某市建设工程勘察合同范本正式版
YOUR LOGO
After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During
The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find
专业合同范本系列，下载即可用
某市建设工程勘察合同范本正式
版
精编合同样本 合同编号：XJH-YB-OR-7939
第 2 页
某市建设工程勘察合同范本正式版
使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当
事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相
应修改，请在使用时认真阅读。
某市建设工程勘察合同范本
工程名称：____________
工程地点：____________
合同编号：____________
勘察证书等级：__________
发包人：_____________
勘察人：_____________
签订日期：____________
深圳市规划与国土资源局监制
发包人：_____________
勘察人：_____________
发包人委托勘察人承担___________任务。
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计管
理条例》、《建设工程勘察设计市场管理规定》、《深圳经济
特区建设工程质量管理条例》及国家有关法规规定，结合本工
程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，
经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。
第一条 工程概况
1.1 工程名称：____________
精编合同样本 合同编号：XJH-YB-OR-7939
第 2 页
1.2 工程建设地点：____________
1.3 工程规模、特征：____________
1.4 工程勘察任务委托文号、日期：____________
1.5 工程勘察任务(内容)与技术要求：____________
1.6 承接方式：____________
1.7 预计勘察工作量：______
第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对
其准确性、可靠性负责。
2.1 提供本工程批准文件(复印件)，以及用地(附红线范
围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。
2.2 提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地
形图、建筑总平面布置图。
2.3 提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标
与标高资料。
2.4 提供勘察工作范围地下己有埋藏物的资料(如电力、
电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。
2.5 发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人
需向勘察人支付相应费用。
第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负
责。
勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求
增加的份数另行收费。
精编合同样本 合同编号：XJH-YB-OR-7939
第 2 页
第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付
费方式。
4.1 开工及提交勘察成果资料的时间。
4.1.1 本工程的勘察工作定于__年__月__日开工，__年__
月__日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按
期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。
4.1.2 勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合
同规定的时间为准，如遇特殊情况(设计变更、工作量变化、不
可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等)时，工期顺
延。
4.2 收费标准及付费方式。
4.2.1 本工程勘察按国家规定的现行收费标准____计取费
用;或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量
结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收
费项目，由发包人、勘察人另行议定。
4.2.2 本工程勘察费预算为____元(大写____)，合同生效
后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定
