方:________________(以下简称“施工人”)第一条合同目的及范围本合同为甲乙双方在建设工程监理事项上达成的协议,为确保工程质量、进度和安全,保障各方合法权益,按照《建设法》、《工程监理暂行条例》和其他相关法律法规的规定,本合同如下:1. 工程概况:详细描述工程的名称、地址、建设单位等信息。
2. 工程图纸和设计文件:包括建设项目的规划图、设计图纸以及其他设计文件的具体名称、版本号等详细信息。
3. 监理人职责:明确监理人在工程监理过程中的职责和义务。
4. 施工人职责:明确施工人在工程施工过程中的职责和义务。
5. 工程质量要求:详细列出工程质量要求,包括材料、施工工艺等方面的要求。
6. 工程进度计划:详细描述工程的进度计划,包括工期、各阶段工程的完成时间等。
7. 工程费用与支付方式:具体列出工程费用及其支付方式,包括工程款的支付条件和付款时间等。
8. 变更管理:明确变更管理的程序和要求。
9. 纠纷解决:规定双方在履约过程中发生争议的解决途径和程序。
第二条甲方的权利和义务1. 安排有关部门配合施工人进行工程施工。
2. 按照工程图纸和设计文件的要求,提供材料和设备等,保证施工的顺利进行。
3. 履行工程款支付义务。
第三条乙方的权利和义务1. 按照合同约定的工期和质量要求,按时完成工程。
2. 监理人要求提供工程进度、施工方案等相关信息。
3. 在施工过程中,保证工人安全,并采取必要的防护措施。
第四条工程变更管理1. 甲方如需变更工程内容,应提前通知施工人,并与施工人商讨变更事宜。
2. 变更后的工程费用由双方协商决定,并签订变更合同。
第五条纠纷解决1. 甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中出现的纠纷。
2. 如协商不成,可依法提交仲裁机构进行仲裁。
完整版)《水利工程施工监理合同示范文本》(GF-2007-0211)

完整版)《水利工程施工监理合同示范文本》(GF-2007-0211)和费用1、监理服务内容:监理人应根据工程建设的需要,对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工技术、施工质量、安全文明施工等进行监理,对施工单位提出的技术和质量问题进行技术交底和指导,提出监理意见和建议,并对施工单位的整改情况进行监督检查,确保工程质量符合施工图纸、工程量清单、技术规范、质量标准和监理合同的要求。
2、监理期限:本合同有效期自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
3、监理费用:监理费用为人民币万元整,委托人应按照约定的支付方式和时间向监理人支付监理费用。
四、委托人、监理人的权利和义务1、委托人的权利和义务:1)向监理人提供本工程的有关规划、设计、施工图纸、工程量清单、技术规范、质量标准、监理合同等资料;2)按照约定的时间和要求支付监理费用;3)对监理人提出的监理意见和建议进行认真研究,并及时采纳;4)按照约定的时间和要求向监理人提供工程进度、质量、安全等情况的报告。
2、监理人的权利和义务:1)依据合同约定提供监理服务;2)对施工单位的施工组织设计、施工方案、施工技术、施工质量、安全文明施工等进行监理,并提出监理意见和建议;3)对施工单位提出的技术和质量问题进行技术交底和指导;4)对施工单位的整改情况进行监督检查;5)按照约定的时间向委托人提供监理报告和监理意见。
五、合同的履行和变更1、本合同一经双方签字盖章生效,各方应按照合同约定履行各自的义务。
2、如需变更本合同内容,应经双方协商一致,并签订书面变更协议。
六、争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应向有关仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、合同解除1、本合同在下列情况下可以解除:1)双方协商一致;2)委托人未按照约定支付监理费用;3)监理人未按照约定提供监理服务。
2、本合同解除后,双方应及时清算各自的权利和义务。
八、其他约定1、本合同未尽事宜,由双方协商解决。
建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)

建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)建设工程监理合同示范文本(GF-2012-0202)【合同名称】建设工程监理合同【合同编号】GF-2012-0202【合同签订方】(甲方) [填写甲方名称、地址、联系方式等信息]【合同监理方】(乙方) [填写乙方名称、地址、联系方式等信息]【项目名称】[填写项目名称]【项目地点】[填写项目地点]【项目概况】[填写项目概况,包括建设内容、规模、计划工期等]【合同条款】第一条合同目的1. 甲方聘请乙方作为建设工程的监理方,负责对建设工程施工过程进行监督、协调和管理。
第二条合同期限1. 本合同自[填写起始日期]起生效,至[填写终止日期]止。
第三条甲方的权利和义务1. 甲方应按时向乙方提供相关资料,并配合乙方的工作。
2. 甲方有权要求乙方提供监理过程中的相关报告、证明文件等。
第四条乙方的权利和义务1. 乙方应按照国家相关法律法规和标准,对建设工程的施工过程进行监理。
2. 乙方应及时向甲方汇报监理结果,并提出相关建议。
第五条合同价款和支付方式1. 甲方应按照合同约定支付乙方监理服务费用。
2. 乙方应按照甲方支付方式要求接受款项。
第六条违约责任1. 若甲、乙方违反本合同约定,应承担相应的违约责任。
