高压旋喷桩施工分包合同
编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
高压旋喷桩施工分包合同
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 发包方（全称）： （以下简称为 甲方）
承包方（全称）：（以下简称为乙方）
根据〈〈中华人民共和国合同法》、〈〈中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循 平等、自愿、公平与诚实信用原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。
:工程名称： 。
二：工程地点： 。
三：工程承包方式: 包工不包料。
四：工程施工范围：范围内采用 单 管高压旋喷。
工程桩径D 60 cm ，孔距 50 cm 。水泥用量及输浆压力按设计要求。
五：工程单价：
（1） 单 管高压旋喷桩每延长米按 30 元（人民币）的综合单价给予结算。
（2） 管高压旋喷空引（桩顶至自然地面不喷浆的部分） 每延长米按 元（人民币） 的综合单价给予结算。
（3） 单 管高压旋喷引孔（自然地面至穿过石块的深度）每延长米按 25 元（人民
币）的综合单价给予结算。
（5）以上单价不包括（水泥、水、电、柴油及发电机租金，税金，检测费及管理费）的单 价给予结算。
六：工程数量： 本工程量约为 30000 米，空孔 米。甲方根据现场施工员签证实际
施工的工程量给予乙方结算，实际施工工程量不足 20000 米,则按20000 米的工程量给予结
算，如实际施工超出 20000 米的,应以增加后总工程数量结合合同单价确定结算总价。
七：合同工期：本合同工期总日历夭数 __________ 天，即 ___ 年_月_日至 _____________ 年_月_日(开
工日期以甲乙双方商议签字确定日期为准)―。若因雨天等不而无瓦!造成停水停电觇豪从而t 工期后延，乙方不作赔偿。
八：双方责任、权利：
甲方：
(1) 提供本标段的放样基准点，负责提供施工现场的桩位布置，并对乙方进行一次技术交 底。
(2) 负责三通一平，如因现场条件导致乙方设备无法到达指定施工场地，甲方负责设备进 出场转运。同时无偿负责施工高压旋喷桩的工作平台及回浆处理。
(3) 负责按规定向乙方提供施工过程中所需材料(如水泥等) 。
(4) 因甲方原因导致乙方无法正常施工或不得不停工时，在无法正常施工或停工阶段，甲
方每日赔偿乙方 元人民币作为补偿。 (5) 甲方若不按时支付乙方进度款及工程款，乙方有权停工至甲方付款为止，若甲方超过
付款期一周后仍未付清规定款项， 乙方有权选择将设备及相关施工人员退出现场， 并且在退场时，
甲方有义务结清乙方已完工工程量的工程款， 若甲方无办理结算按甲乙双方约定以施工图纸的工
作结算给乙方。
乙方：
(1) 无条件服从甲方、业主、监理及监督单位的正确管理与合理指导。
(2) 按时保质保量施工；在施工过程中，因乙方原因发生质量问题时，乙方负责修复，但因 乙方所接工程为包工不包料，故修复过程所需材料(如水泥、水等)仍由甲方负责提供。
(3) 乙方应投入 贰 台(套)高压旋喷桩机、 壹 台(套)引孔钻机。
(4) 工程桩质量应符合设计、规范等要求。
(5) 乙方负责本项目的 高压旋喷桩现场施工 记录并按要求交给甲方一份。
(6) 乙方应按本合同约定日期按时完成施工。若因乙方原因未按合同规定时间完成施工，则
超出时间按每日 元人民币进行罚款处理。
(7) 在施工过程中，因乙方违规操作所造成的施工安全问题，由乙方承担相应责任。
九：付款方式：
(1) 在乙方 _____ 奏 ____ 台(套)旋喷、引孔设备进场后，甲方应于开工后支付乙方每台设
备10000元 人民币作为乙方的进场备料款,同时，甲方应支付施工过程中工人正常生活费。 甲方拨付乙方工程款必须用于本工程，不得挪作他用而影响施工。
(2) 甲方支付乙方当月完成的总产值的 70 %作为工程进度款，按扣除相应的已付款所得 的应付款额进行支付工程款。
(3) 工程竣工后，在乙方旋喷引孔设备退场时凭甲方有关部门审核签字的结算单和合同书进
行末次计价，甲方应将总工程款的 80%支付给乙方，并签订末次结算协议，办理退场手续，在高
压旋喷单项验收合格后支付余留工程款的 20%。若甲方未付清工程款的乙方将按百分之蹇的利
息收讫直至付清所有款项止。
十：补充条款―若因甲方原因(设计变更施工方案等)导致乙方无法施工，甲方支付乙方进出场
费50000元。
十一：争议
