电力工程设计合同协议书范本

合集下载

电力工程设计合同(详细规范版)4篇

电力工程设计合同(详细规范版)4篇

电力工程设计合同(详细规范版)4篇全文共4篇示例,供读者参考篇1电力工程设计合同一、合同立项甲方(设计单位)与乙方(业主)经友好协商,就甲方为乙方提供电力工程设计服务事宜,达成如下协议,共同遵循合同约定,共同维护合同的权利和义务。

为了确保设计工作的高质量、高效率和顺利完成,合同中明确的参考标准、规范和要求将成为规范设计工程的依据。

二、项目基本情况1. 项目名称:2. 业主名称:3. 项目地点:4. 项目概况:5. 服务内容:包括但不限于电力工程设计及相关咨询服务。

6. 设计任务书:乙方提供的设计任务书中明确了项目的设计要求和任务。

三、合同的有效期限本次合同自双方签订之日起生效,有效期为:______年。

合同期限届满前,如需继续提供服务,双方须提前____个月重新协商签署新合同。

四、设计范围1. 详细描述项目的设计规模、设计要求和技术指标。

2. 根据项目情况,明确设计阶段划分及交付节点。

3. 设计范围不包括的内容需明确说明,如需拓展设计范围,双方需重新协商。

五、设计费用及支付方式1. 设计费用:______元整。

2. 设计费用支付方式:分____次支付。

第一笔支付金额为合同金额的____%,后续分批支付的方式和比例双方另行商定。

3. 设计费用支付时间:根据设计进度及双方约定的支付比例支付费用。

六、合同的违约责任任何一方如未按照合同约定履行义务,造成对方损失的,应承担相应的违约责任。

违约责任包括但不限于赔偿损失、承担损失的增加等。

七、其他约定1. 双方同意在设计过程中保持正常的沟通和合作,共同解决设计过程中遇到的问题。

2. 如有设计变更或补充协议,需双方协商达成书面确认。

3. 设计文件的归属权属于甲方设计单位,乙方应妥善保管设计文件并不得擅自复制、传播。

八、合同的终止与解释1. 本合同自双方签订之日起即生效,至合同期限届满或者设计完成并经双方验收合格后终止。

2. 本合同如因不可抗力等无法控制的原因导致无法实施,应及时通知对方并协商解决方案。

电力(高低压配电工程)设计合同协议书范本

电力(高低压配电工程)设计合同协议书范本

电力(高低压配电工程)设计合同协议书范本一、协议背景二、定义甲方:委托方,即需进行电力(高低压配电工程)设计的一方。

乙方:承包方,即负责电力(高低压配电工程)设计的一方。

三、服务范围甲方委托乙方进行电力(高低压配电工程)的设计,包括但不限于:配电系统设计输电线路设计变电站设计电力设备选型等乙方负责按照双方约定的标准和要求,提供上述服务,并承担相应的责任。

四、权责甲方权利和义务:向乙方提供与电力(高低压配电工程)设计相关的资料和信息。

与乙方协商确定设计方案,并在设计过程中提供必要的协助和支持。

对乙方提供的设计方案进行评审,并提出合理的修改意见。

按照约定的支付方式和金额,按时支付款项。

乙方权利和义务:根据甲方提供的资料和信息,提供符合要求的电力(高低压配电工程)设计方案。

在设计过程中,遵守行业标准和法律法规,确保设计方案的合规性和安全性。

针对甲方提出的修改意见,及时进行调整和修改。

根据合同约定,按时完成工程设计,并保证设计质量。

五、报价和支付方式乙方将根据甲方提供的工程规模和要求,提供详细的报价,包括设计费用和其他费用等。

甲方根据乙方的报价,与乙方协商确定最终的费用和支付方式。

甲方应按照约定的支付方式和时间,及时支付相应的款项。

六、知识产权乙方在电力(高低压配电工程)设计过程中所提供的所有设计方案及相关文件,均属于乙方的知识产权。

甲方在按照合同约定支付全部款项后,将获得设计方案的非独占使用权。

甲方未经乙方同意,不得将设计方案提供给第三方使用或复制。

七、违约责任若乙方未按照约定的时间完成工程设计,甲方有权要求乙方支付相应的违约金。

若甲方未按照约定的时间支付款项,乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

若一方严重违约,给对方造成损失的,违约方应承担相应的赔偿责任。

八、争议解决双方因合同履行发生的争议,应通过友好协商解决。

若协商不成,则提交至合同签订地的仲裁机构仲裁,并接受仲裁结果。

九、其他条款本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

电力设计合同范本(通用7篇)

