建设工程施工合同履约担保协议书
履约担保协议书范本推荐6篇
履约担保协议书范本推荐6篇篇1甲方（担保方）：__________乙方（委托方）：__________鉴于甲乙双方同意就以下事项进行履约担保，在平等、自愿的基础上，经过友好协商，特订立本协议。
一、协议目的为确保甲乙双方在履行某项目合同（以下简称“主合同”）过程中，乙方的义务得到遵守，甲方愿意提供履约担保，保证乙方履行主合同中的各项义务和责任。
二、担保范围1. 本协议所担保的主合同项下的全部义务和责任。
包括但不限于：工程款的支付、工程进度、工程质量、安全文明施工等。
2. 因乙方违反主合同导致甲方遭受的任何损失和损害。
三、担保方式1. 甲方提供连带责任保证，即甲方对乙方在主合同项下的全部义务承担连带责任。
2. 若乙方未履行主合同义务，甲方将按照本协议承担担保责任，包括代为履行或赔偿损失等。
四、担保期限本协议的担保期限为自本协议生效之日起至主合同约定的履行期限届满后XX年。
五、甲方的权利和义务1. 甲方有权要求乙方履行主合同中的各项义务。
2. 甲方有权在乙方未履行主合同义务时，采取必要的措施进行追偿。
3. 甲方应遵守本协议，确保所提供的担保真实、合法、有效。
4. 甲方应协助乙方解决在履行主合同过程中遇到的问题和困难。
六、乙方的权利和义务1. 乙方应遵守主合同，全面履行约定的义务和责任。
2. 乙方应按时向甲方提供与主合同履行相关的资料和信息。
3. 乙方在履行主合同过程中遇到问题或困难时，应及时与甲方沟通并共同寻求解决方案。
4. 乙方应支付甲方因履行本协议而产生的合理费用。
七、违约责任1. 若乙方未履行主合同义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因甲方的过错导致未能履行担保责任，乙方有权要求甲方承担相应的损失和损害赔偿责任。
八、争议的解决因本协议引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
九、其他条款1. 本协议自双方签字（盖章）之日起生效。
标准施工合同履约担保
标准施工合同履约担保甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国担保法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方在施工过程中提供履约担保事宜达成一致，签订本担保合同。
第一条担保金额1.1 本合同的担保金额为人民币【】元整（大写：【】元整），担保金额用于保证乙方按照甲方要求完成施工任务。
第二条担保方式2.1 乙方选择【】作为履约担保方式。
2.2 乙方应在签订本合同之日起【】个工作日内，将履约担保提交给甲方。
第三条履约担保的有效期3.1 本合同的履约担保有效期为自乙方提交履约担保之日起至甲方签发工程竣工证书之日止。
3.2 在履约担保有效期内，乙方应保证工程质量、工程进度、工程安全等方面符合国家相关法律法规及甲方要求。
第四条履约担保的解除4.1 在乙方按照甲方要求完成施工任务，并经甲方验收合格后，甲方应在【】个工作日内向乙方出具履约担保解除通知书，并退还履约担保。
4.2 如乙方在履约担保有效期内发生违约行为，甲方有权直接扣除履约担保中的相应金额，作为乙方违约的赔偿。
第五条违约责任5.1 如乙方未按照甲方要求完成施工任务，甲方有权按照本合同约定扣除履约担保中的相应金额，作为乙方违约的赔偿。
5.2 如甲方无正当理由拒绝退还履约担保，甲方应承担相应的违约责任。
第六条争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
7.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工证书签发之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日。
履约保证金合同范本7篇
履约保证金合同范本7篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，为了确保甲乙双方履行相应的义务和责任，本着平等、自愿、公正和诚实信用的原则，甲乙双方经过友好协商，达成如下履约保证金合同：一、合同背景鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的施工能力和资质，甲方决定委托乙方进行工程施工。
为了保障甲乙双方的权益，乙方需按照本合同约定向甲方交纳履约保证金。
二、合同目的通过本合同的签订，明确甲乙双方的权利和义务，确保乙方在施工过程中履行约定的义务，保障甲方的合法权益。
三、合同条款1. 履约保证金金额乙方同意向甲方交纳履约保证金人民币_________元（大写：_________元整）。
