水利工程建设合同管理练习
2023年监理工程师之水利工程目标控制练习试题附带答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制练习试题附带答案单选题（共20题）1. 某工作有三项紧后工作，持续时间分别为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。
A.14B.12C.8D.6【答案】 C2. 合同项目开工条件的审查内容，包括（）两方面的准备工作。
A.发包人和承包人B.承包人和分包人C.承包人和供货商D.承包人和设计单位【答案】 A3. （）建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一的监督管理。
A.国务院B.省级C.市级D.县级【答案】 A4. （）是影响工程项目质量的决定性环节。
A.可行性研究阶段B.设计阶段C.施工阶段D.竣工验收阶段【答案】 B5. 工程进度延误后，进度计划调整的原则不包括（）。
A.从工程建设全局出发，对后续工程的施工影响小B.首先保证关键工作的按期完成C.使费用增加较少D.以竣工日期推迟最短为原则【答案】 D6. 独立费用计算中，枢纽工程、引水工程、河道工程的建设管理费以（）方法计算。
A.超率累进B.超额累进C.定额费率D.定率费率【答案】 B7. 某水闸工程底板的设计厚度为1.5 米，施工单位实际施工的厚度为1.6 米，在工程款的计量、支付时，多做部分的工程量应（）。
A.不予计量B.予以计量C.计量一半D.由业主与施工单位协商处理【答案】 A8. （）的质量控制不但是施工监理重要的核心内容，也是工程项目质量控制的重点。
A.施工阶段B.设计阶段C.可行性研究阶段D.竣工验收阶段【答案】 A9. 工程建设不同阶段对工程项目质量起着不同的影响。
工程（）阶段是影响工程项目质量的决定性环节。
A.勘察B.设计C.施工D.竣工验收【答案】 B10. 资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（）。
A.限值B.利率C.终值D.等额年金【答案】 C11. 监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。
水利工程建设合同管理试卷
水利工程建设合同管理试卷一、选择题部分1. 水利工程建设合同的签订应遵循以下哪项原则？A. 公平公正. 诚实信用C. 合法合规D. 所有以上答案2. 在水利工程建设过程中，如果发生不可抗力情况，应当如何处理？A. 由双方协商解决. 按照合同约定处理C. 提交仲裁机构裁决D. 向法院提起诉讼二、判断题部分1. 合同一经签署，任何一方都无权更改。
（错）2. 对于违反合同的行为，可以要求违约方承担违约责任。
（对）三、简答题部分1. 请简述水利工程建设合同的主要条款包括哪些内容？答：主要条款通常包括工程的范围和标准、工程造价及支付方式、工期及竣工日期、质量保证措施、变更和索赔处理等。
2. 如果遇到合同争议，应当如何解决？答：首先应通过友好协商解决；如果协商不成，可以依据合同约定选择调解、仲裁或诉讼等方式解决。
四、案例分析题部分某水利枢纽工程建设中，甲方与乙方签订了施工合同。
在施工过程中，由于遭遇罕见的自然灾害，导致工程进度严重滞后。
请问在这种情况下，双方应如何依据合同进行处理？参考答案：双方应根据合同中关于不可抗力的条款进行操作。
通常情况下，不可抗力条款会规定在此类情况下的责任免除以及如何处理延误等问题。
如果合同中未明确规定，那么双方应本着公平和诚信的原则，通过协商来解决问题，可能的解决方案包括但不限于调整工期、增加投入或者经济补偿等。
五、论述题部分试论述在水利工程建设合同管理中，如何有效防范和控制合同风险？参考答案：有效防范和控制合同风险需要从以下几个方面入手：首先是合同的前期准备，包括充分了解项目需求、市场行情以及潜在风险；其次是合同的详细制定，明确各方的权利和义务，尤其是关于质量、进度、成本和变更管理等方面；再次是合同执行过程中的监控和管理，定期检查合同执行情况，及时发现问题并采取措施；最后是建立有效的争议解决机制，确保一旦出现争议能够迅速且公正地得到解决。
水利(投资部分练习题)
成本控制管理训练部分14、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，承包人负责采购的材科和工程设备，应由承包人会同监理人进行检验和交货验收，并应进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，其所需费用由发包人承担。