电力设计合同范本(通用7篇)

电力设计合同范本(通用7篇)电力设计合同范本第1篇甲方:______________乙方:______________工程有限公司一、工程名称:_____________项目二、工程地点:__________________三、工程内容:_________________线路施工及配电箱安装四、工程造价:_________________伍万伍仟捌佰玖拾贰元(55892元)五、双方责任1、在施工前,由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审,经会审后工程施工图及工程设计概算书,作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前,甲方应组织有关人员,对乙方编制的工程施工图预算进行会审,会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工,保证施工质量,甲方对施工工地必须提供方便,并有专人负责;做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审,在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

六、双方一致同意于工程委托合同签订之日起,乙方应日内完工,工程如缓期,所造成停工窝工以及工等损失,由乙方负责。

七、乙方需文明施工,在施工过程中发生的一切责任事故由乙方承担。

八、付款方式:_________________在工程竣工后经甲方监理、乙方三方共同验收合格后七天内付到合同价格的95%其余5%待质保期(一年)满后一个月内付清。

九、争议的处理:_________________1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:_________________(1)提交仲裁委员会仲裁;(2)依法向人民法院起诉。

十、本协议一式四份,甲方执二份,乙方执一份,监理一份,每份具有同等效用。

电力工程合同范文5篇

电力工程合同范文5篇

电力工程合同范文5篇篇1甲方(发包方):___________________乙方(承包方):___________________鉴于甲方需要建设电力工程项目,乙方具备电力工程建设的相关资质和能力,甲乙双方在平等、自愿的基础上,经友好协商,就本电力工程建设事项达成如下协议:一、工程概述1. 工程名称:___________________电力工程。

2. 工程地点:___________________。

3. 工程内容:包括电力线路设计、设备采购、安装、调试及运行维护等。

二、合同双方责任1. 甲方责任:(1)甲方负责提供工程建设所需的土地、环境等相关支持条件;(2)甲方应按时支付工程款;(3)甲方应负责协调解决与工程相关的外部问题。

2. 乙方责任:(1)乙方应按照合同约定的质量标准完成工程建设任务;(2)乙方应按时向甲方提交工程进度报告;(3)乙方应确保工程安全,防止事故发生;(4)乙方应提供必要的售后服务和技术支持。

三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期:自本合同签订之日起计算。

2. 工程竣工日期:按照合同约定的时间完成工程建设任务。

具体进度安排详见附件。

四、质量与验收标准1. 乙方应按照国家标准及行业标准进行工程建设,确保工程质量。

2. 工程完工后,乙方应按照合同约定的验收标准提交验收申请。

甲方应在收到申请后的约定时间内组织验收。

验收合格后,双方签署验收报告。

验收不合格的,乙方应按甲方要求整改直至验收合格。

具体验收标准详见附件。

篇2甲方(发包方):__________________乙方(承包方):__________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,为确保电力工程项目的顺利进行,明确甲、乙双方的权利和义务,经双方协商一致,签订本合同。

一、工程概况1. 工程名称:__________________电力工程。

2. 工程地点:__________________。

电力工程设计合同协议书范本

电力工程设计合同协议书范本

电力工程设计合同协议书范本甲方(委托方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____乙方(受托方):_____法定代表人:_____地址:_____联系方式:_____鉴于甲方拟进行电力工程项目建设,并委托乙方承担该项目的设计工作,为明确双方在设计过程中的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成以下协议:一、项目名称及地点1、项目名称:_____2、项目地点:_____二、设计范围及内容1、乙方应按照国家及地方现行的有关规范、标准和规程,以及甲方提出的设计要求,完成以下设计工作:(1)_____(2)_____(3)_____2、设计文件应包括但不限于以下内容:(1)初步设计文件(包括设计说明书、工程概算等);(2)施工图设计文件(包括施工图纸、施工说明、设备材料清单等);(3)其他与设计相关的文件和资料。

