工期延误签证
工期延误签证
签收人：签收日期
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：002
根据施工合同条款第二部分通用条款的条的规定，由于2008年6月13、
14日连续暴雨原因，
我方申请工程延期二日历天，请予以批准。
.证明材料：根据莆田气象台网站公布的莆田近期降水量
网页地址：网页截图：
承包单位：（章）
项目经理：
日期： 2008 年 06 月 17 日
签收人：时间：
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：003致：福建省工程咨询监理有限公司（监理单位）
根据施工合同条款第二部分通用条款的条的规定，由于2008年7月18日
台风导致暴雨原因，
我方申请工程延期一日历天，请予以批准。
.证明材料：根据莆田气象台网站公布的莆田近期降水量
网页地址：网页截图：
承包单位：（章）
项目经理：
日期： 2008 年 07 月 21 日
签收人：时间：
A7
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：004
致：福建省工程咨询监理有限公司（监理单位）根据施工合同条款第二部分通用条款的条的规定，由于2008年7月28日、
29日、30日第八号台风“凤凰”登陆我省造成强降水原因，
我方申请工程延期三日历天，请予以批准。
.证明材料： .证明材料：根据莆田气象台网站公布的莆田近期降水量
网页地址：网页截图：
承包单位：（章）
项目经理：
日期： 2008 年 07 月 31 日
签收人：时间：
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：005
致：福建省工程咨询监理有限公司（监理单位）根据施工合同条款第二部分通用条款的条的规定，由于2008年十月31日
A7
工程延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：006
A7
工程延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：007
签收人签收日期
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：008
我方申请工程延期二日历天，请予以批准。
承包单位：（章）
项目经理：
日期： 2008 年 06 月 23 日
签收人签收日期
A7
工程延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：009
致：福建省工程咨询监理有限公司（监理单位）根据施工合同条款第二部分通用条款的条的规定，由于工程图纸无法及时
签收人签收日期
A7
工程延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：010
签收人签收日期。
工程签证9大技巧,掌握了扭亏为盈!
工程签证9大技巧，掌握了扭亏为盈！签证现场签证，不包含在施工合同和图纸中，也不像设计变更文件有一定的程序和正式手续。
在工程项目施工过程中，难免会遇到需要签证的工程量。
那么，施工企业该如何做，才能处理好工程签证，顺利拿到钱呢？一定要注意这九大技巧！一、现场签证的主要内容1、现场经济签证包括：（1）零星用工。
施工现场发生的与主体工程施工无关的用工，如定额费用以外的搬运、拆除用工等。
（2）零星工程。
（3）临时设施增补项目。
（4）隐蔽工程签证。
（5）窝工，非施工单位原因停工造成的人员、机械经济损失。
如停水、停电，业主材料不足或不及时，设计图纸修改等。
（6）议价材料价格认价单。
结算资料汇编规定允许计取议价价差的材料，需要在施工前确定材料价格。
（7）其它需要签证的费用。
2、工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。
二、现场签证的重要作用工程结算主要依据有：施工合同、招投标文件、图纸、设计变更、现场签证、定额以及阶段资料汇编等法规性文件，而现场签证以书面的形式记录了施工现场发生的特殊费用，直接关系到业主和施工单位的切身利益，是工程结算的重要依据。
特别是对一些投标报价包死的工程，结算时更是对设计变更和现场签证进行调整。
现场签证是记录现场发生情况的第一手资料。
通过对现场签证的分析、审核，可作为索赔事件的处理提供依据，并依据正确的计算索赔费用。
三、工程签证目前存在的问题现场签证的处理是工程施工中最容易引起争议的部分。