【错】15、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，监理人在质量检查和检验过程中若需抽样试验，所需试件应由承包人提供，试验所由需的费用由承包人承担。
【对】16、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，工程预付款的总金额需不低于合同价格的10%，分两次支付给承包人；第一次预付款的金额应不低于工程预付款总金额的40% 。
【对】17、“专用合同条款”应按其条款编号和内容，根据工程实际情况进行修改和补充。
【对】18、通常所说的“四通一平”工程是指施工需要的通信、通水、通电、通路和场地平整。
【对】19、工程量清单应由投标人提供。
【错】20、根据《水利水电工程标准施工招标资格预审文件》，近5年完成的类似项目情况表应附的证明材料有中标通知书、合同协议书和合同工程完工证书。
【对】21、建筑业企业申请资质的条件包含注册资本、净资产、技术装备和已完成的建筑工程业绩。
【对】22、根据《水利水电工程标准施工招标文件》，由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工应属于发包人的责任。
【对】5、建设项目管理三项制度指( B )。
A、项目法人制、合同管理制、招标投标制B、项目法人制、建设监理制、招标投标制C、项目法人制、合同管理制、建设监理制D、建设监理制、招标投标制、合同管理制7、投标人A参加某泵站的土建标投标，其已标价工程量清单中的一部分如表1所示。
经评审投标人A实质上响应了招标文件的要求，但评委发现其投标报价中有计算性错误，而招标文件中对此未作规定，根据水利工程施工项目招标投标有关规定，投标人A的已标价工程量清单中的“土方开挖”、“钢筋”修正后的合价应分别为( C )万元，调整后的报价经投标人确认后产生约束力。
投标人A的已标价工程量清单表1A、8.95、345.5B、8.65、345.5C、8.65、34.55D、8.95，34.55第 1 页共6 页30、某土石坝的开挖工程量为10万m3，经现场测量土石方体积比约为3:7；已知发包人并未要求对土石坝的表土和岩石分开开挖，且合同中该部位土方、石方开挖单价分别为10元/m3、20元/m3，则该部分土石坝开挖的结算价款应为( B )万元。
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制题库练习试卷B卷附答案单选题（共50题）1、除险加固工程可以按（）划分分部工程。
A.长度B.招标标段C.部位D.功能【答案】 C2、单位工程施工质量判定为合格的标准之一是工程外观质量得分率达到（）%以上。
A.60B.70C.80D.90【答案】 B3、隐蔽工程施工过程质量控制中，当承包人未通知监理单位到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理单位有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，经验证质量合格，由此增加的费用和（或）工期延误由（）承担。
A.勘察单位B.承包人C.发包人D.监理单位【答案】 B4、由于某原因规定了某项工作不得早于某时刻开始，这类网络计划属于（）。
A.双代号网络计划B.双代号搭接网络计划C.有时限的网络计划D.单代号网络计划【答案】 C5、PDCA 循环包括的四个阶段是（）。
A.策划、实施、检查、反馈B.计划、实施、检查、处理C.计划、实施、学习、改进D.方法、展开、整合、处理【答案】 B6、属于发包人在施工阶段质量控制的是（）。
A.选择最佳建设方案B.选择好勘察设计单位C.择优选择服务质量好的监理单位D.选择好设计单位【答案】 C7、项目作出投资决策后，控制项目投资的关键就在于（）。
A.设计B.监理C.施工D.运营【答案】 A8、影响工期的重要因素的是（）。
A.招标B.征地移民C.签约D.总造价【答案】 B9、承包人不得将其承接的水利建设项目的（）进行转包。
A.临时工程B.永久工程C.主体工程D.附属工程【答案】 C10、监理机构按照合同约定，在施工现场对工程项目的重要部位和关键工序的施工，实施连续性的全过程检查、监督与管理，称之为（）。
A.跟踪检验B.旁站检查C.巡视检验D.见证检验【答案】 B11、某混凝土工程招标工程量为900m3，综合单价为350 元/m3。
