建设工程勘察设计合同范文6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇
建设工程勘察设计合同通用版模板6篇篇1合同编号：XXXXXX发包人（甲方）：XXXXXX承包人（乙方）：XXXXXX工程名称：XXXXXX签约日期：XXXX年XX月XX日签约地点：XXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方本着自愿、平等、诚实守信的原则，就乙方为甲方进行建设工程勘察设计工作事宜，达成如下协议：一、合同概况与工作内容本合同由甲方委托乙方进行XXXX工程勘察设计工作。
具体内容包括初步勘察和施工图设计等内容。
设计工作将分为若干个阶段完成。
项目包括：（包括但不限于以下内容，详细列明合同范围内的内容）。
主要技术标准和技术参数应根据项目实际制定并附于合同后作为附件。
工作内容的具体细节见合同条款第XXX条的内容要求及规定。
本项目包括的建设内容和深度须达到规范标准要求并满足国家行业技术规范、技术标准的规定和甲方提出的设计标准的要求。
二、合同工期与进度安排乙方应按照甲方要求的进度计划进行勘察设计工作，并按照合同约定的时间节点完成各阶段的工作内容。
甲方应及时确认里程碑事件的完成进度并进行相关评估和审查，并在每个环节给乙方充分的时间和便利支持完成工作任务，并确保后续阶段工作顺利进展和项目实施的正常安排等详细内容约定详见合同附件。
合同工期延期情况发生时，双方应按照合同约定共同协商解决并明确延期责任和处理方式等事项。
三、设计费用及支付方式甲方应向乙方支付工程勘察设计费用共计人民币XXXXXX元整（小写）。
支付时间和支付方式根据合同所规定的具体支付条件和金额如下表：（这里根据具体工程填写设计费用数额和时间安排）。
支付方式可以是现金转账等方式。
本合同不涉及开具发票等问题应做出约定说明并加盖双方公章予以确认作为合同条款内容之一备案执行等具体约定详见合同正文中的条款。
若甲方未能按时支付款项时，应按照合同约定承担违约责任等相应后果并约定相应的违约责任和赔偿方式等条款内容。
双方共同遵守执行本合同约定内容，保证合法合规完成交易行为等约定内容。
建设工程勘察设计合同范本6篇
建设工程勘察设计合同范本6篇篇1建设工程勘察设计合同范本甲方（甲方全称）：（以下简称甲方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）乙方（乙方全称）：（以下简称乙方）法定代表人：（代表人姓名）地址：（地址）电话：（联系电话）传真：（传真）邮编：（邮编）根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察规范》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就乙方对甲方的建设工程进行勘察设计，达成如下合同：第一条项目名称乙方承担甲方（项目名称）、项目的勘察设计任务。
第二条服务内容乙方应按照甲方的要求，对项目进行勘察设计工作，包括但不限于：勘察、设计、提供相关技术咨询等服务。
第三条服务费用及支付方式1. 乙方应于本合同签订之日起向甲方支付服务费用：人民币（大写）（小写）元整。
2. 服务费用支付方式：甲方应于乙方提供正式发票后7个工作日内转账支付。
第四条服务期限本合同自双方签订之日起生效，至项目竣工为止。
第五条保密条款1. 乙方应对甲方的所有商业秘密进行保密，未经甲方书面同意，不得向第三方透露。
2. 保密期限为本合同终止之日起5年内。
第六条违约责任1. 若甲方未按时支付服务费用，应按拖欠金额的（日利率）计算支付滞纳金。
2. 任何一方未履行合同义务，对造成的损失应负赔偿责任。
第七条纠纷解决本合同一切争议，由双方友好协商解决，协商不成，提交（仲裁机构）仲裁。
第八条其他条款1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
2. 本合同正本一式两份，甲、乙双方各执一份，共同具有同等法律效力。