金，计____元(本合同履行后，定金抵作勘察费);勘察规模大、
工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度____%
时，向勘察人支付预算勘察费的____%的工程进度款，计____
元;勘察工作外业结束后____天内，发包人向勘察人支付预算勘
察费的____%，计____元;提交勘察成果资料后10天内，发包人
精编合同样本 合同编号：XJH-YB-OR-7939
第 2 页
应一次付清全部工程费用。
第五条 发包人、勘察人责任
5.1 发包人责任
5.1.1 发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确
勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。
5.1.2 在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区(段)，
发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，
或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘
察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担
民事责任。
5.1.3 发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作
条件和出现的问题(如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地
上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问
题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水
沟渠以及水上作业用船等)，并承担其费用。
5.1.4 若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险
现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规
定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。
5.1.5 工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘
察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证
明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。
5.1.6 勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，
建设工程勘察合同范文通用版本6篇
建设工程勘察合同范文通用版本6篇篇1建设工程勘察合同甲方：（甲方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（乙方单位名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：鉴于甲方拟对（工程名称）进行勘察工作，为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，依据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，签订本合同。
本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
第一条项目名称与位置甲方拟对（项目名称）、其坐落于（项目位置），进行勘察工作。
工程勘察规划总面积为xxxx平方米（或规划总长度为xxxx米），具体范围详见附件一勘察范围图。
第二条项目内容1. 乙方应按照国家、行业、地方规定，认真落实甲方委托的勘察工作，并严格按照勘察设计方案及要求进行勘察。
2. 勘察范围内的水文地质、地质环境、土壤质量、工程地质及其他相关资料的查找、搜集、整理和分析工作。
3. 对勘察范围内的地质构造、地形地貌、水文地质、重要层位厚度、成份、工程地质灾害危害性评价、工程地质条件的破坏评价等工程地质勘察工作。
4. 对勘察区域内的地下水水文地质基本特征、地下水水化学参数、水质状况等水文地质勘察工作。
5. 围绕工程建筑物的实际使用状况，制定相应的风险评价报告、工程建筑物稳定性及安全性评估工作。
6. 对工程勘察成果出具相应的报告，根据实际情况提出相关的意见和建议。
第三条勘察费用和支付方式1. 甲方支付给乙方的勘察费用为人民币xx万元整，方式为xx付xx，其中xx元在签署本合同后xx天内支付，剩余费用在完工后xx天内支付。
2. 如勘察设计范围内的变更，变更部分费用另行洽商确定。
第四条完工期限乙方承诺在收到勘察费用的xx天内完成上述勘察工作，并在xx天内出具工程勘察成果报告，报告须符合相关规范标准。
第五条质量保证乙方保证勘察过程中所获得的数据真实、准确、完整，并承担由此导致的相关法律责任。