该保证金用于确保乙方在施工过程中履行约定的义务和责任。
2. 履约保证金交纳方式乙方应在合同签订后7个工作日内，通过银行转账方式将履约保证金交纳至甲方指定账户。
甲方账户信息如下：开户银行：_________账户名称：_________账号：_________3. 履约保证金管理履约保证金由甲方负责保管。
在工程施工过程中，如乙方未履行约定的义务和责任，甲方有权根据合同约定扣除相应的金额。
工程竣工验收合格后，甲方应将履约保证金及利息（如有）退还给乙方。
4. 乙方义务和责任（1）乙方应按时交纳履约保证金，并确保资金按时到账；（2）在施工过程中，乙方应严格遵守合同约定和相关法律法规的规定，确保施工质量、安全和进度；（3）乙方应积极配合甲方的管理和监督，及时提交施工资料和结算资料；（4）如因乙方原因导致工程无法按时交付或存在质量问题，乙方应承担相应的违约责任和赔偿责任。
5. 甲方权利和责任（1）甲方有权对乙方的施工过程进行监督和管理，确保施工质量、安全和进度；（2）甲方应及时向乙方支付工程进度款和结算款；（3）在工程施工过程中，如发生争议或纠纷，甲乙双方应友好协商解决。
建设工程施工合同履约保证保险合同7篇
建设工程施工合同履约保证保险合同7篇篇1合同编号：XXXX-XXXX-XXXX甲方（投保人）：XXXXXX公司乙方（保险人）：XXXXXX保险公司根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国保险法》的规定，甲乙双方就甲方参与建设工程施工项目履约保证保险事宜，经协商一致，订立本合同。
第一条保险标的本合同所称保险标的为甲方在建设工程施工合同中应承担的履约责任。
具体包括但不限于甲方在建设工程施工合同中应承担的工程款支付责任、工期责任、质量责任等。
第二条保险责任乙方同意承保甲方在建设工程施工合同中应承担的履约责任，并在甲方发生以下情形时承担赔偿责任：1. 甲方在建设工程施工合同中应支付的工程款未能按时支付；2. 甲方在建设工程施工合同中应承担的工期责任未能按时履行；3. 甲方在建设工程施工合同中应承担的质量责任未能按时履行。
第三条保险期限本合同的保险期限为甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的工期，自本合同生效之日起计算。
如甲方与建设单位签订的建设工程施工合同约定的工期有变更，则本合同的保险期限随之变更。
第四条保险金额本合同的保险金额为甲方在建设工程施工合同中应承担的履约责任的总和。
具体金额由甲乙双方根据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同的约定以及乙方的风险评估结果共同确定。
第五条保险费及支付方式甲方应按照本合同约定的保险金额和保险期限向乙方支付保险费。
保险费的计算方式和支付方式由甲乙双方另行协商确定。
甲方未按照约定支付保险费的，乙方有权解除本合同。
第六条乙方的权利和义务1. 乙方应在甲方发生本合同第二条约定的情形时，及时履行赔偿责任；2. 乙方有权对甲方的履约情况进行监督和检查，并提出合理的风险防范建议；3. 乙方在承保过程中，应遵循法律法规和行业惯例，为甲方提供专业、全面的服务。
第七条甲方的权利和义务1. 甲方应如实向乙方告知其与建设单位签订的建设工程施工合同的约定以及其履约情况；2. 甲方应按时、足额向乙方支付保险费；3. 甲方在发生本合同第二条约定的情形时，应及时通知乙方，并协助乙方进行理赔。
承包商履约保证协议书5篇
承包商履约保证协议书5篇篇1甲方（发包人）：_________乙方（承包商）：_________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，为确保甲乙双方的合法权益，特订立本履约保证协议书。
一、协议背景1. 甲方与乙方在_________年_________月_________日签订了关于_________工程的承包合同。
2. 乙方已充分理解并同意合同条款，愿意按照合同约定履行承包义务。
二、履约保证内容1. 乙方保证按照合同约定，按时进场施工，并按照施工进度完成施工任务。
2. 乙方保证施工质量符合合同约定及国家相关标准，确保工程一次验收合格。
3. 乙方保证在施工过程中，严格遵守安全生产、环境保护等法律法规，确保施工安全和环保。
4. 乙方保证在竣工验收后，按照合同约定及国家相关标准，提供必要的维修服务。
5. 乙方保证在施工过程中，积极配合甲方及其他相关单位的工作，确保施工顺利进行。
三、履约保证期限本履约保证协议书的期限为自合同签订之日起至工程竣工验收并交付使用之日止。