三、设计进度1、乙方应在本合同签订后的_____个工作日内,向甲方提交初步设计文件。

2、甲方对初步设计文件提出审查意见后,乙方应在_____个工作日内完成修改并提交给甲方。

3、乙方应在初步设计文件审查通过后的_____个工作日内,向甲方提交施工图设计文件。

4、甲方对施工图设计文件提出审查意见后,乙方应在_____个工作日内完成修改并提交给甲方。

四、设计费用及支付方式1、本项目的设计费用为人民币_____元(大写:_____)。

2、设计费用的支付方式如下:(1)本合同签订后_____个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的_____%作为预付款,计人民币_____元(大写:_____);(2)乙方提交初步设计文件并经甲方审查通过后_____个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的_____%,计人民币_____元(大写:_____);(3)乙方提交施工图设计文件并经甲方审查通过后_____个工作日内,甲方向乙方支付设计费用的_____%,计人民币_____元(大写:_____);(4)剩余设计费用的_____%作为质保金,在工程竣工验收合格后_____个工作日内支付给乙方。

电力工程建设施工图设计合同

电力工程建设施工图设计合同

电力工程建设施工图设计合同第一篇范文:合同编号:[请填写具体的合同编号]甲方:(全称)地址:[甲方地址]联系人:[甲方联系人]联系电话:[甲方联系电话]乙方:(全称)地址:[乙方地址]联系人:[乙方联系人]联系电话:[乙方联系电话]鉴于甲方为电力工程项目的业主,乙方为具有相应资质的电力工程设计单位,双方经协商一致,就电力工程建设施工图设计事宜达成如下合同条款:一、设计范围与内容1.1 乙方根据甲方的委托,负责完成电力工程建设施工图设计工作,包括但不限于:(1)编制施工图设计文件;(2)提供施工图设计交底;(3)解决施工图设计过程中出现的技术问题;(4)协助甲方完成施工图设计相关的审批工作。

1.2 乙方应按照甲方提供的项目需求书、设计任务书及相关技术标准和要求进行施工图设计。

二、设计质量与标准2.1 乙方应保证施工图设计的质量,确保施工图设计文件符合国家法律法规、行业标准及甲方要求。

2.2 乙方应按照合同约定的时间节点提交施工图设计文件,并保证施工图设计文件的完整性。

三、设计周期与进度3.1 乙方应根据甲方提供的项目进度要求,制定施工图设计计划,并提交甲方审批。

3.2 乙方应按照经甲方审批的设计计划进行施工图设计,确保设计工作按进度进行。

四、费用与支付4.1 双方同意,本合同的设计费用为:[设计费用金额]元(大写:[设计费用金额]元)。

4.2 甲方应按照乙方的实际工作进度,分阶段支付设计费用。

具体支付方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,支付设计费用的[比例]%;(2)施工图设计文件提交并经甲方审批合格后,支付设计费用的[比例]%;(3)剩余设计费用在施工图设计项目验收合格后支付。

五、保密与知识产权5.1 双方对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等敏感信息承担保密义务,未经对方同意,不得向第三方披露。

5.2 施工图设计文件及相关成果的知识产权归甲方所有,乙方应协助甲方办理相关知识产权的申请和保护工作。

电力工程工程设计方案合同

电力工程工程设计方案合同

电力工程工程设计方案合同第一篇范文:合同编号:_______甲方:(全称)乙方:(全称)鉴于甲方需要进行电力工程的设计方案,乙方具备相应的电力工程设计能力,经双方友好协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条合同标的乙方向甲方提供电力工程的设计方案,包括:1.1 初步设计方案;1.2 施工图设计方案;1.3 其他相关设计服务。

第二条合同价格2.1 乙方向甲方提供的电力工程设计方案,双方商定合同价格为人民币(大写):_______元整(小写):_______元。

2.2 甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项。

第三条付款方式3.1 本合同款项分为三次支付,具体支付比例和时间如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付合同总价的30%;(2)乙方完成初步设计方案后,甲方支付合同总价的30%;(3)乙方完成施工图设计方案并经甲方确认后,甲方支付合同总价的40%。

3.2 甲方支付合同款项时,应提供相应金额的发票。

第四条设计质量4.1 乙方应按照本合同约定的设计内容,提供符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的设计方案。