第六条知识产权乙方在履行本合同过程中所形成的技术资料和成果均归甲方所有，乙方不得擅自使用或外传。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1甲方（发包人）：_________________________乙方（承包人）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行建设工程勘察事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程规模：_________________________二、勘察任务及内容1. 乙方应按照甲方的要求，对本项目进行地质勘察，包括但不限于地质勘察、岩土工程勘察等。
2. 勘察任务的具体内容包括但不限于：现场勘察、试验、测试、编制勘察报告等。
三、合同工期及进度安排1. 本合同勘察任务计划开始时间为：XXXX年XX月XX日，计划完成时间为：XXXX年XX月XX日。
2. 乙方应按照甲方的进度要求，按时完成勘察任务，如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。
四、费用及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币_________元整（￥_________元）。
2. 支付方式：甲方应按以下约定支付勘察费用：（1）合同签订后，甲方支付乙方勘察费用总额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交初步勘察报告后，甲方支付勘察费用总额的XX%；（3 乙方提交最终勘察报告并经甲方确认后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方应在收到款项后，及时向甲方提供正规发票。
若因乙方发票原因导致甲方未能及时付款，责任由乙方承担。
五、质量要求及验收标准1. 乙方应按照国家相关规范、标准以及甲方的要求进行勘察工作，确保勘察数据真实、准确。
2. 乙方提交的勘察报告应满足国家相关规范、标准以及甲方的要求。
若因乙方提交的勘察报告不符合要求导致工程出现质量问题，责任由乙方承担。
3. 甲方有权对乙方的勘察工作进行监督和检查，确保勘察质量。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇篇1合同编号：[编号]甲方（发包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]乙方（承包人）：[名称]地址：[地址]法定代表人：[法人姓名]联系方式：[电话/邮箱等联系方式]鉴于甲方需要就位于[项目地点]的建设工程进行勘察工作，乙方具备相应的勘察资质和能力，经双方友好协商，达成如下合同协议：一、合同标的及工程概况甲方委托乙方就位于[项目地点]的[工程名称]（以下简称“本项目”）进行勘察工作。
乙方应按照相关法律法规、规范及本合同约定，完成本项目的勘察任务。
本项目包括但不限于以下内容：[详细工程内容]。
二、合同金额及支付方式1. 合同总金额为人民币[金额汉字大写]（￥[金额数字小写]）。
该费用包括乙方完成本合同约定的所有勘察工作的费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定向乙方支付款项：（1）本合同签订后[时间]内，甲方支付乙方合同总金额的XX%作为预付款；（2）乙方完成现场勘察工作并提交勘察报告后[时间]内，甲方支付乙方剩余款项。
三、勘察工作内容及要求1. 乙方应按照甲方的要求，编制并提交本项目的勘察纲要和勘察报告。
2. 乙方应确保勘察数据的真实性和准确性，对勘察结果负责。
3. 乙方应根据甲方的要求，提供现场技术支持和咨询服务。
4. 勘察工作中的具体要求和细节，双方可另行签订补充协议。
四、合同履行期限及进度安排1. 本合同签订后，乙方应在约定时间内开始勘察工作。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度计划。
3. 乙方应在完成现场勘察工作后XX日内提交勘察报告。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方应对本合同内容、履行过程中涉及的商业秘密、技术资料等信息予以保密。
未经对方同意，不得向第三方泄露。
2. 本合同履行过程中产生的知识产权归属甲方所有。
乙方不得将勘察结果及相关资料用于其他用途。
建设工程勘察合同(参考文本)5篇
建设工程勘察合同(参考文本)5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1建设工程勘察合同(参考文本)甲方：（委托人名称）乙方：（勘察单位名称）鉴于甲方拟建设项目（以下简称“工程”），为保证工程质量，甲乙双方按照自愿、平等的原则，经友好协商，就工程的勘察工作达成如下协议：第一条任务范围1.1 乙方受甲方委托，担负工程的勘察任务，具体包括但不限于：勘察取样、勘察设计、勘察报告编制等。
1.2 勘察内容与范围详见《勘察任务书》，双方应当按照该文件的规定履行工作。
第二条服务费用2.1 甲方应当按照勘察服务的实际完成情况，按照协议约定支付给乙方服务费用。