甲方：法定代表人（签字）：乙方：法定代表人（签字）：篇2建设工程勘察设计合同范本甲方：________________ （甲方全称、住所地）乙方：________________（乙方全称、住所地）鉴于甲方欲委托乙方进行建设工程勘察设计业务，双方经友好协商，达成如下协议：一、项目名称：甲方委托乙方进行的工程为____________（工程名称），位于____________（工程地址），具体范围为____________（项目范围描述）。
建设工程勘察设计合同通用版样书6篇
建设工程勘察设计合同通用版样书6篇篇1建设工程勘察设计合同通用版样书第一部分：合同基本信息甲方（委托方）：（填写甲方名称、地址、联系方式等）乙方（承接方）：（填写乙方名称、地址、联系方式等）项目名称：（填写项目名称）项目地点：（填写项目地点）工程类型：（填写工程类型）工程概况：（简要描述工程内容及规模）合同签订日期：（填写日期）合同有效期：（填写具体有效期）第二部分：合同内容1. 甲方委托乙方进行工程勘察设计工作，乙方承接该项工作并按照国家相关法律法规和行业标准完成。
2. 乙方应按照甲方的要求，对项目地点进行勘察，制定设计方案，并向甲方提交设计方案的初步草图和施工图纸，甲方审查后确定。
3. 乙方应在约定的工期内完成工程设计，并在设计阶段向甲方提供必要的咨询和技术支持。
4. 乙方应在设计阶段与甲方保持及时沟通，及时处理甲方提出的问题和要求，确保设计方案符合甲方要求。
5. 乙方应在设计阶段确保设计方案符合国家有关法规、标准和规范要求，保证设计方案的科学性和合理性。
6. 在设计方案经甲方审查通过后，乙方应向甲方提供施工图纸，并与甲方一起讨论施工方案，确认施工图纸。
7. 乙方应在施工过程中提供必要的技术服务和支持，协助解决施工中的问题，确保工程顺利完成。
8. 乙方应对工程设计中可能存在的风险和安全隐患提前预警，并提出相应的应对措施，保障工程施工和使用的安全性。
9. 甲方应按照约定的时间和标准支付工程勘察设计费用，并在工程完成后验收合格后支付剩余款项。
第三部分：合同条款1. 合同的变更和解除需要双方书面协商一致，并经双方签字确认后生效。
2. 如因不可抗力等客观因素导致工程无法按时完成或无法按合同约定完成，则双方可协商变更合同内容或解除合同。
3. 未尽事宜由双方协商解决，如无法协商一致，则按照相关法律法规处理。
第四部分：合同附件1. 项目勘察设计任务书2. 设计方案初步草图和施工图纸3. 付款方式及进度安排4. 工程验收标准本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同通用版6篇
建设工程勘察设计合同通用版6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：[甲方名称]乙方（承包人）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察设计事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程内容：[工程内容]二、勘察设计范围及要求1. 乙方负责完成以下勘察设计任务：（1）对建设工程的地理位置、地形地貌、地质条件、环境特征等进行实地调查，并出具详细的调查报告。
（2）根据调查结果，制定建设工程的设计方案，包括总体规划、建筑设计、结构设计等。
（3）编制建设工程的施工图纸、技术规格和施工方案。
（4）提供建设工程的技术支持和咨询服务。
2. 乙方应确保勘察设计的成果符合国家的法律法规和行业标准，满足甲方的需求。
3. 乙方应在合同约定的时间内完成勘察设计任务，并交付成果。
三、合同价款及支付方式1. 本合同的价款为人民币[合同价款]元整。
2. 甲方应在合同签订后[预付款比例]的预付款，即人民币[预付款金额]元整。
3. 乙方完成勘察设计任务并交付成果后，甲方应支付剩余的合同价款，即人民币[剩余价款金额]元整。
4. 甲方应通过银行转账或其他双方约定的支付方式，将合同价款支付至乙方的指定账户。
5. 乙方在收到甲方支付的预付款和剩余价款后，应出具相应的发票。
四、质量保证及违约责任1. 乙方应确保勘察设计的成果质量符合国家的法律法规和行业标准，满足甲方的需求。
如果因乙方的原因导致勘察设计成果存在质量问题，乙方应承担相应的法律责任。
2. 甲方应按时支付合同价款，如果因甲方的原因导致支付延误，甲方应承担相应的违约责任。