4.2 乙方应确保设计方案的原创性,不得侵犯他人的知识产权。

4.3 乙方应在合同约定的时间内完成设计工作,并按照甲方的要求进行修改和完善。

第五条保密条款5.1 双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息,应予以严格保密。

5.2 保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。

第六条违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的时间、质量要求完成设计工作的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的10%。

6.2 甲方未按照本合同约定的时间支付合同款项的,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金为应付款项的10%。

第七条争议解决双方因履行本合同发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定8.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

供电工程设计协议书5篇

供电工程设计协议书5篇

供电工程设计协议书5篇篇1甲方(发包方):_________乙方(设计方):_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定,结合工程实际情况,就供电工程设计事宜,经甲乙双方协商一致,特签订本协议,以便共同遵守。

一、项目概况1. 项目名称:_________2. 项目地点:_________3. 设计范围:包括但不仅限于以下内容(根据实际需求填写)二、设计依据1. 国家、地方和行业的相关法律、法规和标准。

2. 甲方提供的基础资料和技术要求。

3. 乙方在设计中提出的技术建议和设计创新。

三、设计内容1. 供电系统设计方案,包括但不仅限于以下内容(根据实际需求填写)2. 供电系统设备选型及配置方案。

3. 供电系统线路布置及走线图。

4. 供电系统接地及防雷保护方案。

5. 供电系统监控及管理系统方案。

6. 供电系统节能及环保措施。

7. 供电系统施工及安装方案。

8. 供电系统测试及验收方案。

四、设计进度1. 乙方应在收到甲方基础资料和技术要求后尽快安排设计,并在约定时间内完成设计任务。

2. 甲方应积极配合乙方进行设计工作,及时提供所需资料和支持。

3. 如因甲方原因导致设计进度延误,乙方有权要求甲方承担相应的责任和损失。

五、设计质量1. 乙方应保证设计质量符合甲方要求和相关标准,确保设计的可行性和可靠性。

2. 甲方应对乙方设计成果进行验收,并提出改进意见或建议。

3. 如因乙方原因导致设计质量问题,乙方应承担相应的责任和损失。

六、设计费用及支付方式1. 甲方应支付乙方相应的设计费用,具体金额根据设计难度、工作量等因素确定。

2. 支付方式一般采取银行转账或支票支付,具体支付方式由甲乙双方协商确定。

3. 乙方应在收到设计费用后尽快开具发票,并交付给甲方。

七、保密条款1. 甲乙双方应对设计过程中涉及的技术资料、商业机密等信息保密,未经对方同意不得擅自泄露或利用。

2. 乙方应对甲方提供的资料保密,并妥善保管,防止丢失或被盗。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

编号:_____________电力工程设计合同甲方:________________________________________________乙方:___________________________签订日期:_______年______月______日工程名称:工程地点:合同编号:设计证书等级:发包人:设计人:第一部分合同书甲方(发包人):法定代表人:乙方(设计人):法定代表人:依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、其他有关建设工程设计管理的法律、行政法规、规章以及建设工程批准文件,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经双方协商一致,签订本合同。

鉴于发包人拟建设(工程名称),并通过年月日的中标通知书接受了设计人以人民币元(合同价款)为本工程阶段设计所做的投标,双方达成如下合同:一、本合同书中的有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

二、下列文件均为本合同的组成部分:1、本合同书以及双方协商同意的补充或变更合同;2、中标通知书;3、投标书;4、本合同专用条款;5、本合同通用条款;6、发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

三、设计人向发包人承诺,保证全面按本合同规定完成本阶段工程设计及工地设计代表服务工作。

四、发包人向设计人承诺,保证按本合同规定的期限、方式和币种,向设计人支付合同价款。

五、合同生效:本合同自之日起生效。

六、合同签订:合同签订时间:年月日合同签订地点:第二部分通用条款第一章词语定义第1条下列名词和用语,除上下文另有规定外,有如下含义:1.1 “合同”:指本合同条款(包括通用条款和专用条款)、中标通知书、合同书以及其它明确列入中标通知书或合同书中的进一步的文件。