2.2 服务费用支付方式和时间详见勘察服务合同附件，双方应当按照约定的时间和方式履行支付义务。
第三条勘察工作进度3.1 乙方应当按照双方约定的工作进度，按时完成勘察任务。
3.2 若勘察工作因不可抗力等客观原因无法按时完成，乙方应当及时向甲方汇报，并提出合理的解决方案。
第四条质量保证4.1 乙方承诺在勘察过程中，严格按照相关国家标准及规定进行勘察工作，确保工程质量。
4.2 若勘察过程中出现质量问题，乙方应当立即采取相应措施进行整改，并承担相应的责任。
第五条保密条款5.1 双方在履行本合同过程中，均应当保守工程相关数据和资料的秘密，不得泄露给第三方。
5.2 未经甲方书面同意，乙方不得擅自将工程相关资料用于其他用途。
第六条合同变更和解除6.1 如有需要修改本合同条款，双方应当通过友好协商，并签署书面协议进行变更。
6.2 如发生争议，双方应当通过友好协商解决；若无法达成一致意见，可通过法律途径解决。
第七条其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，并在工作完成后终止。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：本合同自签订日期起生效。
本合同文本，经甲、乙双方确认无误后生效。
（以下无正文）篇2建设工程勘察合同一、甲方委托乙方对某一具体工程或建设项目进行勘察，乙方应按照国家现行有关技术标准和规范、质量管理要求和合同约定的有关内容进行工作；二、乙方勘察单位应根据现行有关国家规定，应当具有有关专业技术能力，应当具有相关勘察执照、资质证书，并应确保其提供的服务符合国家有关质量标准和评估情况，以及质量体系管理体系文件的要求；三、本合同一经签订生效，即受中华人民共和国法律的保护，如有争议应当协商解决，协商不成的，由被告提交至被告住所地人民法院起诉；四、乙方在履行本合同过程中所知悉的甲方的商业秘密以及其他未公开之信息，均应严格保密，未经甲方同意，不得向第三方透露；五、乙方在勘察工程项目中所使用的设备和工具，应当符合国家技术标准和安全要求，乙方应当对设备和工具的维护保养以及定期检测做好记录，并在需要时对其进行报废、更换；六、甲方应当按照合同约定的支付时间和方式，按时足额向乙方支付合同约定的勘察费用，如有违反合同约定的情况，乙方有权要求甲方赔偿相关损失；七、乙方在履行工作过程中，应当按照相关的法律法规和安全规定，保障勘察工作的全面顺利进行，并保证工作人员的身体健康和生命安全；八、本合同经双方签署之日即生效，有效期为______年，经届满自动终止，双方如需继续合作，应当另行签署新的合同，并按照新合同的约定继续执行合作事项；九、如有需要对本合同进行修改和补充的，须经双方协商一致，并作出书面的变更和补充协议，经双方签署生效；十、本合同备案登记机构为______，备案登记号为______。
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同5篇第1篇示例：建设工程勘察合同甲方：（委托方）法定代表人（或委托代理人）：证件号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方拟对建设工程进行勘察，为确保勘察工作的顺利进行，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程勘察服务事宜达成如下合同：第一条合同目的甲方委托乙方进行建设工程的勘察工作，包括但不限于勘察准备、论证与方案编制、实地勘察、资料整理、报告编制等。
第二条勘察范围本次勘察范围为：（具体描述勘察范围，如地理位置，用地范围，勘察内容等）第三条勘察标准乙方应按照国家有关建设工程勘察的相关规定和标准进行勘察工作，并出具符合规定的勘察报告。
第四条勘察费用1. 甲方应根据勘察工作的实际情况和难易程度向乙方支付勘察费用，勘察费用为（具体金额）。
2. 勘察费用支付方式：甲方应在签订本合同后的（具体时间）内，向乙方支付全款。
第五条勘察工期乙方应按照合同约定的工期完成勘察工作，并及时提交勘察报告。
第六条保密条款双方应对本合同中涉及的商业秘密和机密信息负有保密义务，未经对方书面许可，不得向第三方披露相关信息。
第七条违约责任1. 若乙方未能按照约定的工期完成勘察工作的，应承担相应的违约责任。
2. 若甲方未能按时支付勘察费用的，应承担相应的违约责任。
第八条变更和解除1. 本合同经双方协商一致可以进行变更。
2. 如因不可抗力或其他不可预见的情况导致无法履行合同的，双方可协商解除本合同，解除后应书面通知对方并协商处理相关事宜。
第九条法律适用和争议解决本合同的签订、履行和解释及争议的解决均适用中华人民共和国的法律。
双方如因履行合同发生争议，应协商解决；协商不成的，可向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁。
第十条合同生效本合同自双方盖章之日起生效，有效期至勘察工作完毕并双方完成结算之日止。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程合同范本建设工程勘察合同4篇