发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿 和解、调解或者和解、调解不成的，诉讼双方约定向承包方住所地人民法院提起诉讼。由败诉方承担双方的所有诉讼费用百分之蹇的律哑费用。
十二：其他 (1) 其他未尽事项，经双方协商共同解决,
(2) 本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份, (3) 本合同自双方签字之日起生效。
发包人：(公章) ______________________
身份证号码: ________________
住所： ______________________
电话： ____________________________________
传真： __________________________________
开户银行： ____________________________
另行签订补充协议。
均具有同等的法律效力。
承包人：(公章)
身份证号码:
住所： ___________________ ___________
电话： _____________________________________________ 传真： _______________________________________
开户银行： ___________________________________
桩基础工程施工专业分包合同(定稿)
1 桩基础单项工程劳务承包施工协议书 合同编号：GDSD-NDGS/QH- 甲方： 广东水电二局股份有限公司内邓高速NO.2标项目部 乙方： 为了明确双方在内邓高速NO.2标桩基工程施工中的权利和义务，按照相关法律规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议。 第一条 工程概况 1.1 工程名称：内邓高速NO.2标桩基工程 1.2 工程地点：河南省南阳市淅川县 1.3 工程范围：具体参见相关施工图纸和项目部通知，以项目部通知为准。 1.4 乙方应进行但不限于下列工作： 施工桥位处的桥梁钻孔灌注桩的施工图明示或暗示的全部工作内容。平整场地、维护；造浆（承担泥浆池开挖、恢复及造浆费用、环保措施费）、机械设备进退场、移机、钻机就位；护筒加工、埋设（护筒自备）；各类地质中钻（冲）孔、清孔等与此有关的所有工序；钢筋笼的加工、码放保管、运输、安装及钢筋笼孔口焊接下放（含吊装费、电焊条、扎丝等费在内）；自备吊机进行施工；安、拆导管及漏斗；混凝土灌注；清理多余混凝土；声测管安装；做好工程桩自检工作等；提供完整的桩基原始技术资料，电源、水源自行解决，费用含在单价中。南水北调大桥桩基从一级配电箱以下的电缆及配电设施由乙方自行解决； 甲方只供应：钢筋（材）、混凝土、声测管；其余材料均由乙方提供。 第二条 协议文件 组成协议的各个文件应被视为一个整体，彼此互为解释和补充，如出现相互矛盾的情况，按下列组成顺序解释： 2.1 本协议；
2 2.2 协商、变更等明确双方权利义务的纪要或补充协议； 2.3 现行技术规范； 2.4图纸； 2.5 甲方制订的有关本工程的管理制度。 第三条 工程工期 3.1 乙方按协议文件完成全部工程的工期为60日历天。 3.2 开竣工日期及各阶段控制工期如下： 具体以项目部书面通知为准 3.3 若在施工过程当中业主、监理及甲方根据工程总体进度情况要求调整工程工期，则以最终调整后的期限为准，乙方必须无条件执行，其中形象进度必须满足业主和甲方的要求。因工期、进度计划变化而可能造成的停工、窝工损失已在协议价款中充分考虑，乙方不得另外提出。 3.4 工期的顺延需由乙方根据实际情况提交报告，经甲方代表书面签认后方才有效。但下列情况不能作为工期延长的理由： a）因乙方自身原因造成的延误； b）协议内工程数量的增加或减少； c）冬季或雨季等气候条件的影响（已包含在协议工期内）。 3.4 乙方不按协议、图纸、规范或甲方的指令施工，甲方有权暂停施工，并要求乙方检查整改直至符合要求。 3.5 拖期损失赔偿金：3000元/天，拖期损失赔偿金限额：协议价格的10%。 第四条 协议价格 4.1 本协议为综合单价协议（含税）。
桩基施工合同协议书完整版5篇
20XX 专业合同封面
COUNTRACT COVER
甲 方： XXX
乙 方： XXX
PERSONAL
桩基施工合同协议书完整版
本合同目录一览
第一条 合同主体及定义
1.1 甲方名称及资质
1.2 乙方名称及资质
1.3 甲方与乙方签订本合同的目的和原则
第二条 工程概况
2.1 工程地点
2.2 工程规模
2.3 工程内容
2.4 工程预算