1.2 “发包人”:本合同约定的、具有发包主体资格和支付工程设计合同价款能力的当事人及其合法继承人。

1.3 “设计人”:本合同约定的、具有承包主体资格并被发包人接受的当事人及其合法继承人。

1.4 “双方”:“发包人”和“设计人”的合称。

1.5 “投标书”:指设计人为工程向发包人提供的,按合同条款规定并为中标通知书所能接受,为工程而作的有报价的建议书。

1.6 “定金”:指发包人与设计人订立合同之后,为了保证合同的履行,发包人向设计人预先付给的一定数量的货币。

1.7 “中标通知书”:指招标机构正式确认设计人中标的信函。

1.8 “工程”:合同约定具体内容的工程。

1.9 “合同价款”:指发包人根据合同条款,用以支付设计人为完成设计及有关工作应付的总金额。

1.10 “不可抗力”:不能预见、不能避免又不能克服的客观情况。

1.11 “补充或变更合同”:在本合同签订后,结合具体工程,发包人和设计人另行协商签订的书面合同。

1.12 “日”:是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

1.13 “月”:是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期的前一天的时间段。

第二章合同文件及解释顺序第2条合同文件应能互相解释,互为说明。

除合同另有约定外,组成本合同的文件和优先解释顺序如下:(1)本合同合同书以及双方协商同意的补充或变更合同;(2)中标通知书;(3)投标书;(4)本合同专用条款;(5)本合同通用条款;(6)发包人在招标文件中提供的工程技术资料。

第3条当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情况下,由双方协商解决;双方意见仍不能一致的,按第50条约定的办法解决。

第三章合同文件使用语言文字、标准及规范和适用法律第4条合同文件使用汉语或专用条款约定的语言书写和解释、说明。

第5条适用于合同文件的法律是国家的法律、法规、及专用条款约定的部门规章或工程所在地的地方法规。

第6条本工程设计的依据是:(1)发包人给设计人的委托书或招标书及中标通知书;(2)发包人向设计人提供的基础资料;(3)专用条款第七条约定的设计人采用的有关标准和规范。

第7条设计中必须使用专用条款约定的国家标准、规范;国家没有相应标准、规范时,可使用专用条款约定的行业或工程所在地的省级地方标准、规范。

第8条发包人要求使用国外标准、规范的,应无偿提供中文译本或英文本。

第四章发包人责任第9条发包人应尊重设计人根据国家或行业有关标准规定进行设计工作的权力,不应提出与国家或行业标准、规定相抵触的要求。

第10条发包人向设计人提供开展设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。

第11条发包人应按合同规定向设计人支付合同价款。

第12条在发电工程设计中,发包人负责对外合同的联系工作,并签订或取得与工程建设及将来运行有关的土地征用、燃料、运输、灰场、水源、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊、设备等(如需要)合同、合同或有关文件。

第13条在输变电工程可行性阶段设计中,发包人负责签订与设计有关的土地征用、城市规划、环境保护、综合利用出线走廊等方面的合同、合同或有关文件,并在合同、合同或文件的签订前,协助和配合设计人同有关部门之间的联系、协商、谈判工作。

第14条发包人需保护设计人的设计版权,未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目。

第15条当发包人聘请设计监理时,应明确所赋予设计监理代理承担的义务或责任、代理行使的权利或工作范围,除本合同另有明确规定外,设计监理无权变更或免除设计人在合同中的任何义务或责任。

设计监理的任何建议、检查、确认、同意、批准或类似行为,不应变更或免除设计人的责任。

第五章设计人责任第16条设计人按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行设计工作,严格掌握设计标准,控制工程造价。

第17条设计人按本合同专用条款第32条规定的的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数,向发包人交付设计文件,并对委托范围内设计的完整性、准确性负责。

第18条设计人应按照合同的规定和投标书中有关质量方面的承诺进行设计的组织和具体实施,保证设计质量。

第19条设计人应按国家、行业规定和合同要求做好工程建设全过程的设计服务工作。

第20条设计人应依据合同,接受发包人聘请的设计监理方的监理。

第21条若设计人按投标书和专用条款的约定,分包部分工程设计工作时,设计人与分包单位签订分包合同后,应将分包合同的副本送交发包人,分包部分设计工作量不得超过中标合同价的30%。