第七条法律适用和争议解决1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 合同发生争议时,应通过友好协商解决,若协商不成,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
【所涉及附件】1. 建设工程施工合同2. 建设工程设计图纸【所涉及的法律名词及注释】1. 监理:指对建设工程施工过程进行监督、协调和管理的行为。
2. 建设工程施工合同:指建设单位与施工单位之间订立的承包施工合同。
3. 建设工程设计图纸:指建设工程的设计方案所绘制的图纸。
【在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法】1. 甲方未按时提供相关资料:乙方可与甲方沟通,提醒甲方按时提供所需资料。
2. 施工方不配合监理工作:乙方可向甲方反映情况,并要求甲方与施工方进行沟通,促使施工方配合监理工作。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)

《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规制定的,在双方平等自愿的基础上订立,旨在规范建设工程监理服务行为。
第一章总则第一条【合同目的】根据委托人(以下简称“甲方”)的要求,监理人(以下简称“乙方”)接受甲方委托,按照甲方的要求,对建设工程进行监理服务。
第二章监理义务第二条【监理范围】乙方应根据甲方的委托,对建设工程的施工过程、施工质量、施工安全等进行全面监理。
包括但不限于以下内容:1. 确定监理标准和规范;2. 监督施工单位的施工行为,确保其按照合同要求进行施工;3. 监督建设工程质量,提出合理的质量改进意见;4. 报告建设工程进度、质量、安全等情况;5. 协助甲方处理与施工单位的纠纷;6. 其他甲方委托的监理工作。
第三条【监理报告】乙方应定期向甲方提交监理报告,内容包括但不限于:1. 建设工程进度情况;2. 建设工程质量情况;3. 建设工程安全情况;4. 施工单位合规情况;5. 其他与建设工程监理相关的事项。
第四章甲方权利与义务第四条【支付监理费用】甲方应按照合同约定,及时支付监理费用给乙方。
第五章乙方权利与义务第五条【提供监理服务】乙方应按照合同约定,提供专业的建设工程监理服务,并保证监理质量。
第六章法律责任第六条【违约责任】任何一方违反合同约定,给对方造成损失的,应承担违约责任,并赔偿相应的损失。
第七章附则第七条【争议解决】本合同发生争议时,双方应友好协商解决;协商不成的,可提交有关仲裁机构进行仲裁。
附件:1. 建设工程监理合同附表2. 合同支付计划表3. 其他相关附件法律名词及注释:1. 《中华人民共和国合同法》:中华人民共和国于1999年3月15日颁布的法律,目的是确立一个现代的市场经济中合同的关系法则,调整合同制度,取得合同法的基本原则。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)编号:GF-2012-0202【文档】建设工程监理合同【合同编号】GF-2012-0202【乙方】(监理人):【明】:【联系地址】:【联系】:【电子邮件】:【邮政编码】:【甲方】(建设单位):【单位名称】:【统一社会信用代码】:【注册地址】:【法定代表人】:【联系地址】:【联系】:【电子邮件】:【邮政编码】:一、合同目的和背景1.1 本合同的目的是确保建设工程的监理工作能够顺利进行,保证工程按照合同要求进行监理。
1.2 本合同的签署方是【乙方】和【甲方】,双方在平等、自愿的基础上达成本合同。
二、合同内容2.1 建设工程的监理工作范围包括但不限于以下内容:2.1.1 监督施工单位按照设计文件进行施工;2.1.2 检查、验收施工单位提交的施工质量文件;2.1.3 检查施工的进度、安全和环境保护等情况;2.1.4 对发生的设计变更进行评估和审批;2.1.5 办理相关建设工程的竣工验收手续。
2.2 监理报酬:2.2.1 监理报酬的支付标准为_________;2.2.2 监理报酬的支付方式为_________。
2.3 监理期限:2.3.1 监理期限为_________。
2.4 合同变更:2.4.1 任何一方在工程实施过程中提出变更需求,应当书面通知对方,并在达成一致意见后进行变更。
三、责任和义务3.1 乙方的责任和义务包括但不限于以下内容:3.1.1 按照设计文件和合同要求对建设工程进行监理;3.1.2 对施工单位的施工质量、工期要求进行检查和监督;3.1.3 协助甲方办理建设工程的审批手续;3.1.4 提供监理报告、监理意见等。
3.2 甲方的责任和义务包括但不限于以下内容:3.2.1 按照合同约定支付监理报酬;3.2.2 按照乙方的要求提供相关资料和文件;3.2.3 协助乙方开展监理工作。
四、合同争议的解决4.1 合同争议的解决方式为_________。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)第一章总则第一条【立案要求】本合同的立案要求是指根据国家建设工程监理管理的相关法规和政策,进行申请并获得资质,并依法成立监理机构,方可开展建设工程监理活动。
第二条【目的和基本原则】本合同旨在明确委托方和监理方在建设工程监理过程中的权利和义务,确保建设工程的质量、安全、进度和合同约定的其他要求的实现,维护委托方和监理方的合法权益。
第三条【定义和解释】根据本合同的要求,以下术语的定义和解释如下:1. 建设工程:指按照法律法规和合同要求,在土地上修建、改建、扩建、装饰、拆除建筑物、构筑物和其他工程设施的活动。