四、履约保证金1. 乙方应在合同签订后7个工作日内，向甲方缴纳履约保证金人民币_________元整（大写：_________元整）。
2. 履约保证金用于保证乙方按照合同约定履行承包义务，如乙方违约，甲方有权扣除履约保证金作为违约金。
3. 履约保证金在竣工验收并交付使用后，扣除因乙方原因造成的违约损失后退还。
五、违约责任1. 若乙方未按照合同约定履行承包义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 若甲方未按照合同约定支付款项，应承担违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。
六、争议解决方式1. 本履约保证协议书在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 本履约保证协议书一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本履约保证协议书自双方签字盖章之日起生效。
有关建筑工程支付担保协议4篇
有关建筑工程支付担保协议4篇篇1建筑工程支付担保协议是指在建筑工程施工过程中，为确保施工单位按时足额支付劳务费用和材料费用，建筑工程监理单位或业主与施工单位签订的一种协议。
该协议是一种法律文件，对双方的权利和义务作出明确规定，是维护建筑工程施工秩序和保障各方利益的重要工具。
建筑工程支付担保协议通常包括以下内容：1. 双方当事人的基本信息：包括建筑工程监理单位或业主的名称、地址、法定代表人及联系方式，施工单位的名称、地址、法定代表人及联系方式等。
2. 工程基本情况：包括工程名称、地点、施工范围、工期等基本信息。
3. 支付方式：明确劳务费用和材料费用的支付方式和周期，约定提前支付比例及支付的时间节点。
4. 担保责任：明确监理单位或业主提供的担保方式，可以是保函、押金、担保公司保证等形式。
5. 违约责任：约定施工单位未按协议约定支付费用或提供虚假信息的违约责任，并规定违约方应承担的补偿责任。
建筑工程支付担保协议的签订，有助于规范建筑工程施工过程，提高合同履行的效率，保障工程质量和进度。
同时，通过担保方式，确保了劳务者的权益，减少了施工单位拖欠工资的风险，增加了工程的安全和稳定性。
在签订建筑工程支付担保协议时，双方应该谨慎审查，确保协议内容明确、可执行，并遵守协议约定，避免发生纠纷。
同时，监理单位或业主应根据实际情况选择合适的担保方式，并及时履行担保责任，确保施工单位的权益不受损害。
总之，建筑工程支付担保协议是建筑工程施工中的重要保障措施，对于维护各方利益、保障工程顺利进行具有重要意义。
双方当事人应该充分理解协议内容，认真履行协议约定，共同维护建筑工程施工秩序，推动建筑工程行业的健康发展。
篇2建筑工程支付担保协议是指在建筑工程项目中，施工方与支付方之间达成的一种协议，用以保障支付方的权益，同时也有利于施工方顺利完成工程。
建筑工程支付担保协议主要涉及支付方向施工方支付工程款的相关事宜，并规定了一定的担保措施，以确保支付方能够按时按质地收到工程款，同时也能够保障施工方的合法权益。
工程项目合同履约担保函
工程项目合同履约担保函【工程项目合同履约担保函】致：（业主单位名称）兹有我方（担保人名称），根据与（承包商名称）签订的编号为（合同编号）的《建设工程施工合同》，特向贵方提供如下履约保证：一、保证范围本履约保证涵盖的范围包括但不限于（承包商名称）按照上述合同约定，完成工程量清单内的全部工作内容，以及履行合同中规定的所有义务和责任。
二、保证金额本保证的总金额为人民币（大写）（保证金额），即合同总价款的（百分比%）。
此金额用于确保（承包商名称）严格履行合同条款，并在违反合同条件时作为赔偿金使用。
三、保证期限本保证书自（起始日期）起至工程竣工验收合格并交付使用之日止，或至缺陷责任期满为止，以先到之日为准。
四、保证责任若（承包商名称）未能履行合同中的任何一项义务，包括工期延误、工程质量不符合约定标准、中途撤场等违约行为，我方将在接到贵方书面索赔通知后，无条件地向贵方支付不超过保证金额的款项，以弥补贵方因（承包商名称）违约而遭受的损失。
五、责任免除若贵方与（承包商名称）协商变更合同内容，未经我方书面同意，我方不承担因变更增加的义务和责任。
同时，我方不对贵方未经努力减轻损失的行为承担责任。
六、其他事项1. 本保证书项下的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至我方所在地人民法院诉讼解决。
2. 本保证书一经签发，未经我方书面同意，不得修改或解除。
3. 本保证书适用中华人民共和国法律。
本保证书由我方负责人签字盖章后生效。
担保人：（全称）法定代表人：（姓名）地址：（详细地址）电话：（联系电话）邮编：（邮政编码）签署日期：（年/月/日）（担保人盖章）。
