分包结算合同范本
工程分包结算合同范本
工程分包结算合同范本1. 总包方（全称）：公司名称：[总包方公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[总包方公司地址]联系电话：[联系电话]2. 分包方（全称）：公司名称：[分包方公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[分包方公司地址]联系电话：[联系电话]鉴于总包方与建设单位签订了[工程名称]的《建设工程施工合同》，现总包方将该工程的[分包工程名称]分包给分包方，双方就分包工程的结算事宜达成如下协议：一、分包工程概况1. 分包工程名称：[分包工程名称]2. 分包工程地点：[分包工程地点]3. 分包工程内容：[具体描述分包工程的内容]4. 分包工程数量：[具体描述分包工程的数量]5. 分包工程单价：[具体描述分包工程的单价]6. 分包工程总价：[暂估总价，具体以实际结算为准]二、分包工程价款的支付1. 预付款：总包方在收到建设单位支付的预付款后，按比例向分包方支付预付款。
2. 进度款：总包方根据分包方的工程进度，按[约定的比例或节点]向分包方支付进度款。
3. 竣工结算：分包方完成全部工程后，向总包方提交竣工结算报告，总包方在[约定的时间内]审核完毕，并支付至结算总价的[约定比例]。
4. 质保金：结算总价的[约定比例]作为质保金，在质保期满后无质量问题时支付。
三、分包工程的结算1. 结算依据：本合同、双方确认的工程量、单价及其他相关文件。
2. 结算方式：分包方按照总包方的要求提交结算资料，总包方在[约定的时间内]审核完毕，并确认结算总价。
3. 若双方对结算结果有争议，可协商解决；协商不成的，可提交[约定的仲裁机构或法院]仲裁或诉讼。
四、质量保证1. 分包方对分包工程的质量负责，确保工程质量符合国家和行业标准及合同要求。
2. 在质保期内，如发现分包工程存在质量问题，分包方应负责免费维修或更换，直至达到合格标准。
五、违约责任1. 双方应严格履行本合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任。
工程分包结算协议书范本
工程分包结算协议书范本甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将部分工程分包给乙方施工，经双方协商一致，签订本分包结算协议书（以下简称“本协议”）。
一、工程概况1.1 工程名称：（填写工程名称）1.2 工程地点：（填写工程地点）1.3 工程编号：（填写工程编号）1.4 工程分包范围：（填写分包工程范围）1.5 工程分包合同价款：人民币（大写）：（填写合同价款大写）元整（小写）：（填写合同价款小写）元。
二、工程结算2.1 工程进度款结算：按照工程实际完成进度，每月25日前，甲方向乙方支付当月已完成工程量的70%作为进度款。
2.2 工程验收合格后，甲乙双方按照实际完成工程量进行最终结算。
2.3 乙方应按照甲方要求提供相关工程资料，以便甲方进行工程量的核算。
2.4 工程结算以人民币为结算货币，支付方式为银行转账。
三、工程质量3.1 乙方应严格按照甲方提供的施工图纸、施工规范及技术要求进行施工，确保工程质量。
3.2 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的费用。
四、违约责任4.1 乙方未按照约定时间完成工程，应按照逾期工程价款的1%向甲方支付违约金。
4.2 甲方未按照约定时间支付进度款，应按照逾期支付金额的1%向乙方支付违约金。
五、争议解决5.1 对于本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
5.2 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格且款项结清之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：年月日以上内容仅供参考，具体内容以实际签订的协议为准。
分包结算合同范本
分包结算合同范本1. 合同背景本合同由甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）在平等自愿的基础上，根据相互信任和友好合作的原则，共同达成以下协议。
2. 合同目的本合同的目的是明确双方在分包结算过程中的权益和义务，规范双方的行为，保证合作顺利进行。
3. 合同内容3.1 工程描述乙方将根据甲方的委托，承担以下工程的分包结算服务：•工程名称：__________________•工程地点：__________________•工程范围：__________________•工程期限：__________________3.2 分包结算标准根据上述工程的完成情况，甲乙双方约定以下分包结算标准：•单价：__________________•单位：__________________•数量：__________________3.3 结算方式乙方按照以下结算方式向甲方提交结算报告：•甲方审核：乙方提交分包结算报告后，甲方有权对报告进行审核，审核通过后签署确认。
•结算支付：甲方收到乙方结算报告后，将在7个工作日内支付相应款项。
3.4 结算时间乙方应在每次结算周期结束后的5个工作日内提交结算报告，并在审核通过后的7个工作日内收到结算款项。
3.5 税务处理结算款项已经扣除了相关税费，乙方无需另行缴纳税款。
3.6 保密条款双方在执行本合同期间所涉及到的技术、商业等信息，应互相保密，不得向第三方透露。