在施工过程中由于设计变更导致实际完成工程量为1150m3。
合同约定：当实际完成工程量增加超过15%时，超出部分的综合单价要调低，调价系数为0.9。
水利工程建设施工合同管理问题及处理方法分析论文
水利工程建设施工合同管理的问题及处理方法分析摘要:在我国水利工程建设迅速发展的时候，水利建设工程有关施工合同的管理体制也有了较大的改变。
为了保证我国水利工程的施工管理质量，确保投资效益得以充分的发挥，有必要对水利工程项目施工合同管理进行研究。
作为水利工程建设的一个重要的调控方法，水利工程施工合同的管理将双方的责任均进行了明确，以确保工程建设能够更加的顺利。
较强水利施工的合同管理，通过合同的相关条款对参与建设各方行为进行约束，从而保证水利工程能够在确保质量的前提下按时完成任务。
关键词:水利工程合同管理这些年以来,我国对于水利工程的施工管理力度以及其治理力度在不断地加大,加上投资幅度的不断增长，一个规模巨大的水利工程建设正在全国掀起。
为进一步规范我国的建设市场，保证工程项目的质量，实现投资效益的最大程度的发挥，应对水利项目的法人责任制、招标投标制以及建设监理制等进行建设，以合同要求为依据明确水利工程参建各方的权利及其义务，对水利工程项目的合同管理给予真正的重视。
施工时以合同为依据，对参建各方的行为进行约束和规范，同时还应以合同为依据进行工程价款支付的办理，这些都表明，合同管理同水利工程的建设已经密不可分。
1 目前水利工程施工合同的管理中存在的问题在水利工程施工过程当中的合同管理环节中仍然存在有很多的问题没有得到有效解决，较为突出的问题主要出现在以下3方面:1.1 水利工程施工合同的招标管理环节有待完善水利工程建设施工合同在不断地开展以及细化,和这相互适应的建设市场已经在日趋规范，然而，由于水利施工合同中存在着双方利益的划分问题，使得施工合同中出现较为严格和苛刻的条件，迫使承包人压级压价，给承包人增填了额外负担，更有甚者出现直接压低中标价格的现象。
不规范的合同招标管理导致承包人承受了很大的经济压力和损失。
基于激烈的市场竞争和自身生存压力，有些承包商为了能够承包到工程项目，对于不公正的合同条款也只能接受；甚至有些承包商为了提高工程的中标率，进行联合投标，恶意抬高中标价，引发了众多不正当竞争行为，严重干扰了市场秩序，使一些实力强、管理水平高的承包商却不能中标，最终影响到整体的工程质量，使施工合同的管理工作陷入被动的局势。
水利水电工程管理分项练习试题及参考答案27
水利水电工程管理分项练习试题及参考答案271、按照突发公共事件的严重程度、可控性和影响范围等因素，突发公共事件分为( )。
A、特别重大B、重大C、较大D、一般E、轻度2、施工准备进行的必要条件不是( )。
A、初步设计已经批准B、施工承包商已确定C、已办理报建手续D、有关土地使用权已经批准3、水利工程建设项目施工准备作阶段监理工作的基本内容有( )。
A、审查工程开工的各项条件，审批开工申请B、检查承包人进场施工机械设备的数量与质量C、检查、督促承包人对发包人提供的测量基准点进行复核D、签发施工图纸E、组织进行工程项目划分4、项目主管部门接事故报告后，按照管理权限向( )报告。
A、国务院B、水利部C、上级水行政主管部门D、项目主管部门5、骨料堆场的布置主要取决于( )。
A、地形条件B、堆料设备C、运输条件D、运输进出料方式E、骨料的组成材料的成分6、水利工程项目施工准备进行的条件包括( )。
A、初步设计已经批准B、项目法人已经建立C、已办理报建手续D、重要设备、材料技术经济指标已确定E、有关土地使用权已经批准7、发生质量事故，必须坚持的“三不放过原则”是( )。
A、事故原因不查清楚不放过B、主要事故责任者和职工未受教育不放过C、主要事故责任者未受处理不放过D、补救和防范措施不落实不放过E、质量责任单位未受处理不放过8、主体工程开工必须具备的条件是( )。
A、前期工程各阶段文件已按规定批准，施工详图设计可以满足初期主体工程施工需要B、项目已列入国家或地方水利建设投资计划，年度建设资金已落实C、现场施工准备及征地移民等建设外部条件能够满足主体工程开工需要D、项目法人已办理完成报建手续E、主体工程招标已经决标，工程承包合同已经签订9、减少截流难度的主要措施是( )。
A、加大分流量B、减少分流流量C、改善龙口水力条件D、增大抛投料的稳定性，减少块料流失E、加大截流的施工强度10、移民安置规划大纲编制的依据是( )。
水利工程合同管理考试题