产生问题的原因一方面由于建筑市场的不规范，另一方面是参加建设的各方（包括业主、监理、施工单位）不够重视。
总的来说有以下几个方面的问题：1、应当签证的未签证，如零星工程，零星用工等，发生的时候应当及时办理。
很多业主在施工中随意性较大，施工中长改变一些部位，既无设计变更，也不办现场签证，待结算时发生补签困难，引起纠纷。
2、有一些施工单位不清楚哪些费用需要签证，缺少签证意识，进行不规范的现场签证。
施工现场签证
施工现场签证一、施工现场签证定义？施工现场签证是工程建设在施工过程中是经常碰到的，是对整个工程项目的某些施工情况作出变更、补充、修改等一系列调整的书面行为，同时也是对原施工承包合同的一种逐步完善，使原施工承包合同在工期、开工条件、价款、工程量增减、工程质量、工程设计、原材料、设备、场地、资金、施工条件、施工图纸、技术资料等方面的具体合同条款更加完备和更加具有操作性的备忘书面文件，同时也成为原施工承包合同的重要补充部分，其法律效力与原施工承包合同相同，所以因施工现场签证发生的价款成为了工程造价的重要组成部份。
施工现场签证是工程建设施工过程中由于各种施工因素和施工条件发生变化而作出的一种必要真实记录，并需要由发包方、承包方、监理工程师在施工现场就地共同签署用以证实在施工活动中存在某些特殊情况的一种书面证明，也是承包方和发包方所签原施工承包合同中未预见和未约定但确实已经发生的实际情况记录文件，它是计算预算外费用的原始依据，是证明工程量的重要证据之一，是建设工程施工阶段造价管理的重要组成部分，施工现场签证的正确与否，直接影响到整个工程的造价，因此，加强施工现场签证的管理工作是控制工程造价的重要环节。
工程项目在实施过程中，承包合同总价等于中标价加施工现场签证变更费用及合同规定允许调整的有关费用之和。
工程预算、工程结算人员应当熟悉合同规定，及时办理施工现场签证，将工程造价控制在合理的范围之内，以减少不必要的损失和投入。
影响工程造价的主要有工期调整、价款调整、设计调整、工程量增减、质量标准提高、施工条件变更、隐蔽工程检查、零星工程量及赔偿损失等几个部分。
因工程建设规模较大，管理比较困难，人为因素较多，可能引起的争议也较大，所以施工现场签证在工程建设施工过程中显的尤为重要，它直接影响工程造价的确定与控制。
施工承包合同应对有关工程签证、索赔的事项进行明确，并就合同中价款、可转化为价款责任的其他约定项进行明确。
这两部分中，一部分是固定造价，另一部分是动态的造价，其中包括显含的工程造价与隐含的工程造价两个方面，随相应约定条件成立与否而显示。
工期延误签证单
建设单位
监理单位
施工单位
签章
签章
签章
工程主管
项目主管
总监
Байду номын сангаас项目经理
工程项目
福建省连江县宝龙房地产开发有限公司
工期延误签证
年月 日
有效工作时间
月 日 星期一 月 日 星期二 月 日 星期三 月 日 星期四 月 日 星期五 月 日 星期六 月 日 星期日
停工时间
停工原因
时至 时
时至 时
时至 时
时至 时
时至 时
时至 时
时至 时
受影响工作内容
合计影响
时 —8时
延误
时
注1：本表是根据建设部，国家工商行政管理局制定的建设工程合同通用条款 第三部分，施工组织设计和工期第 13款工期延误第 13.1 第（ 5）条制定的。 注2：有效工作时间为早 7点至晚 18点之间。 注3：甲方批准的非正常时间内的施工（如浇注大体积砼）要增加施工前甲方 批准的施工同意书。 注4：填写时间应用 24小时制时间。
工程现场签证常见问题及应对方法
工程现场签证常见问题及应对方法工程现场签证是工程建设过程中常见的工程计价凭证，是施工过程中承、发包双方，就费用、工期、损失等施工活动中某些特殊情况达成的补充协议，是工程竣工结算文件的重要组成部分。
施工过程中现场签证的产生是客观的，原因也是多样的，存在的问题也比较多，笔者就目前工程现场签证存在的问题以及审计方法和应对措施有一些思考。
一、工程现场签证的种类、特点及产生的原因（一）工程现场签证的种类1、施工项目的技术措施签证这类签证的内容是非实体工程施工内容，是保证正常施工的技术措施签证。
比如基础施工中地下水发生流沙、管涌等不可预见的地质灾害而施工单位采取的水泵排水和排水沟排水的措施签证；基础施工中由于需要保护周边建筑物或构筑物的安全采取的临时支护措施签证。
2、隐蔽工程签证所谓“隐蔽工程签证”，就是超合同外的分部分项工程施工后被隐蔽起来，表面上无法看到的施工项目签证。
比如公路、市政道路工程的路基存在软弱土需换填石渣的签证；合同外增加的地下管线、暗沟等。
