施工合同中的履约保函
工程合同履约保函范例
工程合同履约保函范例【标题】工程合同履约保函【】致（业主名称）：鉴于贵方与（承包商名称）（以下简称“承包人”）就（项目名称及合同编号）签订了建设工程施工合同（以下简称“主合同”），我们（银行或金融机构名称）（以下简称“担保人”）根据承包人的申请，特向贵方开立本履约保函，以保证承包人履行其在主合同项下的义务。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额数额），即人民币（小写）（金额数额）。
本保函的担保金额可根据贵方与承包人协商一致的变更而相应调整。
二、保证范围本保函的保证范围包括但不限于承包人在主合同项下的以下义务：1. 工程质量符合主合同约定的标准和规范；2. 工程进度符合主合同约定的工期要求；3. 遵守主合同约定的费用支付条款；4. 遵守主合同约定的安全、环保等相关要求。
三、有效期本保函自开立之日起生效，有效期至主合同规定的工程竣工验收合格之日止。
如主合同规定的工程有保修期的，则本保函有效期延长至保修期满为止。
四、索赔贵方在发现承包人未能履行主合同义务时，有权向我们提出书面索赔。
我们将在收到贵方书面索赔通知后的（指定天数，例如：七）个工作日内，无条件地向贵方支付不超过本保函担保金额的款项，以便贵方能够采取必要措施继续履行主合同。
五、其他条款1. 本保函一经开立，即构成我们不可撤销的直接责任，并独立于主合同存在。
2. 本保函适用中华人民共和国法律。
3. 本保函的任何修改、补充均须经我们书面同意。
4. 本保函未尽事宜，按照国家有关法律法规执行。
六、声明本保函是承包人向贵方提供的履行主合同义务的保证，我们承诺严格按照本保函的规定承担保证责任。
此致敬礼！担保人：（银行或金融机构全称）法定代表人（或授权代表）：地址：联系电话：日期：年月日【结束语】。
工程施工合同履约保函范本
工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。
建设工程合同含履约保函
建设工程合同含履约保函一、建设工程合同概述建设工程合同是指建设单位（甲方）与施工单位（乙方）之间，就某一建设工程项目的施工任务、质量、工期、造价等条款达成的书面协议。
合同的目的在于明确双方的权利和义务，确保工程顺利完成。
二、履约保函的定义及作用履约保函是银行或其他金融机构出具的一种担保文件，保证如果乙方未能按照合同约定履行义务，银行或金融机构将按照保函的金额向甲方支付赔偿。
它是对乙方履约能力的一种担保，也是对甲方权益的一种保障。
三、履约保函范本解读1. 保函基本信息保函通常包含以下基本信息：保函编号、开立日期、有效期、保证金额等。
这些信息为保函的基本框架，确定了保函的法律效力范围。
2. 保证事项保证事项详细列出了乙方需履行的各项义务，如工程质量、工期要求等。
同时，会明确在哪些情况下，银行或金融机构需要承担赔偿责任。
3. 责任限额责任限额是指银行或金融机构承担的最大赔偿金额，通常不会超过合同总价的一定比例。
这一条款限定了赔偿的上限，保护了银行或金融机构的利益。
4. 索赔程序保函中会详细说明索赔的程序和所需材料，包括索赔通知的提交方式、时间和所需的证据等。
这有助于甲方在乙方违约时，能够迅速且正确地启动索赔程序。
5. 其他条款除了上述关键条款外，保函还可能包含其他细节性规定，如保函的修改、终止条件、争议解决方式等。
四、注意事项在实际操作中，双方应当注意以下几点：- 确保保函的真实性和有效性，避免因保函问题导致合同无法执行。
- 保函的金额应与合同风险相匹配，既不能过高增加乙方负担，也不能过低影响甲方利益。
- 双方应熟悉保函条款，明确在何种情况下可以启动索赔程序。
- 在合同执行过程中，及时沟通协商，尽量避免违约情况的发生。
五、结语通过以上对建设工程合同中履约保函范本的解析，我们可以看到，履约保函作为合同的重要组成部分，对于保障合同的顺利执行起着至关重要的作用。
在签订合同时，双方应充分理解和重视履约保函的内容，确保合同的公正性和执行力。
施工合同履约保函条款(最新版)
施工合同履约保函条款(最新版)合同编号：__________施工合同履约保函条款（最新版）名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________名称：____________________地址：____________________法定代表人：________________联系电话：________________第一条保函金额1.1 承包人应向委托人提交一张保函，保函金额为人民币________万元整。