3. 如果因第三方的原因导致合同无法按时履行，双方应协商解决。
如果协商不成，双方均可解除合同，并各自承担相应的法律责任。
4. 双方应严格遵守本合同的约定，如果一方违约，违约方应承担相应的法律责任。
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇
建设工程勘察设计合同通用版本范本6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同通用版本范本甲方：（委托方名称）乙方：（承接方名称）鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计工作，双方本着平等、自愿、互利、诚信的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方按照双方约定的工程范围、技术要求和工作时间，对相关建设工程进行勘察设计，以期确保工程质量和进度。
第二条服务内容1.乙方应根据甲方提供的建设项目概况、要求和规划方案，进行勘察设计工作；2.乙方应按照国家相关标准、规范和法律法规，完成相关勘察设计文件；3.乙方应按工程实际情况，合理安排工作进度，确保完成工作质量。
第三条服务费用1.甲方应按照合同约定时间和标准，支付乙方勘察设计服务费用；2.乙方应将开支明细单据提供给甲方，以便核算费用；3.如遇特殊情况需要额外费用，乙方应提前告知甲方，并经双方协商确定。
第四条质量保证1.乙方应保证勘察设计文件准确无误，符合国家相关标准和规范；2.如发现工程问题，乙方应及时通知甲方，协助解决；3.勘察设计文件经甲方验收合格后，乙方应负责向有关部门提交相关报批文件。
第五条工期要求1.双方应严格按照合同约定的工作时间和节点，完成相应的勘察设计工作；2.如有延期情况，需提前告知对方，并经双方协商确定新的工作时间表。
第六条违约责任1.如一方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任；2.如因一方原因致使工程质量受损或进度延误，应承担相应的赔偿责任。
第七条合同变更1.双方如需对合同内容进行修改或补充，应经双方协商一致，并签署书面协议；2.未经协商一致不得私自修改合同内容。
第八条合同解除1.双方一致同意解除合同的，应书面协商并签署解除协议；2.若一方违反合同约定致使合同无法履行，对方有权解除合同并要求违约方承担相应责任。
第九条法律适用本合同适用中华人民共和国法律，对合同效力、履行、解释和争议解决均受中国法律管辖。
第十条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察设计合同样式经典版6篇
建设工程勘察设计合同样式经典版6篇篇1甲方（委托人）：__________乙方（勘察人或设计人）：__________鉴于甲方委托乙方就以下事项进行勘察设计，经双方友好协商，达成如下协议：一、合同目的及工程概况甲方委托乙方就特定建设工程进行勘察设计工作，乙方将根据甲方的要求提供专业的勘察和设计服务，确保工程安全、合理、经济地实施。
具体工程概况如下：__________。
二、工作内容及范围乙方应按照甲方的要求进行以下勘察设计工作：地质勘察、方案设计、施工图设计等工作。
勘察设计的范围包括但不限于建筑物、构筑物、道路、排水、绿化等工程。
三、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币__________元（大写：__________元整）。
该费用包括乙方完成本合同全部工作内容所需的全部费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例及时间支付乙方费用：合同签订后支付30%的预付款，勘察设计工作完成并经甲方验收合格后支付剩余款项。
四、勘察设计进度乙方应按照以下时间表完成勘察设计任务：合同签订后__________天内完成地质勘察工作，__________天内完成方案设计，__________天内完成施工图设计。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度。