分包合同与本合同发生抵触时以本合同为准,分包合同不能解除设计人任何义务和责任,分包方的任何违约或疏忽均视为设计人的违约或疏忽。

主体工程不得分包。

第22条设计人未经发包人同意不得向第三方扩散、转让发包人提交的产品图纸、技术经济资料等基础资料。

第23条本工程项目中,设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供应商。

第24条在发电工程设计中,当发包人按通用条款第12条负责有关工作时,设计人应予以协助和配合。

第25条在输变电工程设计中,当发包人按通用条款第13条负责签订之前,与有关单位的联系以及合同或合同的协商、谈判工作,应当由设计人负责。

第六章设计工期第26条双方结合本工程具体情况,参照原电力工业部颁布的电力工程勘测设计工期定额》,在输变电工程中,还应根据《广东省电力集团公司输变电工程建设工期定额》,协商确定设计工期。

第七章审查、确认第27条设计人应按国家及行业现行有关规定呈交符合各相应设计阶段内容深度和要求的图纸文件供审查之用,发包人负责审查的安排,审查费用由发包人负责。

第28条设计人交付设计文件后,参加有关上级审查,并根据审查结论,负责不超过合同规定范围内的必要修改补充。

若因审定结论对设计原则有重大变更而需对设计进行重作或重大修改时,双方需另签补充或变更合同。

第29条发包人对施工用设计图纸可进行确认并组织会审工作,也可单独进行确认或组织会审工作。

第30条根据确认或会审意见,如非属设计人原因造成设计的返工,其增加的设计费用由发包人负责;如属设计人原因造成设计的返工,则不应增加设计费用。

第31条其它服务:设计人可按照发包人的要求或委托,进行专用条款第31条明确的其他工作,并另行收费。

第八章设计文件交付、现场服务第32条设计人根据有关设计文件出版份数规定和双方商定的项目内容、交付方式、交付时间、交付地点及交付份数,向发包人交付设计文件。

设计文件以设计人交付的书面文件为准。

设计人还应向发包人附送载有设计内容的电子文件。

第33条设计人应配合所承担设计任务的建设项目的施工,进行技术交底,解决施工过程中有关设计问题,负责设计变更和核算费用,参加试车考核和工程竣工验收,参加有关隐蔽工程验收,并根据工程情况派驻现场设计代表。

第34条双方应对土建施工、设备安装和调试阶段的设计人现场服务人月数协商确定。

第35条发包人另有要求需设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订技术咨询服务合同。

第36条在设计人员进入现场作业或配合施工时,发包人负责提供必要的工作、交通、通讯和生活条件。

第九章合同价款与支付第37条合同价款及调整:合同价款在专用条款内约定后,任何一方不得擅自改变,专用条款另有约定或发生下列情况的应做调整:(1)在合同执行期间,如遇设计收费政策调整,且该收费调整是强制性规定,则应按规定相应调整合同价款,双方应以补充或变更合同予以确认。

(2)当工程建设工期与招标阶段预计的工期不一致且差别较大时,应设计人要求,双方应签订补充合同,设计费随之调整。

第38条合同定金支付:合同生效后,发包人应按专用条款第38条规定的金额和时间向设计人支付定金。

合同开始履行后,定金抵作设计费。

第39条合同价款支付:发包人应按专用条款第39条规定的金额和时间向设计人支付设计费用。

第40条其他支付:发包人应根据通用条款第31条的要求和委托,向设计人另行支付因其他服务发生的费用。

第十章违约责任第41条发包人或设计人违反合同规定造成损失的应承担违约责任。

第42条根据通用条款第39条,发包人每逾期支付一日,按应支付金额的千分之二承担逾期违约金;逾期超过30日以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,但应书面通知发包人。

第43条因设计质量低劣引起返工造成损失的,由设计人继续完善设计工作,并按损失的大小计算减收的设计费,减收的设计费最多与损失部分的设计费相等。

第44条由于设计人设计错误造成重大工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向发包人偿付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计费数额相等。

第45条由于设计人自身原因,按本合同专用条款第十七条规定,逾期交付设计文件的,每逾期一日,按该项目应收设计费的千分之二向发包人支付违约金,逾期违约金总额不超过合同价款的百分之十。

第46条非设计人原因发包人变更委托设计项目、规模、条件,或未按期提交资料,或提交资料错误,或对所提资料作较大修改,以致造成设计人返工或增加工作量时,双方除需另行协商签订补充合同、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费或追加工作量的补偿。

相关文档
最新文档