3.7 违约责任•若甲方未按照约定时间支付结算款项，每逾期一天，需向乙方支付应付款项的0.5%作为违约金。
•若乙方未按照约定时间提交结算报告，每逾期一天，需向甲方支付应付款项的0.5%作为违约金。
3.8 其他条款双方可以协商解释和修改本合同的其他事项，并以书面形式确认。
4. 合同生效与解除4.1 合同生效本合同一经双方签字盖章，即可生效。
本合同以书面形式为准，无逾期及争议。
4.2 合同解除双方达成以下解除本合同的协议：•经过双方友好协商，一致同意解除本合同。
分包合同模板5篇
分包合同分包合同模板5篇在不断进步的社会中，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
你所见过的合同是什么样的呢？以下是小编收集整理的分包合同5篇，欢迎大家分享。
分包合同篇1承包单位（甲方）：住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：分包单位（乙方）:住所：组织机构代码：法定代表人（负责人）：按照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方将_____________工程的所有项目的施工任务交由乙方完成，经协商一致签订本合同。
第一条、建设工程概况1、总体工程名称：2、分包工程名称：3、工程地点：4、分包工程范围：5、承包形式：6、工程期限：计划开工日期：________年___月___日，计划竣工日期：________年___月___日，合同总工期为_____日。
7、质量标准：（1）工程质量：按总（分）包合同有关质量的规定、国家现行的《建筑安装工程及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工程必须达到质量评定等级。
（2）标准规范：除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________第二条、本合同条款符合总承包合同的要求第三条、双方的权利与义务1、甲方的权利、义务（1）负责协助乙方对项目的施工组织与管理工作，保证交付时的工地是能施工的；对乙方承担施工任务的质量、安全、进度情况的监督、检查；制订生产、技术、质量、安全、材料等方面的管理规定和责任制，规范生产；制定施工进度总计划，并负责安排乙方实施；（2）向乙方提供施工图纸、图套，并组织图纸会审和技术交底；负责本工程的全面技术管理，解决图纸和施工中的技术问题，检查监督乙方施工中的技术工作；（3）负责本工程的全面质量安全管理，批准有关质量安全措施及方案，检查监督乙方施工中的质量安全工作；（4）甲方要及时派驻合格的工地代表，施工期间如要更换代表，应提前通知乙方，并保证更换的代表是具有相应资质的；（5）及时提供生产设备和材料；工程完工时，及时验收；劳动报酬要按期发放。
工程分包结算合同范本
工程分包结算合同范本甲方（总包方）：____________________乙方（分包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其承包的工程项目中的部分工程分包给乙方施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________5. 工程承包方式：____________________6. 工程质量标准：____________________7. 工程安全生产目标：____________________二、分包工程范围及内容1. 分包工程范围：____________________2. 分包工程内容：____________________三、合同价款及支付方式1. 合同价款：本分包工程合同价款为人民币（大写）：____亿____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元整（小写）：____元。
2. 支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后____日内支付给乙方合同价款的____%（即人民币____元）作为预付款。
（2）进度款：乙方按月完成工程量的____%时，甲方支付给乙方已完工程量的____%的工程款。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，双方根据实际完成的工程量进行结算，甲方在收到乙方提交的完整结算资料后____日内支付给乙方结算款的____%。
（4）质保金：甲方在工程竣工验收合格后____日内支付给乙方合同价款的____%作为质保金，质保期____年。
四、工期1. 本分包工程总工期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。
分包结算协议书范本
分包结算协议书范本甲方（总承包方）：[甲方全称]乙方（分包方）：[乙方全称]鉴于甲方与乙方就[项目名称]的分包工作已达成一致，为明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益，特订立本分包结算协议书。
一、分包工作内容乙方根据甲方的要求，负责完成[具体分包工作内容]。
乙方应保证工作质量，按时完成分包任务。
二、结算方式1. 双方同意按照以下方式进行结算：[具体结算方式，如：按工作量、按时间、按项目完成度等]。
2. 结算周期为[具体周期，如：每月、每季度、项目结束时等]。
3. 结算金额根据双方确认的工作量和约定的单价进行计算。