建设工程合同范本建设工程勘察合同4篇篇1建设工程合同范本建设工程勘察合同甲方（委托方）：____________________乙方（勘察方）：____________________根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察合同管理办法》等相关法律法规，经甲、乙双方友好协商，就建设工程勘察事宜达成如下合同。
一、合同目的为了对___________（项目名称）、___________（项目地址）进行勘察，并按照相关法律法规进行合法合规的勘察活动。
二、合同范围1. 勘察内容：对项目进行地质勘察、地形地貌勘察、土壤勘察、水文水资源勘察等工程勘察内容。
2. 勘察范围：按照甲方提供的项目范围，确定勘察具体范围，具体的勘察范围将由乙方根据勘察实际情况确定。
3. 勘察时间：勘察时间为自___________年月日至___________年月日止，具体时间根据勘察进度及实际情况进行调整。
4. 勘察报告：乙方应在勘察结束后，按照相关规定，编制出符合法律要求的勘察报告，并提交给甲方。
三、合同价款1. 乙方应根据勘察范围和内容编制出详细的合同价款，并在合同签署后向甲方报备。
2. 价款支付：甲方应在勘察终了后的15个工作日内将合同价款支付给乙方，支付方式为____________(银行转账/现金支付等)。
3. 若乙方在勘察过程中需要额外支出的费用，经甲方确认后，乙方可以向甲方报销相关费用。
四、合同变更1. 若在勘察过程中出现不可抗力影响，导致勘察无法继续或需进行变更，双方应协商变更合同内容，并签订相关的变更协议。
2. 双方如需变更合同内容，应提前书面通知对方，在双方达成一致意见后进行变更。
五、合同履行1. 双方应按照本合同约定的内容履行各自的义务，并在合同生效之日起即刻履行。
2. 如遇任何争议，双方应友好协商解决，如协商无果，可向有关部门申请调解，如调解仍无法达成一致，应向有关法院起诉解决。
六、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
建设工程勘察合同书范本6篇
建设工程勘察合同书范本6篇篇1建设工程勘察合同书范本甲方（委托方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________乙方（承担方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________电话：_____________鉴于乙方有从事建设工程勘察的能力，并经甲方确认符合要求，双方经友好协商，达成以下合同：第一条任务内容1.1 甲方授权乙方对委托的建设工程进行勘察，具体包括___________（详细描述勘察的内容）。
1.2 乙方应按照相关法律法规和质量标准，认真履行勘察任务，提出勘察报告，并向甲方提交。
第二条付款方式2.1 甲方应根据勘察任务的不同阶段支付相应的勘察费用，具体金额为___________（数字金额），支付方式为___________（如：一次性支付、分期支付等）。
2.2 乙方应在收到付款后及时开具发票，发票税率为___________（如：增值税17%）。
第三条质量要求3.1 乙方应按照国家有关规定和双方约定的标准，认真履行勘察任务，确保勘察报告的准确性和完整性。
3.2 如乙方在勘察过程中发现任何不符合规定的情况，应及时向甲方汇报，并配合解决。
第四条保密条款4.1 双方同意在合同有效期内及终止后，对涉及商业机密的信息予以保密，不得向第三方披露。
4.2 任何一方如因违反保密条款造成对方损失，应承担相应的违约责任。
第五条知识产权5.1 勘察报告的知识产权归乙方所有，但甲方有权在非商业用途下使用。
5.2 未经乙方书面同意，甲方不得以任何形式向第三方转让或使用勘察报告。
第六条违约责任6.1 若一方无正当理由违反本合同的规定，应承担相应的违约责任，赔偿另一方因此造成的损失。
第七条其他约定7.1 本合同经双方签字盖章生效，自___________（日期）起开始执行，有效期为___________（天/月/年）。
建设工程勘察合同文本8篇
建设工程勘察合同文本8篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（发包人）：_________________乙方（承包人）：_________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等自愿的基础上，就乙方为甲方进行建设工程勘察事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________工程规模：_________________勘察任务范围及内容：包括地质勘察、地形测量等。
二、勘察期限及进度安排勘察期限自本合同签订之日起计算，完成全部勘察工作并交付成果期限不得迟于以下约定时间：_________________。
进度安排按照甲方要求进行，确保不影响工程进度。
三、勘察费用及支付方式1. 勘察费用总计为人民币（大写）_________________元整，（小写）￥_________________元。
该费用包括但不限于人工费、材料费、设备使用费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方应按照以下约定时间支付勘察费用：（1）合同签订后5个工作日内支付定金，占勘察费用总额的百分之_______；（2）勘察任务完成并交付成果后，经甲方验收合格，支付剩余款项。