1.2 保函金额的计算方式如下：（1）合同总价款的________%；（2）已支付的预付款；（3）已支付的进度款；（4）其他根据主合同约定应由承包人支付的款项。
第二条保函有效期2.1 保函的有效期为自保函出具之日起至主合同约定的工程竣工日期后______日。
2.2 在保函有效期内，承包人如发生违约行为，委托人有权凭保函向担保人索赔。
第三条保函格式与出具3.1 承包人应向委托人提交由担保人出具的保函，保函格式详见附件。
3.2 承包人应保证保函的真实性、有效性，并对保函的内容保密。
第四条保函的解除4.1 保函在有效期内，如承包人按主合同的约定履行了合同义务，委托人应向担保人出具解保函的书面通知。
4.2 保函解除后，担保人应将保函正本退还给承包人。
第五条保函的转让5.1 在保函有效期内，保函不得转让。
5.2 未经委托人和担保人同意，承包人不得将保函权利转让给第三方。
第六条保函的变更6.1 在保函有效期内，如主合同的约定发生变更，双方可协商变更本履约保函条款。
6.2 变更后的履约保函条款应由双方签字盖章，并送担保人出具相应的变更保函。
第七条违约责任7.1 承包人违反主合同约定，导致保函被委托人索赔的，承包人应承担相应的违约责任。
7.2 担保人违反本履约保函条款的约定，导致委托人遭受损失的，担保人应承担相应的赔偿责任。
施工履约保函合同范本
施工履约保函合同范本《施工履约保函合同》甲方（受益人）：公司名称：[甲方公司名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方公司地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方（委托人）：公司名称：[乙方公司名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方公司地址]联系电话：[乙方联系电话]丙方（担保人）：公司名称：[丙方担保公司名称]法定代表人：[丙方代表姓名]地址：[丙方公司地址]联系电话：[丙方联系电话]一、担保范围丙方保证的范围为主合同约定的乙方应履行的全部义务，包括但不限于工程质量、工程进度、安全生产、文明施工、环境保护等方面的义务，以及乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金等。
二、担保金额本保函的担保金额为人民币[具体金额]元（大写：[大写金额]）。
三、保函有效期本保函的有效期自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后[具体天数]天止。
但在保函有效期内，如果乙方违反主合同的约定，甲方有权在保函有效期内随时要求丙方承担担保责任。
四、担保责任的履行1. 在保函有效期内，如果甲方认为乙方未履行主合同约定的义务，有权向丙方发出书面索赔通知，说明索赔的理由和金额。
丙方应在收到甲方的索赔通知后[具体天数]天内，向甲方支付索赔金额。
2. 丙方在履行担保责任后，有权向乙方追偿。
五、违约责任1. 若丙方未按照本合同的约定履行担保责任，应向甲方支付担保金额[具体比例]%的违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。
2. 若乙方未按照主合同的约定履行义务，导致丙方承担担保责任的，乙方应向丙方支付丙方已支付的担保金额，并承担丙方因此遭受的损失。
六、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由三方协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同自三方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年______月______日乙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年______月______日丙方（盖章）：____________________法定代表人（签字）：________________签订日期：______年______月______日。