三、付款条件1. 甲方应在每个结算周期结束后的[具体天数，如：15天内]向乙方支付相应结算金额。
2. 乙方应在收到甲方付款前提供相应的税务发票。
3. 如遇特殊情况导致付款延迟，双方应协商解决。
四、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付结算款项，应按未付款项的[具体比例，如：每日千分之五]向乙方支付违约金。
2. 如乙方未按约定完成分包工作，应按未完成工作量的[具体比例，如：每日千分之五]向甲方支付违约金。
五、争议解决双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
六、其他1. 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至[具体日期或条件]。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：____年__月__日。
分包结算协议书范本
分包结算协议书范本甲方（总包方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________乙方（分包方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方与乙方就____________________项目达成分包合作意向，为明确双方的权利与义务，特制定本分包结算协议书。
第一条项目概述1.1 项目名称：_____________________1.2 项目地点：_____________________1.3 项目内容：_____________________1.4 分包范围：_____________________1.5 工程期限：_____________________1.6 工程质量标准：_____________________第二条分包方式与结算方式2.1 分包方式：乙方根据甲方的要求，完成指定的分包工程。
2.2 结算方式：双方同意按照以下方式进行结算：2.2.1 按工程量结算：根据实际完成的工程量，按照约定的单价进行结算。
2.2.2 按固定总价结算：双方约定一个固定总价，无论工程量增减，均按此价格结算。
2.2.3 其他结算方式：_____________________第三条付款条件与时间3.1 预付款：甲方在合同签订后____天内支付乙方总工程款的____%作为预付款。
3.2 进度款：乙方完成工程进度的____%时，甲方支付乙方相应比例的进度款。
3.3 最终结算：工程竣工验收合格后，乙方提交结算报告，甲方在____天内完成审核并支付剩余款项。
第四条质量保证与验收4.1 乙方应保证分包工程的质量符合甲方及国家相关标准。
4.2 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应在接到通知后____天内组织验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
分包结算合同范本
一、合同双方
本合同由甲方（以下简称“分包方”）和乙方（以下简称“总包
方”）共同签订。
二、合同背景
分包方自愿承担总包方在原总包合同项下的某些工作内容，并按
照约定的条件及规范进行分包施工。现双方就分包方所承担的工作内
容及合同约定事项达成如下协议：
三、工作范围
1. 分包方根据总包方提供的施工图纸和施工要求，负责完成合
同约定的工作内容。
2. 分包方应按照合同约定的工程量，按时高质量完成分包工作。
3. 分包方应遵循工程施工管理规范和安全生产要求，确保施工
过程中不发生事故。
四、费用支付
1. 分包方应按照合同约定的工程量和价格，向总包方提出工程
进度款支付申请。
2. 总包方应在收到分包方的支付申请后的十个工作日内，支付
相应的工程进度款。
3. 分包方应按照合同约定的工程进度和质量要求，确保获得相
应的工程款项。
五、质量保证
1. 分包方应按照合同约定的质量要求进行工程施工，确保分包
工程的质量符合相关标准和规范。
2. 如果分包方施工过程中出现质量问题，应及时修复和整改，
并承担相应的责任和费用。
六、保险责任
1. 分包方应在施工期间购买相应的施工保险，确保分包工程的
施工过程中的保险责任得到合理的保障。
七、违约责任
1. 分包方如未按照合同约定的工程进度和质量要求完成分包工
程，应承担相应的违约责任。
2. 如因违约行为导致总包方遭受损失，分包方应承担相应的赔
偿责任。
八、争议解决
1. 因本合同引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。
2. 如协商不成，可向相关仲裁机构提交仲裁申请，双方均同意
接受仲裁结果。
九、合同变更和解释
1. 本合同的任何变更和解释，均需由双方协商一致后生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可根据实际情况进行补充约定。
十、合同生效和期限
1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为工程施工完成
之日。
2. 合同有效期内如需终止合同，双方应提前书面通知对方，并
经过友好协商确定终止的具体事宜。
结语：
以上为，此合同用于明确双方在分包工程中各自的权利和义务，
以保障工程质量和顺利的施工进行。合同的具体条款可根据实际情况
进行调整和完善，以满足双方的需求。双方应在签订合同前，详细阅
读并理解合同内容，确保各方权益得到保障。合同的履行需要双方共
同努力，通过合作达成优质工程的目标。