建设工程施工合同(GF—1999—0201)第三部分专用条款
建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同GF-1999-0201 编号:发包人（全称）：承包人（全称）：签订日期：年月日中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局合同当事人须知一、本合同文本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成。
发包人和承包人签订《建设工程施工合同》时，只填写第一部分《协议书》和第三部分《专用条款》。
除双方在《专用条款》中另有约定外，其他条款应严格按《通用条款》履行。
二、本合同文本基本适用于各类公用建筑、民用住宅、工业厂房、交通设施及线路管道的施工和设备安装。
三、本合同由正本两份，副本若干份组成。
正本由发包人承包人分别保存一份，副本报送有关部门。
四、建设工程施工合同必须经建设行政主管部门审查，登记备案。
五、按照双方约定，合同签订后，双方当事人持正、副本和有关文件到有关部门进行签证或公证。
六、起草合同文本要依据建设部、国家工商行政管理局《建设工程施工合同（示范文本）》的《通用条款》，正确使用国家、地方和专业标准规范的语言、名称和编号，做到内容齐全、双方责任明确。
七、合同发生争议时，双方协商不成，首先请建设行政主管部门调解。
对调解不服或调解不成；可向双方约定的仲裁委员会申请确认仲裁，或直接向人民法院起诉。
八、合同正本副本包括《协议书》、《通用条款》和《专用条款》。
九、《建设工程施工合同》由自治区建设厅、自治区工商行政管理局统一印发。
文本封面采用无色荧光防伪标记。
各地区、各部门均不得自行印刷和复制。
使用单位到各地区建设行政主管部门或工商行政管理部门购买。
十、填写合同内容文字要工整清晰，合同内容全部用钢笔填写，内容多的条款空隙不够用时，可另加附页注明，作为本合同的附件。
第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)1. 合同概述本合同是由甲方（施工单位）与乙方（业主）订立的建设工程施工合同，合同编号为GF-1999-0201。
2. 合同背景为了确保建设工程的按期、按质、按量完成，并规范甲、乙双方之间的权益和责任，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，达成本合同。
3. 合同条款3.1 工程描述根据乙方要求，甲方将按照设计图纸和规范要求，对位于X地区的建设工程进行施工。
工程包括但不限于房屋建筑、结构施工、设备安装等。
3.2 工程进度甲方将根据工程进度计划，合理安排施工队伍和资源，确保工程按时完成。
乙方将配合提供必要的工程信息和协助甲方进行施工。
3.3 工程质量甲方承诺按照国家相关标准和规范进行施工，保证工程质量符合设计要求和合同规定。
甲方将组织相关质量检验，并及时对存在的质量问题进行整改。
3.4 工程费用乙方将按照合同约定的支付方式和时间节点，向甲方支付工程款项。
工程款项包括工程材料购置费、施工人工费、设备租赁费等。
3.5 变更和索赔如需对合同内容进行变更，乙方应提前书面通知甲方，并经双方协商一致后，签署变更协议。
若因乙方原因造成工程进度延误或产生额外费用，乙方应赔偿甲方相关损失。
3.6 违约责任如甲、乙双方中任一方未履行合同约定的义务，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方支付违约金，违约金的金额按照合同金额的10%计算。
4. 合同生效和终止本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，自双方共同签字并盖章后生效。
合同期限自工程开工之日起，至工程竣工验收合格之日终止。
5. 争议解决甲、乙双方在履行合同过程中如发生争议，应通过友好协商解决。
协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6. 其他1. 本合同内容不得转让或转让给第三方；2. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充或签订补充协议；3. 本合同采用中文书写，以中文内容为准。
建设工程施工合同通用(GF—1999—0201)
YOUR LOGO如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE—精诚合作携手共赢Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation建设工程施工合同通用（GF—1999—0201）The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。
第一部分协议书发包人（全称）：__________承包人（全称）：__________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：__________工程地点：__________工程内容：__________群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：_________资金来源：__________二、工程承包范围承包范围：__________三、合同工期：开工日期：__________竣工日期：__________合同工期总日历天数____________天。
四、质量标准工程质量标准：_____________五、合同价款金额（大写）：__________元（人民币）￥：__________元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同（GF—1999—0201）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包给乙方的建设工程施工事项，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围：____________________承包方式：____________________二、合同工期开工日期：____年__月__日竣工日期：____年__月__日合同工期总日历天数：_____天（因不可预见或不可抗力因素除外）。
三、质量标准工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准，质量验收达到合格标准。
四、合同价款及支付方式合同总价款（人民币）：大写_______，小写_______。
工程款支付方式按下列第_______种方式支付。
工程款支付应按国家或地方工程价款结算的有关规定执行。
详细约定见补充协议。
五、组成合同的文件组成本合同的文件包括：工程图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
六、双方工作责任条款甲方负责的工作内容，乙方负责的工作内容以及双方共同责任条款按照通用条款执行。
未尽事宜双方另行签订补充协议确定。
双方应认真履行各自应承担的责任和义务，确保工程的顺利进行。
如有违约，应按照合同相关条款承担违约责任。
具体条款见补充协议。
七、文明施工与安全生产要求条款乙方应严格遵守有关安全生产的法律法规和规定，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝安全事故的发生。
若因乙方安全措施不当造成事故和损害的，乙方应承担全部责任。
