夜景照明工程施工合同

夜景照明工程施工合同

篇一：41夜景照明工程施工合同

成本科目夜景照明工程施工合同

夜景照明工程施工合同

项目

合同编号:

日期：年月日

夜景照明工程施工合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，特签订本合同，以资信守。

一、工程概况

1、工程名称：夜景照明工程

2、工程地点：

二、承包范围及承包方式

1、承包范围为经甲方确定的地块设计的施工图范围内的所有工作内容直至竣工验收即：

⑴、地块屋顶夜景照明灯具安装。

⑵、地块裙楼及东西入口圆形穹顶夜景照明灯具安装（原定由国广

一叶安装的7套壁灯安装费已扣除）。

⑶、夜景照明用配电箱安装，并负责定时和远程控制装臵调试。

⑷、夜景照明配电箱之后的电缆、钢管、接线盒安装，且已包含了穿过

墙眼打洞等一切工作，其中预留文字电源施工到末端接线盒。

2、其外观形状、价格经甲方确认后方可进行采购，竣工结算时按甲方最终确定的厂家、品牌、价格按实调整。

3、材料采购必须按甲方材料指定的厂家、品牌范围进行采购。

4、工程承包方式：包工、包料、包质量、包安全、包文明施工、包验收、包责任期维修等一切工作。

三、工程造价与结算原则

工程造价

合同固定总价为人民币￥元（大写：元整）为一次包干结算价。本合同价款包含施工图纸中的全部工程量内容及各种试验检测、验收调试及材料风险等所有费用，乙方无论何种原因没有列入单价或总价款中的工程，甲方都没有增加支付的义务，并认为该项目已包含在合同价款中。本工程竣工结算时，只计算设计变更、现场签证部分，不再对预算书进行重新核对。

工程结算原则

1、工程竣工结算依据：合同承包范围内的全部工作内容及经审核批准后的竣工图纸中全部所包含工作内容的包干价，加上另外设计变更、现场经济类签证、甲方书面通知、图纸会审纪要、技术核定单等引起的工程量增减部分可按工程结算原则据实结算。

2、工程量增减计价依据：XX版《河南省安装工程综合基价》及相应的配套解释文件。

a.本工程类别按三类工程取费。

b.人工费调整按50元/工日执行。

c.本合同甲控材料以外的材料调整按施工各期的《郑州市建设工程主要

材料基准价格信息》的算术平均值执行。

d. 本合同甲控材料:合同附件(一)

3、合同费率标准：

a. 安全文明施工增加费：计取基本费。

b.税金：%

4、以下费用不予计取：

a. 远途施工增加费

b. 材料二次搬运费

c. 缩短工期增加费

d. 规费

本合同计价依据、费率标准及费用计取原则按本合同执行，在本合同签订后，省市建设主管部门任何有关造价管理调整的文件均不再作为计价依据（除本合同已明确的合同条款外）。

工程结算及审查

1、工程施工完成并验收合格后30日内，乙方将工程结算用的竣工资料、工程结算书报送甲方审查。甲方在收到完整的结算资料后20日内审查完成并提出审核意见，乙方在收到审核意见后10日内提出反馈意见。乙方延期报审结算的，甲方审核时间顺延，其相应的工程款同时顺延支付。

2、工程结算经终审双方确认同意后45个工作日内，甲方支付至工程结算造价（双方确认后的工程造价）的95％，预留5％余款作为保修金待合同保修期届满且乙方无质量缺陷和履行保修责任后按合同规定无息返还给乙方。

3、乙方报审的工程结算经甲方终审审核同意（双方确认无误）后的工程造价偏差10％以上者，甲方则按核减造价的5％收取审核费用。甲方的审核费用直接在乙方的工程结算造价中扣除。