2. 监理:指对建设工程的施工过程和工程质量进行全过程的监督 inspection, 检验 testing 和评审 review 的活动。
3. 委托方:指依法与监理方签订本合同,委托监理方开展建设工程监理活动的单位。
4. 监理方:指取得了合法资质的监理机构,具有从事建设工程监理活动的能力和经验。
......第二章建设工程监理任务第五条【监理范围】监理方应按照合同约定,对建设工程的各个阶段进行监理。
监理范围主要包括但不限于以下内容:1. 工程设计阶段的审查和确认;2. 施工企业资质、技术、质量等方面的审核;3. 施工过程的监督检验;4. 变更设计和施工方案的审查和确认;......第三章建设工程监理报告第十二条【监理日志】监理方应当按照合同约定,及时记录和整理建设工程的监理日志。
监理日志内容应包括但不限于以下内容:1. 施工过程中的关键环节和节点;2. 施工现场的实际情况和问题;3. 施工进展和工期控制的情况;4. 施工质量的检验、评估和指导意见;......第四章合同变更和索赔第十七条【变更设计和施工方案】如需进行建设工程的设计变更或施工方案变更,应按照合同约定和法律法规的要求进行。
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)
《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)建设工程监理合同(示范文本)GF-2012-0202甲方(委托人):【甲方名称】乙方(监理人):【乙方名称】鉴于甲方拟进行以下工程的设计、施工等工作,甲乙方根据有关法律、法规和管理办法,通过友好协商,就工程监理事宜达成如下协议:一、监理范围及任务1.1 监理范围:【详细描述监理范围,包括但不限于工程的设计、施工、验收、质量控制、安全管理等内容】1.2 监理任务:【具体监理任务,例如审核设计文件、检查施工过程、监督质量验收等】二、监理工作方式及要求2.1 工作方式:【详细描述监理工作方式,包括但不限于现场检查、资料审查、会议讨论等】2.2 工作要求:【监理工作的具体要求,例如按时提交报告、保密工程信息等】三、费用及支付方式3.1 监理费用:【详细列明监理费用的计算方法和金额】3.2 支付方式:【描述监理费用的支付方式和时间节点】四、保密条款4.1 保密义务:【明确甲乙双方对工程信息及商业秘密的保密义务】4.2 违约责任:【说明违反保密义务的责任承担方式及赔偿标准】五、争议解决5.1 争议解决方式:【列明争议解决方式,例如友好协商、仲裁等】5.2 仲裁委员会:【指定仲裁机构及其联系方式】5.3 法律适用:【适用的法律法规】六、协议变更和终止6.1 协议变更:【明确协议变更的方式和条件】6.2 协议终止:【协议终止的情况及终止方式】七、其他条款7.1 附则:【补充说明其他相关事宜】附件列表:1. 工程设计文件2. 施工合同3. 质量验收记录4. 监理报告法律名词及注释:1. 合同:指根据法律关系双方的协议建立的权利义务关系。
2. 监理:指对建设工程的设计、施工等活动进行监督和管理的行为。
3. 委托人:指工程监理的委托方,即甲方。
4. 监理人:指受委托对工程进行监督和管理的一方,即乙方。
5. 施工合同:指承包商与甲方签订的承担施工任务的合同。
在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法:1. 施工延期:当施工方无法按时完成工程时,应及时与甲方沟通,协商合理的延期方案。
建设工程监理合同(示范文本)7篇
建设工程监理合同(示范文本)7篇篇1甲方(业主):______________________乙方(监理单位):______________________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规的规定,甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜,达成如下协议:一、工程概况工程名称:______________________工程地点:______________________工程规模:______________________监理范围:______________________二、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于:进度控制、质量控制、安全管理、合同管理、信息管理、协调各方关系等。
具体监理工作内容应根据工程实际情况,在双方协商后确定。
三、合同期限本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工验收合格并移交完毕止。
若工程期间因故中止,双方应另行协商处理。
四、监理费用1. 监理费用计算方式:按照工程规模、监理难度、工期等因素综合确定。
2. 支付方式:根据工程进度分期支付,具体支付节点和金额在补充协议中约定。
3. 甲方应按时支付监理费用,如逾期支付,应按照逾期支付金额的一定比例支付违约金。
五、权利与义务1. 甲方的权利和义务:甲方有权要求乙方按照合同约定履行监理职责,甲方有义务按时支付监理费用,为乙方提供必要的工作条件。
2. 乙方的权利和义务:乙方有权获得约定的监理费用,乙方有义务按照合同约定履行监理职责,对工程项目的质量、安全、进度等进行有效监督。
六、违约责任1. 若甲方未按时支付监理费用,乙方有权暂停监理服务,由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按照合同约定履行监理职责,甲方有权要求乙方承担违约责任,并支付违约金。