3、设计变更签证设计变更签证是工程施工中由于建设方对在建项目的使用目标有新的要求或原工程设计存在瑕疵；施工过程中出现非施工方原因的技术错误或与周边原有建筑或构筑物有各种冲突而需要必须更改设计产生的签证。
比如建筑工程外墙风格变更设计；道路排水工程由于考虑美观的因素由盖板涵改为为砼圆管涵的变更设计；桩基础施工中由于地质原因需要进行桩结构变更设计。
4、清单漏项签证这类签证是施工过程中施工图纸反映的清单工程量或施工内容、工序与工程招标文件或工程承包合同、协议书不符相比增加而产生的签证，比如某工程施工图纸上直观反映的地砖工程量比招标文件多；某工程清单项目里的“地下蓄水池”一项清单综合单价组价中未包含开挖基坑产生的余土外运工作量。
5、发生不可抗力产生的签证这类签证也是比较常见的，比如施工中遇见气象灾害、地震灾害和地质灾害；由于工程自身的不良因素造成的灾害。
这些灾害对施工环境、施工工程部位造成损害，施工单位对工程的清理、修复的索赔签证。
[实用参考]工期延误签证
![[实用参考]工期延误签证](https://360docs-1393072327.cos.ap-beijing.myqcloud.com/df14a34e168884868762d640.webp)
工期延误签证
签收人：签收日期
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：002
承包单位：（章）
项目经理：
日期：20RR年06月17日
签收人：时间：
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：003
承包单位：（章）
项目经理：
日期：20RR年07月21日
签收人：时间：
A7
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：004
承包单位：（章）
项目经理：
日期：20RR年07月31日
签收人：时间：
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：005
A7
工程延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：006
A7
工程延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：007
签收人签收日期
工程临时延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：008
签收人签收日期
A7
工程延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：009
签收人签收日期
A7
工程延期申请表
工程名称：莆田学院附属医院病房大楼编号：010
签收人签收日期。
建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施
建筑工程施工现场“签证”的风险及防范措施一、招标文件或清单设置不够严谨建筑工程施工中，实际上很多不必要的现场签证问题完全可以在编制招标文件或工程量清单中加以解决。
总结归纳工程经验，我们可以发现工程签证事件常发生在由承包商施工工艺决定的而建设单位又难以掌握、计量的分项工程，如钢筋接头的数量和方式、油漆和涂料的腻子、面层遍数、颜色等。
建议措施：处理这些游离的因素，只需在招标文件的有关条款或工程量清单中的报价说明中注明“这些问题由投标单位在报价时根据自己的实际情况考虑，并把有关费用包含在相应的分项中”，就可以轻松地避免类似签证的发生。
二、设计变更或施工图有误设计变更是对原工程设计的不合理或错误的内容，根据现场实际情况进行变动或完善而改变原设计。
设计变更是衍生现场签证的主要原因之一。
因而需要审计人员从工程变更在经济上是否合理、在技术上是否可行、对工期是否会造成影响等方面进行全面分析。
有些承包商提出的变更要求虽然在技术上经济上是合情合理的，但建设单位仍需进行全面考量，将设计变更所获取效益的期望值与变更后承包商趁机索赔造成损失的期望值进行比较，仔细权衡利弊后再作决策。
如果确属设计不能保证工程质量要求、设计遗漏、图纸错误以及与现场条件严重不符而导致工程无法正常施工的，可以进行设计变更。
建议措施：如果发生变更的部位已经购料、下料或开工，审计人员只需对变更项目或修正项目加以计量、签证确认，对原图纸不变的内容不要重复签证。
对于设计变更而造成的下料购料签证，必须要求承包商将材料名称、半成品或成品、规格、数量、变更日期、是否运到施工现场、回收或代用价值有多少等情况详细列出。
审计人员应核实签证内容、审核材料回收代用价值的合理性，同时注意以下料购料价值和回收代用价值之间的差额进行签证。