四、工程价款支付

1、本工程进度款按以下工程形象进度支付。

⑴、乙方按甲方要求在施工人员全部进场施工及工程材料80%到达施工现

场后，甲方支付合同固定总价款20％的预付款。

⑵、灯具到达施工现场的数量达到灯具总用量的50%时，且经甲方和现场

监理验收合格后，甲方再支付合同固定总价款20％。

⑶、灯具全部到达施工现场且经甲方及监理验收合格后，甲方再支付合

同固定总价款25％。

⑷、全部工程安装完毕具备初步验收条件，且初步验收合格后，甲方再

支付合同固定总价款20％。

⑸、竣工验收完成拿到合格证书并移交甲方，且结算终审完毕后支付至

工程结算总价款的95％；

⑹、留5％作为工程保修金，在合同约定保修期满后支付（自验收合格之

日起两年后无任何施工质量问题一次性无息支付给乙方）。

2、乙方完成合同规定的各项形象进度后向甲方申报工程进度款。工程进度经监理工程师及甲方审查同意后40个工作日内按核实的工程进度支付工程进度款。每次支付工程进度款时。乙方必须向甲方提供正规合法的发票。

3、乙方各期工程款应优先发放农民工工资，同时应向

甲方及监理方提供各期有效的农民工工资支付凭证（工资表复印件），若发生拖欠农民工工资事件，乙方则应承担本合同规定的违约责任。

4、工程进度款与工程质量挂钩，乙方在对合同规定支付进度款各期应同时报送经甲方现场代表和监理工程师签发的《工程质量评价意见书》，甲方现场代表和监理工程师行使工程质量一票否决，甲方根据《工程质量评价意见书》最终评价意见付款，最终评价意见不合格甲方不予支付工程款。《工程质量评价意见书》详见合同附件（四）。

五、工期

1、本工程开工日期以甲方书面开工通知为准，竣工工期必须满足甲方指定的总体工程竣工日期要求，以验收通过并在取得单体验收合格证为标志，并以此为工期截止时间（日历天从开工之日算起）。在施工现场具备施工条件的情况下，乙方应具备足够的劳力和材料、设备等满足甲方阶段工期的工期要求。

2、如遇下列情况，经甲方现场监理工程师或甲方工程师代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

⑴、重大设计变更（设计变更造价在拾万元以上）。

⑵、在施工中因停水、停电连续影响８小时以上的。

⑶、因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自

然原因发生的火

灾、地震）而影响工程进度的。

篇二：夜景照明施工合同

*******************************

夜景照明工程

施工合同

甲方：乙方：签订日期：

甲方：乙方：

依照《中华人民共和国经济合同法》，《建筑工程承包合同条款》和国家工商行政管理局，建筑部颁发的《建设工程施工合同》，结合本工程的具体情况，为明确双方在施工过程中的责任和义务，经双方协商，达成以下协议，并共同遵守。第一条：工程概况

工程名称：工程地点：

第二条：承包范围、合同价款及结算

承包范围：

合同价款：

第三条：工程工期：

开、竣工日期：经双方商定，本工程屋顶照明开、竣工日期如下：

总工期： 20 日历天；

开工时间：接甲方书面通知后7日内进场

开工日期：本工程定于 20年月日开工；竣工日期: 本工程定于 20年月日竣工；楼体照明随主体施工单位落架体进度进行。

在施工工程中，如遇下列情况，可顺延工期。但应由双方及时协商，并用书面形式确定。

由于人力不可抗拒的自然灾害，而被迫停工的；因甲方变更计划或调整设计，而不能继续施工的；非乙方的原因造成的停电及不可抗力因素，导致一周停工累计超过8小时，经监理工程师批准后可顺延一天。

如因乙方原因不能按期开工或中途停工、窝工等，由此延误的工期不予顺延。第四条：质量等级和验收标准甲方发标时提供给乙方的图纸及其他补充文件均为有效文件，乙方须在正式施工前，根据方案附图绘出切实可行的施工图，并经甲方认可后方可施工。技术要求