3. 若因不可抗力因素导致合同无法履行,双方应协商解决。
七、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
希望对您有帮助,谢谢 监理合同示范文本
导读:本文是关于监理合同示范文本的文章,如果觉得很不错,欢迎点评和分享! 【篇一:监理合同协议书】 本合同书委托方为:______ (以下称"甲"方) 被委托监理方为:_______工程咨询监理公司 (以下称"乙"方) 甲方委托乙方,按本合同书要求进行:______工程项目的施工监理,监理范围___质量控制、进度控制和投资控制工作。服务期限为____年__月至____年__月。总费用为:____万元。乙方接受甲方委托,签定本合同书。 本合同书(协议书连同合同一般条款、特殊条款与附录,称为"本合同书")经合同双方法定代表人或代理人签字,并加盖本单位公章后生效,合同双方各持合同正本壹份和副本四份,副本报送监理主管部门和其他有关单位。 本合同书签于:____年__月__日地点:_____ 甲方(公章):________乙方(公章):____ 法定代表人:_________法定代表人:_____ 地址:____________地址:________ 电话:____________电话:________ 希望对您有帮助,谢谢 电挂:____________电挂:________ 邮编:____________邮编:________ 开户银行:__________开户银行:______ 帐号_____________帐号_________ 合同一般条款 第一条 甲乙双方的监理依据是_________。 第二条 甲乙双方共同遵守合同书,并按本合同书开展监理工作。 第三条 甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使甲方赋予的权力并对甲方负责。 【篇二:工程监理合同范本】 根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:__________质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 希望对您有帮助,谢谢 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。 第三条条款定义 1、甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2、甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。 3、本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。 4、本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。 5、在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。 第四条本合同书的开始、完成与变更。 1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。 2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。 希望对您有帮助,谢谢 4、如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 5、如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充合同,或在特殊条款中事先加以说明。 6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。 第五条甲方的权力与责任。 1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。 2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。 3、对涉及工程工期、质量 【篇五:工程监理合同范本】 根据《中华人民共和国合同法》之规定,经双方在平等、自愿、互利的基础上,签订本合同,共同信守。 第一条监理项目范围 甲方委托乙方,按本合同书要求进行________________工程项目的____施工监理,监理范围:__________质量控制、进度控制和投资控制工作。 第二条期限费用 服务期限为____年____月至____年____月。总费用为:________万元。 第三条条款定义 希望对您有帮助,谢谢 1、甲乙双方的监理依据是《建设监理试行规定》和其他有关规定以及施工承包合同。 2、甲方是本工程项目建设的组织者,负责建设中筹集资金、征地、移民、协调与当地关系等职责,对本工程建设效益全面向国家负责。 乙方受甲方的委托,作为本项目监理单位,根据本合同书进行监理工作,行使赋予的权力和责任,对甲方负责。 3、本合同书所指的工程监理范围与内容在附录b服务范围与内容中详细说明。 4、本合同书所指的监理费用及支付办法在附录d中详细说明。 5、在合同实施过程中,合同双方一切联系均以书面通知为准,特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件,属于合同的补充文件。双方联系的具体规定(代表、地点、方式等)在特殊条款中订明。 第四条本合同书的开始、完成与变更。 1、按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后,本合同书立即生效。 