五、保密条款双方应对本合同涉及的所有商业秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
六、知识产权归属本合同项下产生的所有知识产权（包括但不限于专利权、著作权等）归甲方所有。
乙方有权在相关文件上署名。
七、质量保证及验收标准乙方应确保勘察设计工作质量符合国家相关规范及标准。
甲方有权对乙方的勘察设计工作进行验收，验收标准以国家相关规范及标准为准。
如因乙方原因造成勘察设计工作存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任。
八、违约责任如任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
如因乙方原因造成勘察设计工作延误，乙方应承担违约责任并支付违约金。
违约金的具体数额按照合同总金额的20%计算。
建设工程勘察设计合同书样本6篇
建设工程勘察设计合同书样本6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（发包人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方电话]乙方（承包人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方电话]鉴于甲方需要就其所拥有的土地进行建设工程勘察和设计，乙方具备从事相关工程勘察和设计的能力和经验，双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次建设工程勘察设计事宜达成如下协议：一、合同目的及工程概况1.1 本合同的目的在于明确甲、乙双方在建设工程勘察设计中的权利与义务，确保工程顺利进行。
1.2 工程概况：本项目位于[项目地址]，涉及土地面积约为[土地面积]，建设内容包括但不限于[建设内容]。
二、工作内容及要求2.1 乙方应按照甲方的要求进行工程勘察，包括但不限于地形测量、地质勘察等。
2.2 乙方应根据勘察结果进行工程设计，包括但不限于建筑设计、结构设计等。
2.3 乙方提交的工作成果应符合国家相关法规和标准的要求，确保工程质量和安全。
三、合同金额及支付方式3.1 本合同总金额为人民币[合同总金额]（大写：[合同总金额汉字大写]）。
具体金额和支付方式如下：（详细金额及支付方式表）3.2 甲方应按约定时间支付款项，乙方应提供合法有效的发票。
四、合同期限及进度安排4.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[合同有效期]。
4.2 乙方应按照以下进度安排完成勘察设计工作：（详细进度安排表）4.3 若因甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。
五、知识产权及保密条款5.1 乙方对在本合同履行过程中所知悉的甲方商业秘密负有保密义务。
5.2 乙方提交的所有成果，包括但不限于勘察报告、设计文件等，其知识产权归甲方所有。
5.3 若因乙方泄露甲方商业秘密造成甲方损失，乙方应承担相应的法律责任。
六、违约责任及赔偿6.1 若甲方未按约定支付款项，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
6.2 若乙方未按约定完成勘察设计工作，且经甲方催告后仍未在合理期限内完成，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
建设工程勘察设计合同(1) 范文范本6篇
建设工程勘察设计合同（1） 范文范本6篇 全文共6篇示例，供读者参考 篇1 建设工程勘察设计合同 甲方（委托方）：_____________ 联系地址：_____________ 法定代表人/委托代表：_____________ 联系电话：_____________ 传真：_____________ 电子邮箱：_____________ 乙方：_____________ 联系地址：_____________ 法定代表人/委托代表：_____________ 联系电话：_____________ 传真：_____________ 电子邮箱：_____________ 鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程勘察设计，为确保双方合作顺利进行，特订立本合同，共同遵守。