水利工程合同管理考试题一、选择题（每题2分，共40分）1. 下列哪一项不是水利工程合同管理中的基本内容？A. 合同的订立. 合同的履行C. 合同的变更D. 项目的验收2. 在水利工程项目中，若承包商未能按照合同约定的时间完成工程任务，则应当承担的责任是：A. 继续履行合同. 赔偿损失C. 支付违约金D. A和3. 根据《中华人民共和国民法典》，下列关于合同变更的说法正确的是：A. 合同变更必须经过双方协商一致. 合同变更可以单方面提出C. 合同变更需得到第三方同意D. 合同变更无需书面形式4. 在水利工程合同中，对于隐蔽工程的质量要求，正确的做法是：A. 由业主方自行检查确认. 由监理工程师负责检查确认C. 由设计单位负责确认D. 由施工单位自行确认5. 如果一方违反了合同中的保密条款，可能会面临的后果是：A. 被追究刑事责任. 只需赔偿经济损失C. 需要支付违约金D. 解除合同6. 在水利工程中，索赔通常指的是：A. 因违约而要求对方承担责任的行为. 由于不可抗力导致的损失补偿C. 因工程量增减引起的价格调整D. 对工程质量不满意提出的抗议7. 以下关于合同争议解决方式的描述，错误的是：A. 可以通过友好协商解决. 可以提交仲裁机构裁决C. 只能通过法院诉讼解决D. 可以通过调解的方式解决8. 在水利工程合同履行期间，如果发生设计变更，正确的做法是：A. 由业主决定是否变更. 由设计单位直接实施变更C. 经双方协商一致后进行变更D. 由监理工程师决定变更事宜9. 关于工程保险的叙述，不正确的是：A. 工程保险可以减轻业主的风险负担. 工程保险是强制性的法律规定C. 保险费用一般由承包商承担D. 保险范围应覆盖所有潜在的风险10. 根据《建设工程施工合同示范文本》，以下关于合同价款的调整，说法正确的是：A. 任何情况下都不得调整合同价款. 材料价格变动时可以调整合同价款C. 工程量变化时可以调整合同价款D. 只有经过政府批准才能调整合同价款二、判断题（每题2分，共20分）11. 水利工程合同中的违约金既可以是固定金额，也可以是计算公式。
2023年监理工程师之水利工程目标控制练习题(一)及答案
2023年监理工程师之水利工程目标控制练习题(一)及答案单选题（共30题）1、质量检验要有适宜的检验条件，其中属于监理单位保证检验质量的技术条件的是（）。
A.作业面B.保证安全的手段C.试验室D.防震措施【答案】 D2、水利工程质量评定的基础单位是（）。
A.水利工程项目B.分部工程C.单位工程D.单元工程【答案】 D3、推行全面质量管理的思想基础是（）。
A.质量第一B.用户至上C.预防为主D.全面管理【答案】 A4、某施工企业进行土方开挖工程，按合同约定3月份的计划工作量为2400m，计划单价是12元/m；到月底检查时，确认承包商完成的工程量为2000m，实际单价为15元/m。
则该工程的进度偏差（）。
A.0.6万元B.－0.6万元C.－0.48万元D.0.48万元【答案】 C5、根据事故处理流程，较大质量事故，经（）审定后实施。
A.水利部B.项目法人C.施工单位D.上级主管部门【答案】 D6、工程竣工验收前，必须经（）对工程质量进行等级核验。
A.承包人B.发包人C.监理人D.质量监督机构【答案】 D7、监理机构有权要求更换承包人提供的不合格材料或工程设备，要求承包人立即进行更换，监理机构更换后再次检查和检验，由此增加的费用和工期延误由（）承担。
A.发包人B.承包人C.监理人D.供货方【答案】 B8、在落实全过程质量检测的基本要求时，检测方案由（）提出编写原则及要求。
A.监理单位B.项目法人C.施工单位D.检测单位【答案】 B9、承包人应在发出索赔意向通知书后（）天内，向监理人正式递交索赔通知书。
A.7B.14C.21D.28【答案】 D10、按国家现行规定，造成直接经济损失4000万元的工程生产安全事故，应定为（）事故。
A.一般B.较大C.重大D.特别重大【答案】 B11、某常规技术方案，FNPV（16%）=160 万元，FNPV（18%）=-80 万元，则方案的FIRR 最可能为（）。
A.15.98%B.16.21%C.17.33%D.18.21%【答案】 C12、（）组织设计和施工单位进行设计交底。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水利工程建设合同管理练习一、单选题1．根据《招标投标法》的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是( D )。