第三条 施工进度及工期
3.1 施工计划
3.2 工期要求
3.3 延期条款
第四条 质量标准及要求
4.1 质量标准 4.2 质量监督
4.3 质量问题处理
第五条 施工材料及设备
5.1 材料供应
5.2 设备使用
5.3 材料验收
第六条 安全生产及环保
6.1 安全生产责任
6.2 安全防护措施
6.3 环保要求
第七条 合同价格及支付
7.1 合同总价
7.2 支付方式
7.3 进度付款
7.4 变更款项
第八条 变更及解除合同
8.1 变更条件
8.2 解除合同条件 8.3 变更及解除合同的程序
第九条 违约责任
9.1 甲方违约责任
9.2 乙方违约责任
9.3 违约赔偿
第十条 争议解决
10.1 争议解决方式
10.2 诉讼管辖
10.3 仲裁
第十一条 合同的生效、变更和解除
11.1 合同生效条件
11.2 合同变更条件
11.3 合同解除条件
第十二条 其他条款
12.1 保密条款
12.2 知识产权保护
12.3 通知与送达
第十三条 附件 13.1 施工图纸
13.2 技术说明书
13.3 工程量清单
第十四条 合同的签订、修改和终止
14.1 合同签订
14.2 合同修改
14.3 合同终止
第一部分：合同如下：
第一条 合同主体及定义
1.1 甲方名称及资质
甲方全称为：×××公司，成立于×年×月，注册地为××省××市，具备桩基工程施工总承包资质，资质等级为一级。
1.2 乙方名称及资质
乙方全称为：×××施工队，成立于×年×月，注册地为××省××市，具备桩基工程施工专业承包资质，资质等级为二级。
桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）
桩基工程简单版施工合同
桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇）
随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是小编收集整理的桩基工程简单版施工合同范本（通用5篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
桩基工程简单版施工合同1
发包方：
施工方：
为明确甲、乙、丙三方在施工过程中的权利、义务和经济责任，按照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
第一条 工程概况
工程名称：君悦学府项目二期14#、15#楼桩基工程
工程地点：宿州市金海三路和迎宾大道交叉口西南角
承包方式：包工、包料、包质量、包安装、包安全、包验收通过的一揽子承包方式承揽本工程。
工程承包范围：14#、15#楼桩基图纸范围内的桩基工程施工的全部工序。
第二条 工程工期
开工日期以甲方工程部所发开工通知为准。工程工期为45天日历天数。
第三条 工程质量标准
乙方严格按照国家颁布的施工验收规范文件及工程设计图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业质量检测评定标准的合格等级，工程桩的合格率为100%，如质量达不到合格，由此造成甲方的经济损失均由乙方承担。
第四条 材料供应 乙方在预应力混凝土管桩进场的同时，应及时通知甲方或甲方代表验收并在送货单上签字确认作为支付材料款的依据。同时乙方应向甲方提供产品的出厂合格证、混凝土构件的强度报告及其汇总表和有关材料的检测报告等一切有关材料的证明资料，同时应按工程所在地建筑材料质量监督站所规定的要求执行。
第五条 合同价款及付款方式
1、工程量及单价
1）本项目工程量约：8310米（本工程总根数为277跟，桩长暂按30米）。
2）预应力高强混凝土管桩（PHC），采用徐州管桩，用锤击法或静压法施工，PHC—500（125）AB—C80：综合单价按194元/米；此综合单价包含材料费、人工费、辅助费、机械设备费、检测费用、截桩费，小型机具，配件费用、临时设施费、缺陷修复费、送桩费、物质的运输、装修、堆放，领用、保管、二次搬运费、安全文明施工费、环境保护费、赶工措施费、冬雨季施工费、夜间施工费、水电费、损耗、管理费、利润、税金以及合同明示或暗示的所有责任、义务、配合费用、风险费用等与桩基工程施工相关的一切费用。
劳务分包合同范本
劳务分包合同有很多的小细节我们要多多注意一下哦。以下是小编帮大家整理的劳务分包合同范本，欢迎阅读与收藏。
随着人们法律意识的加强，合同的地位越来越不容忽视，签订合同也是避免争端的最好方式之一。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编收集整理的2021劳务分包备案合同范本，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