三、非承包商原因造成的索赔签证以停工索赔为例。
承包商的停工索赔主要是指承包商对由非承包商责任和合同约定范围风险范围以外的因素所造成的，长时间中断停工，大型机械不能撤离而造成的损失进行索赔的经济活动。
工期索赔签证是怎样
工期索赔签证是怎样简单来讲，工期索赔指的是因为工程拖期权利人向义务人提出的索赔请求，实践中有很多建筑公司对于工期索赔并不清楚，对工期索赔签证也没有予以太多的重视，导致一旦出现纠纷就会处于比较被动的状态。
那么工期索赔签是怎样？阅读完以下我为您整理的内容，一定会对您有所帮助的。
一、工期索赔签证是怎样由于发包人对承包人的工期延误索赔数额往往巨大，因此施工企业必须高度重视工期索赔与工期签证。
工期索赔即指承包人对由于非承包人原因造成的工程拖期，向发包人要求延长工期、经济补偿、避免承担工期拖延损害赔偿的行为。
工期索赔除了要求时间的补偿，对于因工期增加造成的经济补偿也因包括在内。
工期签证，则是指承包人在发生非自身原因引起的工程拖期后，在合同约定的期限内，按照合同约定的形式、程序向发包人（或工程师）送达请求顺延工期和赔偿因工期增加带来的经济损失的报告，发包人（或工程师）收到该报告后在合同约定的期限内进行审核并给予书面答复的过程和形成的书面证明材料或补充协议。
根据有关举证责任分配的规定，发包人如果提起工期延误赔偿诉讼，需要的证据仅2份就足够，一份是双方签订的施工合同，另一份则是四方盖章的竣工验收报告。
而承包人如果要反驳发包人的诉讼请求，则需要发包人同意顺延工期的证据，即工期签证，以证明自己并没有延误工期。
如果承包人没有工期签证，则需要大量证据证明自己对工期延误没有责任，包括：双方约定的可以顺延工期的合同条款；实际发生的可以顺延工期的事实证据（技术核定单、设计变更通知单、发包人和工程师指令、双方函件、会议纪要等）；工期顺延计算依据等。
需要指出的是，这些证据除事实证据外均为承包人单方制作，未得到发包人的认可。
因此根据有关司法解释规定，承包人还需申请人民法院就工期顺延的天数委托鉴定单位进行鉴定。
且不说承包人要预交鉴定费用、案件审理时间拉长，单单鉴定本身就可能因工程已经覆盖、承包人资料不全等原因无法得出承包人希望的鉴定结论。
工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么
⼯期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么建设施⼯中，承包⽅在实际施⼯过程中发⽣⼯期延误的情形不在少数，此时发起⽅可能提出⼯期延误的索赔。
那么，⼯期延误索赔怎样计算，延误索赔的依据是什么?下⾯，就让店铺⼩编来告诉你吧!⼯期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么⼯期延误索赔的计算⽅法：1) 总费⽤法：较简单，基本思路：按现⾏计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬⾦合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税⾦等作为索赔值；使⽤总费⽤法计算索赔值应符合以下⼏个条件：①合同实施过程中总费⽤计算是准确的，⼯程成本计算符合现⾏计价规定，成本分摊⽅法、分摊基础选择合理；实际成本与索赔报价成本所包括内容应⼀致；②承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况；③费⽤损失的责任，或⼲扰事件的责任与承包商⽆任何关系。
2) 分项法：按每个或每类⼲扰事件引起费⽤项⽬损失分别计算索赔值的⽅法。
特点：⽐前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进⼀步分析提供依据，应⽤⾯⼴。
3) 因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若⼲因素指标连乘形式。
⼯期延误索赔的依据：1.双⽅往来的信件及各种会议，会谈纪要.2.招标⽂件、施⼯合同⽂本及附件、补充协议、施⼯现场的各类签认记录，经认可的施⼯进度计划书，⼯程图纸及技术规范等.3.发包⼈或者⼯程师签认的签证.4.⽓象资料、⼯程检查验收报告和各种技术鉴定报告、⼯程中送停电、送停⽔、道路开通和封闭的记录和证明.5.国家有关法律法令政策性⽂件.6.施⼯进度计划和实际施⼯进度记录、施⼯现场的有关⽂件(施⼯记录备忘录施⼯⽉报施⼯⽇志等)及⼯程照⽚.7.⼯程核算资料，财务报告，财务凭证等，各种验收报告和技术鉴定.8.⼯程有关的图⽚⽚和录象，.备忘录，对⼯程师或业主的⼝头指⽰和电话应随时书⾯记录，并请给予书⾯确认.9.投标前发包⼈提供的现场资料和参考资料.10.其他，如官⽅发布的物价指数，汇率，规定等。