建设工程施工合同GF-1999-0201
建设工程施工合同GF-1999-0201建设工程施工合同GF-1999-0201本文档是建设工程施工合同模板范本（GF-1999-0201），以下为具体内容：一、总则1.1 合同目的合同的目的是明确双方的权利、义务和责任，确保建设工程的顺利进行。
1.2 合同约定合同的约定包括合同双方的基本信息、工程描述、合同价款、进度要求、质量要求等。
具体约定如下：二、合同双方2.1 甲方甲方为建设工程的业主，其基本信息为：姓名/公司名称、连系地址、连系电.化、法定代表人等。
2.2 乙方乙方为承担建设工程施工的企业，其基本信息为：姓名/公司名称、连系地址、连系电.化、法定代表人等。
三、工程描述3.1 工程名称描述建设工程的名称。
3.2 工程地址描述建设工程的具体地址。
3.3 工程内容描述建设工程的具体内容，包括工程规模、主要建造物或者设施等。
四、合同价款4.1 总价款描述建设工程的总价款，包括工程费、税费等。
4.2 付款方式描述合同价款的付款方式，包括分期付款、一次性付款等。
五、工期5.1 工期计算描述工期的计算方法，包括起始日期、工期天数等。
5.2 进度要求描述工程进度的要求，包括关键节点、阶段性目标等。
六、质量要求6.1 质量标准描述建设工程的质量标准，包括国家标准或者相关行业标准等。
6.2 质量控制描述质量控制的措施，包括质量检验、质量验收等。
七、保证金7.1 缴纳保证金描述乙方需要缴纳的保证金金额和支付方式。
7.2 保证金退还描述保证金的退还条件和方式。
八、违约责任8.1 甲方违约责任描述甲方违约情况下的责任和处罚。
8.2 乙方违约责任描述乙方违约情况下的责任和处罚。
九、争议解决如果双方发生争议，应通过友好商议解决。
如商议无果，可提交相关争议解决机构进行裁决。
附件：1. 相关图纸或者设计文件2. 技术规范或者标准3. 其他相关附件（如需附加）法律名词及注释：1. 建设工程：指土木工程、建造工程、安装工程等属于建筑领域的工程。
建设工程施工合同示范文本GF-1999-0201
GF-1999-0201建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）:依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同.一、工程概况工程名称: 工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）: 元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：(公章) 住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人: 委托代理人：电话：电话：传真：传真:开户银行: 开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1。
1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通过于建设工程施工的条款。
1。
2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际,经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
建设工程施工合同(GF-1999-0201)
建设工程施工合同(GF-1999-0201)建设工程施工合同(GF-1999-0201)甲方：（简称甲方）乙方：（简称乙方）鉴于甲方拟承建工程名称（以下简称本工程），为明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同。
第一条工程概况1. 甲方拟承建的工程名称、地点、规模、内容等详见附件1：“工程概况”。
第二条合同价款1. 本工程的合同价款为合同签订之日人民币（大写）_______________元整，具体支付方式及进度见附件2：“合同价款”。
第三条工程期限和工期1. 本工程的竣工日期为合同签订之日起_________个日历天。
具体工程实施计划见附件3：“工程期限和工期”。
第四条工程品质与质量标准1. 本工程的品质与质量标准详见甲方所提供的相关技术规范和标准。
第五条材料采购和设备租赁1. 乙方负责采购本工程所需的材料，并按照甲方要求进行验收。
2. 如需要设备租赁，乙方应按照甲方要求租用符合质量标准的设备。
第六条施工责任1. 乙方负责本工程的施工，确保工程进度和质量符合合同约定。
2. 乙方应按照相关法律法规和甲方要求，采取必要的安全措施，保证施工过程中的人身安全和财产安全。
第七条工程变更和索赔1. 如甲方需要变更本工程的内容或者工期，双方应协商一致，并签订书面变更合同。
2. 如乙方因甲方原因无法按期完工，甲方有权向乙方索赔。
第八条完工验收和结算1. 本工程竣工后，乙方应向甲方提出竣工验收申请，并配合甲方进行验收。
2. 验收合格后，甲方应按照合同约定的方式进行结算。
第九条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
第十条法律适用和争议解决1. 本合同的解释和适用以中华人民共和国相关法律法规为准。
2. 如双方因本合同的履行发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可根据合同约定或者双方共同选择的仲裁机构进行仲裁。
第十一条附件本合同附件如下：1. 附件1：“工程概况”2. 附件2：“合同价款”3. 附件3：“工程期限和工期”第十二条法律名词及注释本合同所涉及的法律名词及注释如下：1. _______________，解释为_____________________2. _______________，解释为_____________________第十三条实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法本合同在实际执行过程中可能遇到的困难及解决办法如下：1. 困难：_____________，解决办法：_________________2. 困难：_____________，解决办法：_________________以上为《建设工程施工合同(GF-1999-0201)》的详细内容，双方如无异议，可在合同末尾签字确认。
建设工程施工合同示范文本GF-1999-0201
GF-1999-0201建设工程施工合同（示范文本）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局第一部分协议书发包人（全称）：承包人（全称）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数天。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：元（人民币）￥：元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同双方约定后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）住所：住所：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：第二部分通用条款一、词语定义及合同文件1、词语定义下列词语除专用条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义：1.1通用条款：是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通过于建设工程施工的条款。