四、质量保证与验收标准1. 乙方应确保勘察成果真实、准确、完整，符合国家及地方相关标准、规范。
如因乙方勘察成果导致工程质量问题或安全事故，乙方应承担相应的法律责任。
2. 甲方在收到勘察成果后，有权对成果进行验收。
验收标准按照国家及地方相关标准、规范执行。
如存在不符合约定的情况，甲方有权要求乙方限期改正。
五、知识产权及保密条款1. 乙方对本次勘察成果享有著作权。
甲方对乙方提交的勘察成果享有使用权。
2. 未经甲方同意，乙方不得将本次勘察成果泄露给第三方。
如因乙方泄露造成甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。
3. 双方应对本合同内容、勘察成果及其他相关商业信息予以保密，未经对方同意，不得泄露给第三方。
建设工程勘察合同样本5篇
建设工程勘察合同样本5篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（委托人）：[甲方名称]地址：[甲方地址]法定代表人：[甲方法人姓名]电话：[甲方联系电话]乙方（勘察人）：[乙方名称]地址：[乙方地址]法定代表人：[乙方法人姓名]电话：[乙方联系电话]鉴于甲方拟委托乙方就特定的建设工程进行勘察工作，为明确双方权益与责任，双方遵循诚实信用原则，特订立本合同，以兹信守。
一、合同背景与目的鉴于甲方的建设工程项目需要进行现场勘察，特委托乙方承担勘察工作。
乙方的勘察能力、技术水平和专业经验得到甲方认可。
双方根据有关法律法规的规定，就工程勘察事宜签订本合同。
合同目的在于明确双方在工程勘察过程中的权利和义务，确保工程勘察工作的顺利进行。
二、工作内容及范围1. 乙方应按照甲方的要求，对建设工程进行地质勘察、工程测量和其他相关勘察工作。
具体工作内容包括但不限于地质勘察报告编制、现场勘探、样品采集与测试等。
2. 勘察范围：本工程勘察范围包括但不限于项目用地范围内的地质勘察、工程测量及相关专题研究。
三、合同金额及支付方式1. 本工程勘察费用总额为人民币大写__________元整（小写：__________元）。
具体费用计算方式按照双方协商确定的收费标准执行。
2. 甲方在合同签订后____日内支付乙方总费用的____％作为预付款；勘察工作完成后并经甲方验收合格，支付剩余款项。
3. 若因甲方原因导致勘察工作延期或工作量增加，双方应另行协商确定增加的费用及支付方式。
四、合同期限及进度安排1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至完成全部勘察工作并交付合格成果为止。
2. 乙方应按照甲方的要求，合理安排勘察进度，确保按时完成勘察任务。
如遇特殊情况，双方可协商调整进度安排。
五、保密条款及知识产权归属1. 双方在履行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术资料等信息，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露或用于本合同以外的其他用途。
2. 勘察成果的知识产权归甲方所有。
建设工程勘察合同样板5篇
建设工程勘察合同样板5篇篇1建设工程勘察合同样板第一部分：合同订立甲方和乙方于____年____月____日签订本合同，就甲方委托乙方进行的工程勘察事项达成如下协议：第二部分：委托事项1. 甲方在本合同项下委托乙方进行的工程勘察内容为：______（具体工程勘察内容及范围）。
2. 乙方应按照相关国家规定和标准，合理、有效地完成上述工程勘察任务，并提供符合规定的工程勘察报告。
第三部分：费用支付1. 甲方应按照本合同约定，及时向乙方支付工程勘察费用，费用总额为______元（大写）。
2. 工程勘察费用支付方式为______（一次性付清或分期支付），具体支付时间及方式双方应另行协商确定。
第四部分：工期及延期1. 工程勘察的工期为______天/月，自本合同生效之日起计算。
2. 若因不可抗力等特殊情况而导致工程勘察工期需要延长，延期操作应双方书面协商一致。
第五部分：保密条款1. 本合同生效后，乙方应对甲方的商业秘密和技术资料等保密，不得向第三方披露。
2. 双方保证在合作过程中不泄露对方商业和技术秘密，如有泄露行为，应承担相关法律责任。
第六部分：违约责任1. 如果一方未履行本合同约定的义务，给对方造成损失的，应当承担赔偿责任。
2. 如果一方未按合同规定支付费用、提供必要的配合等，应当承担相应的违约责任。
第七部分：争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决的，应向______（仲裁机构/法院）申请仲裁/诉讼解决。
第八部分：其他条款1. 本合同自双方盖章生效，至工程勘察任务完成并工程勘察报告确认之日终止。
2. 本合同可经双方协商一致修改，在修改前，应签订书面合同补充协议。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日以上为建设工程勘察合同样板，双方应在充分了解合同内容的情况下，认真履行各自职责，确保工程勘察任务的圆满完成。