劳务分包备案合同1
发包方：（下称甲方）
承包方：（下称乙方）
现甲，乙双方本着平等，公平，自愿的原则，就兰州老街的砖砌体施工达成如下协议：
一、工程名称：
二、工程地点：
三、本工程采用乙方包质量，包安全，包文明施工，包成品和半成品的保护在内。
四、承包内容：本工程采用包工不包料的形式，乙方承包甲方所有砖体砌筑，门过梁制安，构造柱，外墙窗台压顶，所有圈梁，卫生间返边装模，捣砼等。不仅限于以上内容的所有工作在内，甲方验收成品，乙方必须按照国家规范施工及验收。
五、现场施工要求，及材料机械设备配置
1、甲方仅提供垂直运输、机砂浆机一台，其他一切大，小型工具由乙方包干（单价已含此部分费用在内）
2、甲方负责提供主轴线，各层柱提供水平点，乙方负责墙体施工放线工作
3、因设计图纸变更或小量修改返工，一次改动在二个工日内的（或不超过2m3工程量的）甲方不作任何补偿，结算按实际施工图计算工程量。
4、在施工过程中，乙方要认真节省材料，当天砂浆要用完，当天下班前一定要把场地清理干净，砖块整齐堆放，做到文明施工，每天下班未清理的，违者按每次处罚200元，并承担甲方派人清理的一切人工费（合同内甲方扣乙方人工费小工按__________元/天，大工按__________元/天计算）。
随着法律知识的普及，能够利用到合同的场合越来越多，签订合同能促使双方规范地承诺和履行合作。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的最新劳务分包合同范本，欢迎大家分享。
劳务分包合同1
发包方：巴中广厦建筑工程窘装有限公司（以下简称甲方）
桩基工程施工承包协议书5篇
桩基工程施工承包协议书5篇
篇1
合同编号：[合同编号]
甲方（发包方）：[甲方名称]
乙方（承包方）：[乙方名称]
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就桩基工程施工承包事宜，达成如下协议：
一、工程概况
工程名称：[工程名称]
工程地点：[工程地点]
承包范围：本工程的桩基施工，包括但不限于钻孔、钢筋笼制作与安装、混凝土浇筑等。 二、工期
开工日期：XXXX年XX月XX日（具体以甲方书面通知为准）
竣工日期：XXXX年XX月XX日
三、承包方式及造价
承包方式：采用包工包料方式，由乙方负责采购并施工。
工程造价：[工程造价总额]元人民币。此造价为固定造价，不因任何因素调整。
四、工程质量及验收标准
1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸及国家相关施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准按照国家和地方现行有关规范执行。
3. 工程竣工后，乙方应提交完整的技术档案资料供甲方审核。甲方将组织验收，并出具验收报告。如验收不合格，乙方需按要求进行整改。 五、工程款支付与结算
1. 工程款支付方式：[具体支付方式]。工程款支付前，乙方需提交相应发票。
2. 工程竣工验收合格后，双方进行结算。结算依据为合同约定的造价、变更签证及奖惩条款等。结算完成后，甲方支付至结算价的XX%工程款；余款作为质保金，待工程保修期满后支付。
3. 质保金的支付条件为工程保修期内未发生工程质量问题或其他违约情形。保修期限和条件按国家有关规定执行。质保金的利率为同期银行存款利率。
六、工程保修及售后服务
乙方在工程竣工后应按照国家规定提供保修服务。保修期限为工程竣工验收合格之日起XX年。保修期间，因乙方施工质量问题导致的损失由乙方承担。对于非乙方原因造成的损失，乙方可收取合理的维修费用。对于紧急维修事项，乙方应在接到通知后XX小时内到达现场处理。保修期满后，甲方根据工程情况决定是否退还质保金。
高压旋喷桩施工方案
GD2301003□□
肇庆新区长利湖水系综合整治工程
高压旋喷桩施工方案
工程名称： 肇庆新区长利湖水系综合整治工程
工程地点： 肇庆新区
总承包施工单位： 中国建筑第八工程局有限公司
施工单位： 中国建筑第八工程局有限公司
编制单位： 中国建筑第八工程局有限公司
编制人：
编制日期： 年 月 日
审核人：
审批人：
审批日期： 年 月 日
目 录
1编制依据................................................................................................................................... 1