2、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。 3、监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。 4、如果情况变化,致使合同书需变更时,必须经双方书面同意才能成立。为此,一方提出的建议需经送交另一方作应有的考虑。 5、如果如本合同书需延长(不可抗力等),甲乙双方应签订补充 希望对您有帮助,谢谢 合同,或在特殊条款中事先加以说明。 6、合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时,合同双方经协商后可做调整,并在特殊条款中具体说明。 第五条甲方的权力与责任。 1、甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。 2、甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度,甲方有权要求更换乙方主要人员,直至终止合同。 3、对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时,应由甲方最后确定并按国家规定的基建程序办理。 4、甲方支持乙方的工作,按合同保证乙方责任和权力的统一。甲方应按附录c按时向乙方提供规定的设备、设施和材料。 5、甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。同时应在特殊条款中明确提供的方式、份数与回收、保密等办法。 6、甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。 7、甲方应在特殊条款中双方订明的期限内,对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。 8、甲方依据附录d按时支付乙方监理费用。 第六条乙方权力与责任。 1、乙方拥有合同中规定的权力,并承担相应全部责任。 2、乙方必须具有履行本合同书所需的技能、谨慎与勤奋,必须按照监理的职业准则完成其全部职责。 希望对您有帮助,谢谢 3、在监理过程中监理单位如需另聘专家咨询或协助,在监理服务责任以内发生的费用,由乙方承担;超出监理服务责任并发生费用,应征得甲方书面同意后,由甲方承担费用。 4、乙方按附录c按时自带规定的设备、材料和设施。具体使用协议在附录c中规定。 5、乙方必须按附录e规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意,甲方不得无理由地拒绝。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构,并确认总监理工程师。 6、监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施,乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员,应代之同等技能的人员,其中主要监理人员的更换需经甲方同意,乙方派驻现场监理人员应连续稳定,保证监理工作正常进行。 7、乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。 8、乙方向甲方收取的报酬,是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。 9、乙方在监理的过程中,不得泄露甲方申明的秘密,乙方亦不得泄露设计、承包等单位提供并申明的秘密。 第八条调解与仲裁。 在合同执行过程中,如甲乙双方发生争端,双方应首先本着相互 希望对您有帮助,谢谢 谅解、信任、平等互利原则充分协商,解决争端;若协商失败,任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效,任何一方可依法要求仲裁。双方同意由__仲裁委员会仲裁。在调解和仲裁过程中,双方应保证工程建设正常进行。 第九条违约责任 由甲方原因要求终止合同,甲方应至少提前2个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。 由乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前2个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。 甲方或乙方在接到终止合同通知后,15天内没有答复,可视为本合同终止。 违约赔偿费或其他违约事项由甲乙双方在特殊条款中具体约定。 第十条甲方可视乙方的监理工作情况,进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。 第十一条特殊条款 鉴于本工程的特点与实际需要,甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款,当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下: 1、额外服务:如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的任务,甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误,以至增加了服务的工作量和持续时间,则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方,甲方应增加额外服务费。