A．企业投资的体育场B．企业投资的廉租住房C．企业投资的商品住房D．在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼2．根据《招标投标法》的规定，不属于评标专家库专家必备条件的是( D )。
A．从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称B．熟悉有关招标投标的法律法规C．身体健康，能够承担评标工作D．大学本科以上学历3．招标人于2006年4月1日发布招标公告，2006年4月：20日发布资格预审公告，2006年5月10日发售招标文件，投标人于投标截止日2006年6月10日及时递交了投标文件，2006年7月20日招标人发出中标通知书，则要约生效的时间是(C )。
A．2006年4月1日B．2006年5月10日C．2006年6月10日D．2006年7月20日4．因欺诈、胁迫而订立的施工合同可能是无效合同，也可能是可撤销合同。
认定其为无效合同的必要条件是( D )。
A．违背当事人的意志B．乘人之危C．显失公平D．损害国家利益5．小张今年17周岁，到城里打工1年挣得工资2万元，现小张回到家乡承包一小型砖厂。
则关于该承包协议效力的说法，正确的是( C )。
A．因小张是限制民事行为能力人，该协议效力待定B．因小张不具备相应的民事行为能力，该协议无效C．因小张具备相应的民事行为能力，该协议有效D．不具备相应的民事行为能力，该协议可撤销6．甲在受到欺诈的情况下与乙订立了合同，后经甲向人民法院申请，撤销了该合同，则该合同自（B ）起不发生法律效力。
A．人民法院决策撤销之日B．合同订立时C．人民法院受理请求之日D．权利人知道可撤销事由之日7．甲施工期企业承建的办公楼项目已经交付使用，发包人仍拖欠部分工程款未予。
甲在未与任何人协商的情况下，擅自将办公楼部分空余写字间卖给丙公司，则该买卖合同（ D ）。
A．可撤销B．有效C．可变更D．无效8．某施工单位与丙企业订立合同后，分立为甲、乙两个施工单位，但未把此情况告知丙。
则丙有权要求( A )。
A．甲、乙对合同承担连带责任B．解除合同C．撤销合同D．原施工单位上级主管部门承担责任9．施工企业于2000年承建某单位办公楼，2001年4月竣工验收合格并交付使用。
2006年5月，甲致函该单位，说明屋面防水保修期满及以后使用维护的注意事项。
此事体现了合同法的( C )原则。
A．公平B．自愿C．诚实信用D．维护公共利益10．根据《合同法》，以下表述正确的一项是（C）（A）解除合同应当办理批准、登记手续（B）合同权利义务终止，合同中结算条款的效力也将随之终止（C）合同当事人在一定条件下可以单方面解除合同（D）被解除的合同自始没有法律效力11．合同法中争议解决办法不包括（D）A．和解 B.调解C．仲裁和诉讼D．行政决定12、（A ）是希望和他人订立合同的意思表示。
A．要约B．要约邀请C．承诺D．要约引诱13、承诺是（B ）同意要约的意思表示。
A．要约人B．受要约人C．要约邀请人D．当事人14、（A ）条款是当事人为了重复使用而预先拟定，并在订立合同时未与对方协商的条款。
A．格式B．约定C．法定D．拟定15、采用格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循（B ）原则确定当事人之间的权利和义务，并采取合理的方式提请对方注意免除或者限制其责任的条款，按照对方的要求，对该条款予以说明。
A．公正B．公平C．公开D．适当16、对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。
对格式条款有两种以上解释的，应当作出（B ）的解释。
格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。
A．有利于提供格式条款一方B．不利于提供格式条款一方C．不利于提供格式条款双方D．不利于双方当事人17、下列不属于合同无效情形的是（D ）。
A．损害国家利益B．以合法形式掩盖非法目的C．违反法律的强制性规定D．因重大误解订立的合同18、在下列合同中，（C ）合同是可变更的合同。
A．一方以欺诈，胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B．以合法活动掩盖非法目的的C．因重大误解而订立的D．损害社会公共利益的19、逾期交付标的物的，遇价格上涨按（B ）执行。
A．新价B．原价C．二者平均价D．调整价20、建设工程合同应当采用（A ）形式。