灯具防雨防尘达到IP65等级。

高层屋面LED护栏灯和钠灯安装牢固，确保在刮十级（含十级）以下大风情况时不发生倾覆。若发生倾覆，所造成的所有责任和损失均由乙方承担。

材料选定：所选用材料、质量均符合现行国家相关标准要求。详见附表

质量等级：合格。验收标准：国家相关验收规范及标准。第五条：承包方式及付款方式

场安装、包质量、包安全、包质检、包现场安全文明施工、包交工前材料保管、成品保护、交工后的保修。

付款方式：材料进场经甲方验收合格后，甲方付至工程款总造价的 80 %;施工完毕后一周内验收，经验收合格7日内支付至合同总造价的95 %，留5 %的质保金，质保期一年满后一周内结清。第六条：工作配合

乙方要跟项目部及甲方紧密配合，按照有效设计文件进行施工。乙方应对施工人员进行法律安全教育，在小区内施工期间发生的一切违法和安全事故由乙方负责。

乙方应服从主体总包单位现场管理，遵守其现场管理制度，不得破坏屋面防水层及面层；若对已完成项目造成污染及破坏，保证恢复原状，同时产生的垃圾及时清除。第七条：工期、质量、安全文明施工及维修

本工程由乙方向甲方交纳工期、质量、安全文明施工保证金伍仟元整（5000元）。经验收合格后，两个月内由甲方退还乙方（不计利息），一经有违约情况，甲方有权扣除部分或全部保证金。工期保证

按合同工期考核，每拖延工期一天，扣除XX元。若因天气原因（下雨、刮大风等）、现场不具备施工条件原因造成无法正常施工时，经监理及甲方确认后办理工期顺延手续。安全文明施工

安全文明施工若达不到郑州市安全文明验收标准，扣除

全部保证金。监理公司将划分节点进行定期检查，根据检查结果依据有关规定相应扣除保证金，具体内容另见有关规定。维修

工程交工后，保修期为壹年，保修期内由乙方负责全面维修，若乙方在接到甲方通知24小时内不到场维修，甲方有权另行委托维修单位，乙方承担全部费用及由此造成的一切损失。第八条：其他

本工程不允许转包，甲方一旦发现乙方擅自将工程分包或转包，

甲方有权终止拨付一切工程款，同时视乙方自行终止合同，伍仟元（5000元）保证金不予退还，并由乙方承担由此造成的一切经济损失。

施工用水、用电由甲方承担，人员管理按甲方有关规定执行。乙方应严格按照合同要求选用材料，不得使用甲方不允许使用

的材料，否则甲方有权终止合同，并追求由此造成的一切损失。第九条违约责任和解决办法

、乙方应保证按期完工保证施工质量，亮化照明效果应达到本合同附件2效果图中的亮化效果，如因乙方原因验收不合格，乙方应采

篇三：夜景照明施工合同

XXXXXX夜景照明工程施工合同

发包方：XXXXXXXX有限公司（以下简称甲方）承包方：XXXXXXXX有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》的原则，甲方将夜景照明工程交由乙方施工，为明确双方在本工程施工的权利和责任，双方本着平等自愿、互惠互利的原则，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守执行。

一、工程概况

工程名称：XXXXXXXX夜景工程

建设地点：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

二、承包范围、内容及方式

本项目为交钥匙工程。范围为XXXXXXXXXXXX夜景施工图设计的所有内容，包括但不限于以下内容：主材及辅材供应（包括电线电缆、套管、线槽、灯具、光源、配电控制箱、控制系统等）、施工与安装、调试。合同总价包括主材及辅助材料费、安装施工人工费、管理费利润、措施费、调试、规费、保险、税金、售后服务，为交钥匙工程。