1.1编制依据........................................................................................................................ 1
1.2编制范围........................................................................................................................ 1
高压旋喷桩施工方案 2
无为县城乡污水处理一体化PPP项目 高压旋喷桩专项施工方案
目 录
1.编制依据 ................................................................................................................................. - 1 -
2.工程概况 ................................................................................................................................. - 1 -
2.1工程简介 ...................................................................................................................... - 1 -
2.2设计概况 ...................................................................................................................... - 1 -
2.3计划工期 ...................................................................................................................... - 4 -
2.4工程地质情况 .............................................................................................................. - 4 -
基坑支护施工合同(集合3篇)
基坑支护施工合同（集合3篇）
基坑支护施工合同 第1篇
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项经协商一致订立本协议。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
资金来源：
二、工程承包范围及工程内容
承包范围及内容：
支护桩钻孔 、灌注、钢筋笼制作、测量定位(大清包、包工不包料、包机械设备、包工期、包质量、包安全文明施工措施、包验收合格)。
三、施工工期
1、开工日期：本工程开工日期以甲方或监理下发的开工令为准。
2、竣工日期： 合同工期总日历,合同生效之日起开始计算工期。
3、合同工期总日历天数：支护桩工期
4、如因政府停电、台风、暴雨遇人力不可抗拒的自然灾害等原因造成停工,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双方协商，工期可顺延。
5、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担。由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工24小时起开始签证，按现场签证时间为准，窝工补偿101元/工日/人，机械窝工费按实际产生费用补偿(参考市场价);属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天处罚1010元，从工程款中扣除。
四、承包方式
1、乙方包工不包料。
2、甲方应按照乙方提供的材料清单进行购置材料。
五、质量标准
1、工程质量标准： 严格按照国家、地方颁布的现行最新的施工验收规范和有关的法规规定进行施工 。
2、本工程原材料质量必须符合国家相关规范标准。
2024年高压旋喷桩施工合同标准版本（二篇）