建筑工程经济技术签证单
建筑工程经济技术签证单建筑工程经济技术签证单是指在建筑工程项目中，为了确保工程质量和安全，对工程设计、施工和材料等方面进行审核和签证的一种文件。
它是由建设单位或者工程总承包单位提出，并由相关部门进行审核和签发的。
一、签证单的基本信息签证单应包括以下基本信息：1. 工程名称：填写工程项目的名称，确保与实际工程项目名称一致。
2. 工程地点：填写工程项目所在的具体地址。
3. 建设单位：填写工程项目的建设单位名称。
4. 施工单位：填写工程项目的施工单位名称。
5. 设计单位：填写工程项目的设计单位名称。
6. 签证单编号：填写签证单的唯一编号，用于标识签证单的身份。
7. 日期：填写签证单的填写日期，确保及时更新。
二、签证内容签证单的内容应包括以下几个方面：1. 设计变更：详细描述工程设计方面的变更内容，包括结构设计、建筑布局、设备配置等方面的变更。
2. 施工变更：详细描述工程施工方面的变更内容，包括施工方法、施工工艺、施工顺序等方面的变更。
3. 材料变更：详细描述工程材料方面的变更内容，包括材料规格、材料品牌、材料用量等方面的变更。
4. 技术要求：对签证内容中涉及的技术要求进行详细说明，确保施工单位能够按照要求进行施工。
5. 工期调整：如有必要，对工程工期进行调整，并在签证单中明确调整后的工期要求。
三、签证审批流程签证单的审批流程一般包括以下几个环节：1. 建设单位提出签证申请：建设单位根据工程实际需要，提出签证申请，并提交相关材料。
2. 相关部门审核：相关部门对签证申请进行审核，包括对签证内容的合理性和可行性进行评估。
3. 签证单签发：审核通过后，相关部门签发签证单，并通知建设单位和施工单位。
4. 施工单位执行签证单：施工单位按照签证单的要求进行施工，确保签证内容的落实和实施。
5. 监理单位监督检查：监理单位对签证内容进行监督检查，确保签证内容的质量和安全。
四、签证单的影响签证单对建筑工程项目的影响主要体现在以下几个方面：1. 工程成本：签证单可能导致工程成本的变化，包括材料成本、施工成本等方面的变化。
工程合同签证约定条款范文
【工程合同签证约定条款】甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲乙双方就________工程项目（以下简称“本工程”）达成一致，特此签订本合同，并约定如下签证条款：一、工程变更签证1. 如因设计变更、施工条件变化或其他不可预见因素需对工程内容、范围或标准进行调整，乙方应及时向甲方提出书面申请，并详细说明变更原因、内容及预期影响。
2. 甲方应在收到变更申请后的___个工作日内进行审核，并给予书面回复。
若同意变更，双方应协商确定变更引起的工程造价和工期调整，并签订书面变更协议。
3. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自进行工程变更。
二、工程量签证1. 乙方应在每月的固定日期前向甲方提交当月完成的工程量报告及相关证明材料。
2. 甲方有权对报告内容进行核实，如有异议，应在收到报告后的___个工作日内提出，并由双方共同核实确认。
3. 经双方确认的工程量将作为结算依据。
三、工程质量签证1. 乙方应确保工程质量符合国家及行业标准，满足合同约定的质量要求。
2. 甲方或其委托的第三方机构有权对工程质量进行检查。
如发现不合格工程，乙方应负责无偿修复直至合格。
3. 对于隐蔽工程，乙方应在封闭前通知甲方验收。
未经验收或验收不合格的隐蔽工程不得封闭。
四、工期签证1. 乙方应按合同约定的工期完成工程任务。
如遇不可抗力或甲方原因导致工期延误，乙方应及时提出延期申请，并提供相应证明。
2. 甲方在收到延期申请后，应根据实际情况协商确定是否同意延期及延期时间，并签订书面补充协议。
1. 所有签证文件应由甲乙双方签字盖章，具有同等法律效力。
2. 双方应妥善保管签证文件，并作为结算、索赔、争议解决的依据。
3. 工程竣工后，所有签证文件应随工程档案一并归档保存。
六、违约责任1. 任何一方违反签证约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因签证问题导致争议，双方应首先通过协商解决；协商不成时，可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。