本工程采取总价承包即包工、包料、包机械、包质量的承包方式。

三、合同价款

总包干价为：人民币XXXXXXXX元（即：XXXXXX整），其总价均已含各种风险，除甲

方书面指令外均不调整合同价款。合同材料设备安装明细见附件《工程预算书》。

如果设计发生变更、新增或减少了工程项目，合同总价应做相应调整，按以下计算方式

确定：

1、《工程预算书》之内的项目，按中标工程量清单内的综合单价乘以中标降幅系数。

2、《工程预算书》之外的项目，由乙方提供适当的单价，经甲方审核后确定。

四、工期

开工日期：以甲方另行通知为准，竣工工期为乙方单项工程达到验收合格交付使用为止，

但不得影响总承包单位施工工期。

五、付款方式

1、本工程无预付款。

2、中标人每月25日递上月26日到本月25日的月完成工程量报表，（含当月工程进度

月实际完成工作量计算书）。招标人在收到完成工程量报表7天内审核完成，并于次月

10日内按照审核批准的合格工程量80%支付工程进度。

3、工程竣工验收合格后7天内招标人支付至合同总价款的90%。

4、工程资料提交相关部门备案完成，并办理结算后7天内，招标人支付至结算总价款

的97%，预留决算总价的3%作为保修金，保修期至，无息退还，保修期壹年。

5、工程款拨付时乙方应同时提供等额建设属地税务部门认可的建安发票。

六、双方责任

1、甲方的工作和责任：

提供施工图纸和有关资料，审核工程施工进度计划并监督乙方按进度计划实施。负

责对乙方的工作过程和结果实施监督检查，在乙方工程质量、工期、安全、文明施工等不能满足工程施工之所需时，甲方有权要求乙方限期整改直至满足要求。

2、乙方的工作和责任：

乙方应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理办法，

采用适当有效的防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。乙方必须遵守当地政府主管部门文明施工有关规定，在施工过

程中做到工完场清。

乙方必须严格按设计要求及相关技术规范进行施工，服

从甲方和工程监理单位对工

程质量、进度的管理，及时做好材料进场报验、隐蔽工程报验等工作。乙方进场施工至

该工程移交前，乙方必须负责施工现场的安全保卫工作及已安装的设备的成品保护。

3、工程完工后，甲方在收到乙方书面验收申请后七个工作日内应组织验收，如甲方在

期限内无故不组织验收，则视为本工程合格，并交付使用。

七、调试、试运行

1、合同设备安装结束且工作情况良好，相关的土建及配套工程工作也基本结束，此时

在甲方同意后，将执行调试和试运行工作。

2、乙方应派遣有实践经验的工程技术人员进行合同设备的调试及试运行工作。如在此

阶段，因设备自身质量问题或安装出现差错，乙方应全权负责消除差错直到甲方满意，

并按合同条款中规定执行。

3、在调试期间乙方应在现场负责测试和调试，以检测其设计、制造、运行效果等。并

提供所有测试和调试所需的工具、材料、仪器和劳务人员，一切费用由乙方负责。所用

仪器、仪表应经检定合格并在有效期内。

4、试运行：合同设备试运行需在和本项目有关的部门及甲方人员的监督下进行。

八、工程质量及验收

l、本工程质量目标是：合格。乙方必须确保质量目标的实现，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准以及电子效果图效果为依据。

2、乙方必须严格按施工图及现行施工验收、验评规范组织施工。未经甲方同意不得擅

自施工。

3、在施工过程若有隐蔽工程须经甲方现场工程师验收确认后方可继续下道工序的施工。

4、本工程所用使用的材料、设备必须符合设计要求及国家相关标准，材料设备进场前乙方必须向甲方或监理提交相关的质保资料，不符合要求的材料设备不得进场使用。

九、保修

1、乙方应当在接到保修通知起24小时内派人到现场进行保修。48小时内不能修复的，须提供备用设备进行更换。

2、保修期从工程验收合格之日起计壹年。

十、不可抗力

签约双方任一方由于受诸如战争、严重洪水、台风、地震等不可抗力的影响而不

能执行合同时，履行合同的期限应予延长，延长的期限最长应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

十一、仲裁

甲乙两方对执行本合同时发生意见分歧时，应友好协商解决，如协商不能解决时，任何一方都可以向本工程所在地人民法院提起诉讼。

十二、合同生效

本合同自双方签字盖章之日起生效；合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

《工程预算书》、XXXXXXXXXX夜景施工招标文件、XXXXXXXXXX夜景照明工程灯具配置作为本合同附件，与本合同具有同等法律效力。

甲方：XXXXXXXXX有限公司乙方：XXXXXXXXX程有限公司

地址：地址：

代表人：代表人：

电话：电话：

帐号：帐号：

开户行：开户行：

日期：年月日日期：年月日