工程施工合同履约保函
工程施工合同履约保函【标题】工程施工合同履约保函【】致：（业主全称）鉴于（承包方全称，以下简称“承包人”）与贵方就（工程项目名称）签订了编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》（以下简称“合同”），本行（或金融机构名称，以下简称“担保人”）特此开立不可撤销的履约保函，以保证承包人将严格依照合同约定履行其应尽的义务。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额），即（小写）（金额）。
该金额是根据合同总价款的百分之（百分比）确定的，足以覆盖因承包人未能履约而可能给业主造成的损失。
二、有效期限本保函自（开具日期）起生效，至（工程竣工验收合格之日或其他约定的终止日期）止，除非在此之前承包人的履约义务已全部履行完毕，本保函提前终止。
三、担保范围1. 若承包人在履行合同过程中出现违约行为，包括但不限于工程延期、工程质量不符合合同约定标准等情形，担保人将在收到业主书面索赔通知后，无条件地向业主支付不超过保函金额的赔偿金。
2. 上述赔偿不影响业主根据合同向承包人追索进一步损失的权利。
四、索赔程序1. 业主提出索赔时，须提交书面索赔通知以及相关证明材料，说明承包人违约事实及索赔金额。
2. 担保人在收到索赔文件后的（约定时间，例如：5个工作日内）进行核实，如索赔成立，则无条件支付相应的赔偿金额给业主。
五、其他条款1. 本保函项下的任何争议，双方应首先协商解决，协商不成时，可提交担保人所在地的有管辖权的人民法院诉讼解决。
2. 本保函的修改和补充须经担保人和业主双方书面同意，任何一方不得单方面变更或解除本保函。
3. 本保函适用中华人民共和国法律。
六、声明条款本保函是担保人的不可撤销的承诺，对承包人的义务提供了独立的担保。
即使合同被修改、暂停执行或终止，本保函仍然有效，直至到期或提前终止。
敬请业主予以确认。
担保人（盖章）：_________________法定代表人（签字）：______________日期：____年__月__日。
工程履约保函合同范本
工程履约保函合同范本甲方（受益人）： [甲方全称][甲方地址]乙方（承包商）： [乙方全称][乙方地址]丙方（担保银行）： [担保银行全称][担保银行地址]鉴于甲方与乙方就[具体工程项目名称]签订了编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为了确保乙方严格履行主合同项下的各项义务，丙方愿意出具工程履约保函（以下简称“本保函”）。
经甲、乙、丙三方协商一致，订立本保函，以资共同遵守：第一条保函金额丙方在此保证，向甲方提供金额为[具体金额]（大写：[金额大写]）的工程履约保函。
第二条保函有效期本保函自[生效日期]起生效，至[失效日期]止失效。
第三条保函责任1. 若乙方未能按照主合同的规定履行义务，包括但不限于工程进度、工程质量、安全生产等，甲方有权要求丙方在本保函金额范围内承担赔偿责任。
2. 丙方在收到甲方书面索赔通知及证明乙方违约的相关证明材料后，应在[具体时间]个工作日内进行赔付。
第四条保函生效条件本保函在甲方与乙方签订主合同并由乙方支付合同约定的履约保证金后生效。
第五条保函失效1. 本保函在保函有效期届满后自动失效。
2. 如乙方完全履行主合同义务，甲方应向丙方出具履约完成证明，丙方在收到履约完成证明后，本保函失效。
第六条争议解决因本保函引起的或与本保函有关的任何争议，三方应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定[如有其他特殊约定，可在此处列明]第八条本保函的修改和补充本保函的任何修改和补充均需甲、乙、丙三方书面同意，并作为本保函不可分割的一部分。
本保函一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________丙方代表（签字）：___________签订日期：____年____月____日请根据实际情况调整上述范本中的具体信息，如金额、日期、项目名称等，并确保所有条款都符合相关法律法规和合同要求。
施工合同_履约保函条款