1.2专用条款：是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
GF-1999-0201建设工程施工合同(国家标准合同)
建设工程施工合同（GF—1999—０2０1)中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局1 / 35一九九九年十二月2 / 35第一部分协议书发包人（全称)：___＿_____________＿_________＿_＿_＿________＿承包人(全称):＿＿_＿＿_＿___＿＿__＿_______＿___＿＿__＿＿___＿___＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。
第一条工程概况工程名称：______＿＿_________＿_______＿＿______＿________＿_＿___＿_＿____＿_＿__________＿____＿工程地点：___＿_＿____＿_______＿_＿_____＿_________________＿＿__＿_______＿_＿___＿＿＿_＿____＿__工程内容：____＿___＿____________＿__＿___＿__＿___＿__＿＿_______＿＿______＿____＿＿____＿_____＿＿群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1)工程立项批准文号：____＿________＿＿____＿____资金来源：__＿_＿＿_＿_＿___＿_＿___＿＿_______＿＿__第二条工程承包范围承包范围:_____＿___＿_＿＿___＿___＿＿__＿＿__＿_____＿______＿___＿___＿_＿＿_______＿_＿＿＿＿_____＿＿_＿第三条合同工期开工日期:__＿__________＿_＿＿__＿____＿____＿___＿____＿_____＿＿___＿＿_____＿____＿_＿_＿_________竣工日期：_＿_＿＿＿___＿＿＿＿＿_____＿＿_＿__＿___＿____＿_____＿_＿________＿__＿_________＿________＿_合同工期总日历天数___＿__＿___＿__天第四条质量标准工程质量标准:___＿＿_＿_＿＿_＿_＿_____＿__＿＿_＿____＿________＿____＿＿__＿__＿________＿＿_________第五条合同价款金额(大写)：__________＿__＿___＿＿＿__＿____＿___元(人民币)￥:＿_＿_________＿____＿___元。
建设工程施工合同(GF—1999—0201)5篇
建设工程施工合同（GF—1999—0201）5篇篇1建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经甲乙双方协商一致，达成如下合同条款，以资共同信守执行。
第一条工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（承包范围和内容需详细明确）4. 工程造价：____________________（大写）__________（小写）（总造价需明确）第二条承包方式及组成本工程采取包工包料方式，由乙方承担购买施工所需的全部材料并施工完成本工程。
工程内容包括但不限于以下内容：__________（具体内容根据工程需求进行约定）。
第三条工程期限1. 根据工程需要，约定工程工期为______天。
开工日期自______年______月______日起计算。
若因甲方原因导致工程延期，则工期相应顺延。
2. 因乙方原因造成工程不能按期完成，每延误一天，乙方支付甲方违约金______元。
第四条工程质量标准和要求工程质量应符合国家有关质量规范标准，具体应达到设计要求和国家现行验收标准的合格等级。
若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
第五条甲方责任及义务1. 负责办理相关施工手续及证件等，以便乙方顺利施工。
甲方（发包方）：[公司名称或个人姓名]地址：[地址]联系方式：[电话、邮箱等联系方式]营业执照注册号：[营业执照注册号]资质证书号码：[资质证书号码]（如有）篇2建设工程施工合同甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承揽甲方建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况工程名称：____________________工程地点：____________________工程规模：____________________承包范围和内容：____________________（具体工程内容需明确列举）二、合同工期开工日期：按照甲方发出的开工通知为准。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。 1 第三部分 专 用 条 款 一、词语定义及合同文件 合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序：
语言文字和适用法律、标准及规范 1 本合同除使用汉语外，还使用 语言文字。 2、适用法律和法规 需要明示的法律、行政法规：
3、适用标准、范围 适用标准、范围的名称：
发包人提供标准、范围的时间： 国内没有相应标准、规范时的约定：
4、图纸 4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：
二、双方一般权利和义务 5、工程师 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。 2 5.2监理单位委派的工程师 姓名： 职务： 发包人委托的职权：
需要取得发包人批准才能行使的职权： 5.3发包人派驻的工程师 姓名： 职务： 职权：
5.6不实行监理的，工程师的职权： 7、项目经理 姓名： 职务： 8、发包人工作 8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： （1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求： 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。 3 （3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： （5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： （6）水准点与座标控制点交验要求： （7）图纸会审和设计交底时间： （8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：
（9）双方约定发包人应做的其他工作： 8.2发包人委托承包人办理的工作：
9、承包人工作 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。
4 9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： （1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：