履约担保协议5篇
履约担保协议5篇篇1本协议由以下双方签订：甲方（担保人）：[甲方公司名称]乙方（被担保人）：[乙方公司名称]鉴于乙方与[目标公司名称]（以下简称“目标公司”）签订的[合同名称]（以下简称“主合同”），甲方应乙方的请求，同意为乙方在主合同项下的义务和责任提供履约担保。
为此，双方经协商一致，订立本协议，以资共同遵守。
第一条担保对象甲方同意为乙方在主合同项下的以下义务和责任提供履约担保：1. 乙方在主合同项下的全部付款义务，包括但不限于货款、服务费、违约金等；2. 乙方在主合同项下的全部责任，包括但不限于产品质量责任、售后服务责任等。
第二条担保方式甲方同意提供以下方式的履约担保：1. 连带责任担保：甲方同意对乙方的全部付款义务和责任承担连带责任，即在乙方未能履行主合同项下的义务和责任时，甲方承担连带责任，向目标公司支付相应的款项或承担相应的责任；2. 保证金担保：甲方同意向目标公司支付保证金，用于担保乙方在主合同项下的义务和责任。
若乙方违反主合同约定，甲方同意以保证金向目标公司承担付款义务或承担相应的责任。
第三条担保期限甲方的履约担保期限为主合同约定的履行期限，即自[起始日期]起至[终止日期]止。
若主合同约定有延期履行或部分履行，甲方的担保期限相应顺延或调整。
第四条甲方的权利和义务1. 甲方应按照本协议约定提供履约担保，确保乙方能够履行主合同项下的义务和责任；2. 甲方应监督乙方的履约情况，及时向乙方提出合理的提醒和建议，帮助乙方履行主合同约定；3. 在乙方违反主合同约定时，甲方应及时向目标公司承担相应的付款义务或责任，并有权向乙方追偿。
第五条乙方的权利和义务1. 乙方应按照主合同约定履行义务和责任，确保甲方无需承担履约担保责任；2. 乙方应及时向甲方提供必要的支持和配合，包括但不限于提供相关证明文件、配合甲方与目标公司的沟通等；3. 在甲方承担履约担保责任后，乙方应及时向甲方支付相应的款项或承担相应的责任。
建筑工程支付担保协议范本8篇
建筑工程支付担保协议范本8篇篇1甲方（业主）：XXXX有限公司乙方（承包商）：XXXX建筑公司鉴于甲方拟开展一项建筑工程，乙方愿意承接该工程，双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下支付担保协议：一、担保项目及金额1. 担保项目：XXXX建筑工程。
2. 担保金额：人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。
二、担保方式1. 乙方在签订本协议时，需向甲方提供一份由乙方开户银行出具的保证金证明，金额为担保金额的XX%，即人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。
2. 乙方在施工过程中，应严格按照合同约定完成各项工程任务，确保工程质量符合要求。
如因乙方原因导致工程延期或质量不符合要求，甲方有权从保证金中扣除相应款项。
3. 工程竣工后，乙方需向甲方提供完整的竣工资料，并配合甲方完成竣工验收。
如验收合格，甲方应在验收之日起XX个工作日内向乙方支付剩余款项。
4. 若乙方在施工过程中出现违约行为，甲方有权根据本协议约定扣除相应款项。
具体违约行为及扣款方式如下：（1）乙方未能按照合同约定完成工程任务，每逾期一天，甲方有权从保证金中扣除人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）作为违约金。
（2）乙方在施工过程中存在偷工减料、以次充好等不诚信行为，甲方有权要求乙方立即整改，并从保证金中扣除人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）作为违约金。
（3）乙方在施工过程中发生重大安全事故，导致人员伤亡或财产损失，甲方有权要求乙方承担全部责任，并从保证金中扣除相应款项。
5. 若乙方在施工过程中表现优秀，甲方可在验收合格后，向乙方提供额外的奖励款项。
具体奖励方式及金额如下：（1）乙方在施工过程中未出现任何违约行为，且工程质量符合要求，甲方将在验收合格后向乙方支付额外奖励款项人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。
（2）乙方在施工过程中积极配合甲方工作，提出合理化建议并被采纳，甲方将在验收合格后向乙方支付额外奖励款项人民币XXXX元整（大写：XXXX元整）。
履约担保书(10篇)
履约担保书(10篇)履约担保书1承包人履约保函 (发包人名称)：鉴于你方作为发包人已经与 (承包人名称)(以下称“承包人”)于年月日签订了 (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：一、保证的范围及保证金额我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。