施工合同履约保函条款一、定义与解释1.1 本保函是甲方（施工方）与乙方（业主方）签订的《施工合同》的补充协议，由甲方在银行开具，向乙方提供担保，保证甲方按《施工合同》的约定履行施工义务。
1.2 《施工合同》：甲方与乙方签订的编号为____的施工合同，合同内容包括工程范围、工程质量、工程进度、工程造价等。
1.3 甲方：指与乙方签订《施工合同》的施工方。
1.4 乙方：指与甲方签订《施工合同》的业主方。
1.5 银行：指开具本保函的银行，以下简称“开具行”。
二、保函金额与保证期限2.1 本保函的保证金额为人民币____元整（大写：____元整），保证金额应涵盖《施工合同》约定的甲方施工义务的全部费用。
2.2 本保函的保证期限为《施工合同》约定的工程竣工日期之前的一个月。
保证期限可根据甲乙双方的约定进行延长，延长后的保证期限不应超过工程竣工日期之后六个月。
三、履约条件与义务3.1 甲方应严格按照《施工合同》的约定履行施工义务，确保工程质量、工程进度和工程安全。
3.2 甲方应按照乙方和开具行的要求，及时提供相关证明材料，以证明甲方正在按照《施工合同》的约定履行施工义务。
3.3 甲方如发生违约行为，乙方有权凭本保函向开具行提出索赔，开具行应按照本保函的约定履行赔偿义务。
四、保函的解除与终止4.1 在保证期限内，如果甲方按照《施工合同》的约定履行了施工义务，乙方应在保证期限届满后七个工作日内向开具行出具解除保函的书面通知。
4.2 如果甲方发生违约行为，乙方有权凭本保函向开具行提出索赔，开具行在履行赔偿义务后，本保函自动终止。
五、保函的转让与撤销5.1 本保函不得转让给第三方，未经开具行和乙方的书面同意，甲方不得撤销本保函。
六、争议解决6.1 本保函的解释和执行适用中华人民共和国的法律。
6.2 因本保函引起的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本保函一式三份，甲乙双方各执一份，开具行保留一份。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工合同中的履约保函
履约保函是施工合同中的重要组成部分，其作用是保证承包商能按照合同约定的要求和时间完成施工工作。
本文将详细介绍履约保函的定义、种类以及在施工合同中的重要性。
一、履约保函的定义
履约保函是指承包商与保险公司签署的一份合同，保险公司在合同中承诺，当承包商未履行合同约定时，会按照合同约定的金额向业主方支付一定的赔偿金。
履约保函一般由保险公司出具，承包商作为保证人向业主方提供，以确保工程的顺利进行。
二、履约保函的种类
履约保函主要分为三种类型：投标保函、履约保函和预付款保函。
1.投标保函：在承包商参与招标投标过程中，为证明其具备竞标项目所需的财力和资质，需要向招标方提供投标保函。
投标保函一般由保险公司出具，保证承包商在中标后能履行合同。
2.履约保函：在承包商中标后，签订合同前需要提供履约保函。
履约保函是为了确保承包商在合同约定的时间和质量要求内履行合同义务，以确保工程的正常进行。
3.预付款保函：在一些大型工程中，业主方可能需要提前支付一部分款项给承包商作为预付款。
为保证业主方的权益，承包商需要提供
预付款保函。
预付款保函一般保证承包商按照合同约定的时间和质量要求履行合同，并将预付款用于合同规定的用途。
三、履约保函在施工合同中的重要性
履约保函在施工合同中具有重要的作用和意义。
1.保证工程的顺利进行：履约保函作为一种法律担保方式，可以保证承包商按照合同约定完工，并提供合格的工程质量。
2.提升业主方信任度：通过提供履约保函，承包商能够向业主方展示其具备充足的财力和信誉，增加业主方对合作方的信任，提高中标概率。
3.保护业主方利益：履约保函为业主方提供了一种保障机制，一旦承包商未能履行合同义务，业主方可以向保险公司索赔，获得一定的赔偿，减少经济损失。
4.降低工程风险：通过履约保函的设立，承包商将面临更大的压力和责任，从而提高其对工程质量和进度的控制，降低工程风险。
总结：
履约保函在施工合同中起到了保障工程质量、保护双方利益的重要作用。
业主方可以要求承包商提供履约保函，以确保工程能按照合同约定的要求和时间顺利进行。
对于承包商而言，及时提供可靠的履约保函不仅能提高业主方对其的信任度，还能降低工程风险，确保项目的顺利完成。
因此，在施工合同中，履约保函不可或缺。