（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： （4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担： 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。
5 （8）施工场地清洁卫生的要求：
（9）双方约定承包人应做的其他工作： 三、施工组织设计和工期 10、进度计划 10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：
工程确认的时间： 10.2群体工程中有关进度计划的要求：
13、工期延误 13.1双方约定工期顺延的其他情况：
四、质量与验收 17、隐蔽工程和中间验收： 17.1双方约定中间验收部位： 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。 6 19、工程试车 19.5试车费用的承担： 五、安全施工 六、合同价款与支付 23、合同价款及调整 23.2本合同价款采用 方式确定。 （1）采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围：
风险费用的计算方法： 风险范围以外合同价款调整方法： （2）采用可调价格合同，合同价款调整方法：
（3）采用成本加酬金合同，有关成本和酬金的约定： 23.3双方约定合同价款的其他调整因素： 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。
7 24、工程预付款 发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：
扣回工程款的时间、比例： 25、工程量确认 25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间： 26、工程款（进度款）支付 双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：
七、材料设备供应 27、发包人供应材料设备 27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： （1）材料设备单价与一览表不符：
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： （3）承包人可代为调剂串换的材料： 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。
8 （4）到货地点与一览表不符：
（5）供应数量与一览表不符： （6）到货时间与一览表不符： 27. 6发包人供应材料设备的结算方法：
28、承包人采购材料设备 28.1承包人采购材料设备的约定：
八、工程变更 九、竣工验收与结算 32、竣工验收 32.1承包人提供竣工图的约定：
32. 6中间交工工程的范围和竣工时间：
十、违约、索赔和争议 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。
9 35、违约 35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任： 本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 双方约定的发包人其他违约责任： 35. 2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任： 双方约定的承包人其他违约责任： 37、争议 37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： （1）请 调解； （2）采取第 种方式解决，并约定向 仲裁委员会提请仲裁或向 人民法院为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。 10 提起诉讼。 十一、其他 38、工程分包 38. 1本工程发包人同意承包人分包的工程：
分包施工单位为： 39、不可抗力 39.1双方关于不可抗力的约定：
40、保险 40.6本工程双方约定投保内容如下： （1）发包人投保内容：
发包人委托承包人办理的保险事项： （2）承包人投保内容： 41、担保 41.3本工程双方约定担保事项如下： （1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。 11 附件。 （2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 担保合同作为本合同附件。 （3）双方约定的其他担保事项：
46、合同份数 46.1双方约定合同副本份数：
47、补充条款 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。
12 附件1： 承包人才承揽工程项目一览表 单位工 程名称 建设 规模 建筑面积 （平方米） 结构 层数 跨度 （米） 设备安 装内容 工程造 价（元） 开工 日期 竣工 日期
附件2： 发包人供应材料设备一览表 序号 材料设备 品种 规格 型单位 数量 单价 质量 等供应 时送达 地备注 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。 13 号 级 间 点 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。
14 附件3： 工程质量保修书 发包人（全程）： 承包人（全程）： 为保证 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。 一、工程质量保修范围和内容 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方约定的其他土建工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系统工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：
二、质量保修期 质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。 双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期日下： 1、土建工程为 年，屋面防水工程为 年； 2、电气管线、上下水管线安装工程为 ； 3、供热及供冷为 个采暖期及供冷期； 4、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为 年； 为了不留下遗憾，人生总要勇敢一次，抛下一切顾虑。 15 5、其他约定：
三、质量保修责任 1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。 2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 四、质量保修金的支付 工程质量保修金一般不超过施工合同价款的3%，本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 %。 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为 元（大写）。质量保修金银行利率为 。 五、质量保修金的返还 发包人在质量保修期满后14天内，将剩余保修金和利息返还承包人。 六、其他