我方保证的金额是主合同约定的合同总价款 %，数额最高不超过人民币元(大写)。
二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为：连带责任保证。
我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后日内。
你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。
(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。
四、代偿的安排你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。
索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。
你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。
我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。
五、保证责任的解除1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。
3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程施工合同履约担保协议书
一、甲方（债权人）：（简称甲方）
住所地：
统一社会信用代码（或组织机构代码）：
法定代表人：
联系人：
联系方式：
乙方（债务人）：（简称乙方）
住所地：
统一社会信用代码（或组织机构代码）：
法定代表人：
联系人：
联系方式：
丙方（担保机构）：（简称丙方）
住所地：
统一社会信用代码（或组织机构代码）：
法定代表人：
联系人：
联系方式：
鉴于：
1. 甲方与乙方于（合同签订日期）签订《建设工程施工合同》
（以下简称“施工合同”），约定乙方承接甲方委托的工程项目；
2. 甲方要求乙方提供履约担保，并要求乙方提供担保机构的保
函为担保方式；
3. 乙方同意通过丙方作为担保机构，提供本协议所规定的担保；
经过甲、乙、丙三方友好协商，一致达成以下协议：
第一条 担保范围
1.乙方承诺按照施工合同的约定，履行承建工程的义务，并保
证工程按时、按质、按量交付，负责承担因不履行合同义务而引起
的一切责任；
2.丙方为保证乙方可以按照施工合同的约定履行义务，同意提
供以下担保：
（1）按照乙方的委托，向甲方提供保函，保证乙方可以按照施
工合同约定完成工程项目；
（2）如乙方未能履行施工合同约定的义务，丙方将以保函承担
相应的赔偿责任。
第二条 担保金额
1.为了确保施工合同的履约，乙方在签订本协议时向丙方提供
担保金额（具体金额以乙方提供的担保函为准），作为担保责任的
限额。
2.乙方同意，在施工期间，若发生任何让丙方承担赔偿责任的
违约行为，乙方将按照丙方要求追加担保责任。
第三条 担保期限
1.本协议自双方签署之日起生效，并有效担保施工合同规定的
工程节点期限，直至甲方验收合格并结清全部款项后终止。
2.如因合同纠纷等原因导致工程未按期竣工，丙方的担保责任
将延续至最终解决纠纷并结清款项后终止。
第四条 担保费用及支付方式
1.乙方应向丙方支付相应的担保费用，具体金额及支付方式双
方另行商定。
2.若乙方未按时支付担保费用，丙方有权要求乙方补交担保费
用，并有权根据合同约定的索赔程序随时向乙方追偿。
3.乙方同意在施工合同履行完毕后，甲方通过监理工程师出具
的项目完工证明书向丙方支付担保费用。
第五条 违约责任
1.乙方未履行施工合同的义务，导致甲方发生损失的，应由丙
方按照保函金额承担相应的赔偿责任。
2.乙方未按时支付担保费用的，应向丙方支付逾期利息或违约
金，并承担因此导致丙方损失的责任。
3.甲方未按时支付款项或未按合同约定履行义务，导致乙方未
能按时完成工程的，乙方无需向丙方承担任何赔偿责任。
第六条 争议解决
本协议的履行、解释及争议的解决都适用中华人民共和国法律。
如双方因本协议的内容或其执行发生争议，应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条 附则
1.本协议自双方签署之日起生效，以签署时的担保函为准。
2.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律
效力。
甲方（债权人）：
签字：
日期：
乙方（债务人）：
签字：
日期：
丙方（担保机构）：
签字：
日期：