第一条 项目名称：_________ 第二条 项目地址：_________ 第三条 建设规模：_________ 第四条 任务内容：乙方应按照国家法律法规和相关标准，完成以下建设工程勘察设计任务：
1.勘察设计范围：_________ 2.勘察设计标准：_________ 3.勘察设计时间：_________ 第五条 服务费用与支付方式：甲方向乙方支付的服务费用为_______万元。支付方式为_______。
第六条 合同变更：如有合同变更需求，需经双方协商一致并签署书面协议。
第七条 合同解除：合同双方如需解除合同，需提前______日书面通知对方，并经双方协商一致解除合同。
第八条 保密条款：本合同签订后，双方应保守合同及有关工作的商业秘密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。 第九条 违约责任：如一方违约，需承担相应的违约责任，赔偿对方因此造成的经济损失。
第十条 争议解决：合同双方如有争议，应优先通过友好协商解决。协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条 其他事项：本合同未尽事宜，可另行协商约定。 甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________ 签订日期：_____________ 签订日期：_____________ 以上为建设工程勘察设计合同正文，甲乙双方均确认并遵守本合同内容。愿双方携手合作，共同推动项目的顺利进行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程勘察设计合同范文6篇第1篇示例：建设工程勘察设计合同范文甲方：（委托方）乙方：（设计机构）为了合作开展建设工程勘察设计工作，甲方与乙方双方达成如下协议：第一条项目概况甲方拟在（具体地址）进行建设工程，现委托乙方进行工程的勘察设计工作。
第二条服务内容乙方接受委托，负责对甲方指定的建设项目进行勘察设计，具体包括但不限于：1. 对工程地质、土地环境等进行勘察；2. 根据甲方的需求，设计工程初步设计方案；3. 与甲方沟通，不断修改完善设计方案，直至设计最终确定。
第三条服务标准1. 乙方设计的方案需符合国家相关标准及法规，确保工程的安全、质量和经济性。
2. 乙方应保证设计方案的独立性和可行性，如发现问题应及时向甲方汇报并调整设计方案。
第四条服务费用1. 甲方应按照乙方提供的服务报价单支付服务费用，具体费用标准双方另行协商确定。
2. 甲方应按照服务报价说明，按时足额支付服务费用。
第五条知识产权1. 乙方设计的所有成果均属乙方所有，甲方无权擅自复制、发布或用于其他用途。
2. 乙方在设计过程中所使用的技术、资料等知识产权归乙方所有。
第六条合同变更1. 本合同的任何变更必须经双方协商一致并签订书面的变更合同。
2. 变更合同应具体明确变更的内容、理由、时间及费用等。
第七条违约责任1. 若一方未按时、未按要求履行合同义务，应承担相应的违约责任。
2. 违约一方应赔偿对方因此遭受的损失，损失由违约方承担。
第八条保密协议1. 乙方应对涉及甲方商业秘密的信息及资料严格保密，未经甲方书面许可，不得泄露给任何第三方。
2. 保密期限至本合同履行完毕后三年。
第九条合同终止1. 本合同履行完毕或双方达成其他协议，即终止。
2. 一方未履行合同义务，且经合理通知后仍未改正，对方有权解除合同。
第十条其他事项1. 本合同适用中华人民共和国法律。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
第2篇示例：建设工程勘察设计合同范文第一章总则甲方：______________（委托方）鉴于甲方拟进行某项工程建设项目（以下简称工程项目），甲方对工程项目的设计工作委托乙方承办，双方本着平等互利、诚实信用的原则，经双方友好协商，达成如下协议：第二章合同的内容1. 本合同的约定和执行以《中华人民共和国建筑法》及相关规定为准则。
2. 工程的名称、地址、用途、性质、规模、建设标准、定位及要求等详见附件《工程项目基本情况》。