第1页共9页 2024年高压旋喷桩施工合同标准版本
甲方：（以下称为甲方）乙方：（以下称为乙方）
中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，明确双方各自责任确保工程质量，如期完成工程任务、创建文明工地、安全生产的目的，双方就高压旋喷桩劳务分包事项协商达成一致，订立本协议。
1、分项工作对象及内容
工程名称：
工程地点：
工程范围：
分包形式：
提供分包内容：
（1）、施工内容：按设计要求开挖工作面、放线、引孔、钻孔、机械及人工;提供完成设计图纸要求的所有材料;
（2）、除二级配电箱外所有施工现场用电设施;除自来水主管外的所有用水设施;
（3）、材料送检试验资料;砼试块制作、施工记录、隐蔽资料，按施工合格要求的工程资料一式二份;
（4）、开具分包价款增值税发票（可正式普通材料发票代，其中人工占18%）。
2、分包工作期限
开始结束工作日期：总日历工作天数为：天。 第2页共9页 2.1乙方应配合技术素质较高的员工，坚决按甲方所需要工期去完成，劳动力安排由乙方自配。
2.2乙方必须服从甲方所需工期，同时坚决听从甲方顺序的排列及关建议，按时完成。
3、质量标准
工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量合格等级。乙方在施工中必须严格按照图纸设计要求及国家现行规范操作。涉及到工期拖延甲方有权对乙方处于罚款处理，质量处罚按制订标准执行，乙方若由于自身原因产生停工或推翻合同，余下工程价款不予结算。
4、计价方式
旋喷桩实钻每米单价。
旋喷桩空钻每米单价。
5、付款方式：
双方约定支付方法为旋喷桩完成时即付到总价的70%，底板完成时即付余款30%。
6、甲方义务
6.1向乙方提供下列生产、生活临时设施：施工用电接至二级配电箱;施工用水根据施工要求环行多接口;临时宿舍，其交验要求与保护责任为：交验资料双方签字认可;要求乙方日常负责保护，甲方经常性复查，乙方损坏赔偿甲方;
立柱桩抗拔桩搅拌桩旋喷桩
百度文库 - 好好学习，天天向上
-- 1 -
宁波市轨道交通1号线一期工程TJ-Ⅶ标
车站立柱桩、抗拔桩、搅拌桩、旋喷桩
分包合同
合同编号：中铁一城NB1-Ⅶ（建）字-14
甲方：中铁一局集团有限公司宁波市轨道交通1号线
一期工程TJ-Ⅶ标项目领导部
乙方：杭州大通建筑工程有限公司 百度文库 - 好好学习，天天向上
-- 2 - 二零一零年十月百度文库 - 好好学习，天天向上
-1 立柱桩、抗拔桩、搅拌桩、旋喷桩
分包合同
甲方：中铁一局集团有限公司宁波市轨道交通1号线一期工程TJ-Ⅶ标项目领导部
乙方：杭州大通建筑工程有限公司
为加速宁波项目工程施工进度，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及浙江省宁波市建设局有关规定，遵循平等、志愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙两边协商一致，签定本合同。
1 工程名称：海晏北路站西延段立柱桩、抗拔桩、搅拌桩、旋喷桩施工
2 工程地址及范围：宁波市江东区海晏路和宁穿路交接处海晏北路车站，海晏北路站西延段钻孔桩、搅拌桩、旋喷桩施工。
3 承包内容
乙方按照甲方的委托，依照施工图纸和技术规范要求，服从甲方对合同工程生产计划的安排，完成以下合同项目：人员、机械进退场及转场、清理平整施工厂地、破除和拆除影响施工位置的路面，浆液池修建及拆除、桩头凿除费、钻机就位、钻孔、钢筋笼制安、下管、旋喷机就位、调试喷浆、高压注浆作业、拔管和机具设备的冲洗、泥浆清理、装车及外运、水电费、作业人员的工资及食宿、场地清理、地面土的倒运、弃土整理、装车、外运、地下障碍物排除（管线、大型砼基础除外）、试桩、现场安全文明施工等所有明示和暗示的工作内容。所有钢筋废料及凿除后的钢筋所有权归甲方所有，乙方无权处置。
立柱桩基础包括①人员、机械进退场及转场；②施工平台及支架、设备的安装、百度文库 - 好好学习，天天向上
-2 拆除、调运；③钻孔受影响位置的硬化面破除、地砖拆除、清理、外运及施工完成后依照要求进行回填，桩头凿除；④护筒的制作沉入和拆除，钻孔、清孔；⑤泥浆：泥浆池位置选择、定位、制作、泥浆制造、存储、利用、清理、装车、外运、泥浆池的恢复；⑥钢筋笼制作及堆放场地平整、钢筋笼加工及吊装的机械设备进退场、运输、安装、拆除等工作；⑦钢筋下料、调直、除锈、绑扎、焊接、安装就位、吊运入孔及就位；⑧格构柱的起吊、入孔（含入口进程中可能塌孔而从头打孔入孔的风险）、就位、固定安装等；⑨混凝土浇注、空桩回填等相关明示和暗示的工作内容。