3. 乙方承担的设计任务包括但不限于规划设计、初步设计、施工图设计、变更设计等相关内容。
第三章设计费用1. 甲方应按照本合同约定的支付方式、周期和金额，按时足额向乙方支付设计费用。
2. 乙方在按照设计任务书和工程项目特点提供设计服务的应当按照约定的支付方式依法收取设计费用，甲方不得拖欠。
3. 设计费用的支付方式和金额详见附件《设计费用支付条款》。
1. 乙方完成的设计文件应当符合国家有关标准和规定，保证设计文件的质量和准确性。
2. 乙方应在规定时间内提交设计文件，并确保设计文件的审查、备案进度顺利进行。
3. 设计文件的提交及审查情况详见附件《设计文件提交及审查要求》。
第五章合同变更和解除1. 项目建设过程中，如有合同变更需求，双方应协商一致并签订书面的合同变更协议。
2. 若因不可抗力等特殊原因导致无法继续履行本合同，双方应协商解决，并由乙方提出书面报告。
3. 如有违反本合同约定的情形，造成严重后果的，双方有权解除合同并追究法律责任。
第六章知识产权1. 乙方设计的技术方案、图纸、资料等知识产权归乙方所有，甲方不得擅自复制、传播或用于其他用途。
2. 乙方在设计过程中所使用的软件、工具等，其知识产权归乙方所有，甲方不得侵犯。
第七章法律责任1. 如因乙方原因导致设计文件存在严重质量问题或延误交付，应承担相应的赔偿责任。
2. 乙方在设计过程中违反国家有关法律法规的，应当承担相应的法律责任。
3. 双方应当遵守合同的约定，若出现争议或纠纷，应协商解决。
若无法协商解决，应提交仲裁机构解决。
第八章其他约定1. 本合同自双方签订之日起生效，至工程项目竣工验收结束。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商约定或签订补充合同。
以上为本合同的全部内容，双方各自确认后签字生效。
甲方：乙方：以上为建设工程勘察设计合同范文，双方应当按照合同内容的要求履行各自的责任，确保工程项目的顺利进行和质量保障。
第3篇示例：建设工程勘察设计合同范文甲方：（委托人名称）乙方：（设计单位名称）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程的勘察设计事宜，达成如下合同：一、工程概况1. 项目名称：（填写具体项目名称）3. 项目概况：（填写项目概况，包括工程性质、规模、用途等）4. 勘察设计内容：本合同范围包括项目的勘察、设计、评审等相关工作。
5. 工程周期：预计工程周期为（填写具体工程周期，如6个月）。
二、合同条款1. 乙方应对甲方委托的项目进行全面勘察设计，并准确、合理地完成设计方案，确保设计符合国家相关标准和规定，并保证设计方案的合法性和可行性。
2. 甲方负责提供项目的相关资料和要求，协助乙方完成勘察设计工作，并按时支付设计费用。
3. 设计费用：甲方应按照双方协商的费用标准，按阶段及时支付设计费用给乙方，具体费用标准和支付方式详见附件《设计费用协议》。
4. 乙方应确保设计方案的保密性，不得向任何第三方泄霩项目的相关信息。
5. 在设计过程中如遇特殊情况，甲、乙双方应及时沟通，并协商解决方案。
6. 合同终止：若因不可抗力等原因无法继续履行合同，一方应提前书面通知对方，另一方同意后可以解除本合同。
7. 合同争议解决：本合同如发生争议，甲、乙双方应通过友好协商解决；若协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
8. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。
签订地点：（填写签订地点）签订日期：年月日甲方（盖章）：乙方（盖章）：【附件】1. 设计费用协议：（填写设计费用标准和支付方式）2. 其他附件：（如有其他必要附件，请在此处列明）以上为《建设工程勘察设计合同范文》，甲、乙双方应保证遵守合同内容，并按照合同约定履行各自义务，确保项目的顺利进行。
希望双方能够携手合作，共同推动项目的顺利实施。
此合同一式两份，甲、乙双方各持一份，具有同等法律效力。
第4篇示例：建设工程勘察设计合同范文甲方：（委托方名称）乙方：（设计单位名称）鉴于甲方拟进行建设工程项目（以下简称“工程项目”），为了达到优越的设计效果，特向乙方委托进行勘察设计工作。
甲、乙双方经友好协商一致，达成如下合同：一、工程概况1. 工程项目名称：2. 工程项目地点：3. 工程项目范围及规模：4. 建设内容及要求：5. 项目计划及工期：二、设计内容1. 乙方应按照国家法律法规和相关规范要求，进行勘察设计工作，并提供相应的设计文件。
2. 设计范围包括但不限于：规划设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等。
3. 乙方应保证设计方案合理、安全、经济、节能、环保，并协助甲方办理相关审批手续。
三、设计报酬和结算方式1. 乙方为甲方提供的勘察设计服务，甲方应支付设计报酬。
报酬总额为人民币（大写）。
2. 设计报酬分阶段支付，具体款项及支付时间为：阶段完成内容预付款（%）结算款（%）1 设计方案初稿审图设计复核交底报告方案设计来提跨专业整合预付欠款3. 如因工程变更、逾期、质量问题等原因，需乙方重新设计或补充设计的，按照双方协商的方式计算报酬。
四、设计文件及知识产权1. 乙方应按照工程规范要求提交设计文件，包括但不限于设计说明、图纸、报告等。
2. 乙方所提交的设计文件归甲方所有，未经甲方同意，不得擅自复制、转让或用于其他用途。
3. 乙方设计文件中所涉及的专利、商标、著作权等知识产权归乙方所有，未经甲方同意，不得以任何形式侵犯。
五、保密协议1. 本合同签订后，乙方需将与本工程相关的一切技术资料、商业机密等信息视为保密信息，遵守保密义务。
2. 保密期限自乙方接到甲方书面通知或合同终止之日起计算，至合同解除之日止。
六、违约责任1. 若乙方未能按合同要求提供勘察设计服务或提供不符合规范要求的设计文件，应承担违约责任，需要按照双方约定进行赔偿。
2. 若乙方违反保密协议，泄露甲方商业机密等不应公开的信息，乙方承担相应的民事责任。
七、争议解决本合同的履行、解释及争议均适用中华人民共和国法律。
如双方因履行本合同发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，提交中国仲裁委员会，按照其仲裁规则进行仲裁。
乙方单位：（盖章）甲方单位：（盖章）签订日期：年月日以上是关于建设工程勘察设计合同的范文，希望双方能够遵守合同约定，共同推进工程项目的顺利进行。
第5篇示例：建设工程勘察设计合同范本甲方（委托方）：（单位名称）法定代表人（或委托代表）：（代表人姓名）地址：（单位地址）电话：（联系电话）为明确双方在建设工程勘察设计过程中的权利义务，经过友好协商，达成如下协议：一、项目名称及位置甲方委托乙方进行（项目名称）的工程勘察设计工作，工程位于（工程位置）。
二、服务内容1. 乙方承担对工程项目进行勘察设计的任务，包括但不限于规划设计、建筑设计、结构设计、给排水设计、电气设计等。
2. 乙方应按照国家有关规定和标准，对工程项目进行细致调查，勘察设计，并按时提交相关设计图纸和技术报告。
3. 乙方应根据甲方要求保证设计效果的质量，并对设计过程中的技术交底及现场勘察进行关键节点跟踪。
4. 乙方应及时应对甲方提出的修改意见，并调整设计方案，保证工程建设的顺利进行。
三、服务价格及支付方式1. 甲方应向乙方支付工程勘察设计费用为（具体金额）元。
2. 甲方应按照下列方式结算设计服务费用：（1）工程设计合同签订后，需支付合同金额的30%作为预付款；（2）工程合同设计完成后，甲方应按照乙方实际完成的设计任务量支付设计费用的70%。
3. 如因甲方原因导致工程进度延误，甲方需支付相应的技术变更费用，具体金额双方再协商确定。
四、质量保证及验收1. 乙方应按照国家相关设计规范和标准进行勘察设计，确保设计效果符合甲方的要求。
2. 甲方有权对乙方提交的设计方案及成果进行审查，如有问题，应及时提出修改意见，待乙方完善后方可进行后续工作。
3. 乙方完成勘察设计工作后，甲方有权进行验收，如发现质量问题，乙方应按要求进行修正。
五、违约责任1. 一方未能履行合同项下的责任将构成违约，违约责任由违约方承担。
违约方应按照受到的损失支付相应的赔偿。
2. 如因不可抗力等客观原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，但应当以书面形式通知对方，并尽最大努力减少损失。