A．书面B．口头C．其他D．固定21、业主将建设工程项目的设计、设备与材料采购、施工任务全部发包给一个承包商是（D ）承包合同。
A．BOT B．施工总承包C．BT D．EPC22、《中华人民共和国招标投标法》规定，工程施工招标，自中标通知书发出之日（D ）日内，招标人和中标人应当订立书面工程承包合同。
A．20 B．14 C．28 D．3023、《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实，并应当在（ A ）如实载明。
A．招标文件中B．投标文件中C．中标通知书中D．合同中24、《中华人民共和国招标投标法》规定，公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请（A ）或者其他组织投标。
A．不特定的法人B．特定的法人C．不特定的自然人D．特定的自然人25、《中华人民共和国招标投标法》规定，邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请（B ）投标。
A．不特定的法人B．特定的法人或者其他组织C．特定的法人、自然人或者其他组织D．不特定的其他组织26、《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须招标的项目，投标人少于（A ）个的，招标人应当重新招标。
A．3 B．4 C．5 D．627、《中华人民共和国招标投标法》规定，开标会议应当由（B ）主持。
A．招标办B．招标人C．招标代理机构D．公证机关28、《中华人民共和国招标投标法》规定，依法必须进行招标的项目其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术经济等方面的专家不得少于成员总数的（ B ）。
A．三分之一B．三分之二C．五分之二D．二分之一29、开标应当在招标文件确定的（B ）公开进行。
A．提交投标文件截止时间的同一天B．提交投标文件截止时间的同一时间C．提交投标文件截止时间的第二天D．收到全部投标文件的同一时间二、多项选择1．下列人员均在相关领域工作满8年，其中可以作为评标委员会专家成员的有( ACDE )。
A．甲某，高等院校副教授B．乙某，投标人的独立董事C．丙某，高级会计师，已通过建造师执业资格考试，但尚未注册D．丁某，高级工程师，曾因交通肇事罪受到过刑事处罚E．戊某，某中介公司高级经济师2．下列市场行为中，不属于承诺的有(ABCE )。
A．发布招标公告B．发布拍卖公告C．发售招标文件D．发出中标通知书E．递交投标文件3．招标投标活动应当遵循( abce )的原则。
A公开B公平c公正D独立E诚实信用4．招标人是依照《招标投标法》规定提出招标项目、进行招标的( ac )A法人B自然C其他组织D．法人或自然人E自然人或其他组织5．《招标投标法》规定，招标方式分为( ac )。
A公开招标B两阶段招标C邀请招标D代理招标E议标6．招标代理机构应当具备的条件包括( abd )。
A有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C有开标、评标和定标的能力D有符合《招标投标法》规定条件、可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库E有固定的从事招标业务的营业场所7．招标人采用公开招标方式的．应当发布招标公告。
依法必须进行招标的项目的招标公告，应当通过国家指定的( ABD )发布。
A报刊B信息网络C电子邮件D其他媒介E电报8．依据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的( ACDE )A招标人不得以不合理的条件限制潜在投标人B招标人不得以合理的条件限制潜在投标人C招标人不得以不合理的条件排斥潜在投标人D评标委员会不得以不合理的条件排斥投标人E招标人不得对潜在投标人实行歧视待遇9．招标文件应当包括(ACE )等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款A招标项目的技术要求B投标人的所在区域C投标人资格审查的标推D对投标报价要求E评标标准10．招标人不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的（AC）以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。
A名称B．标的C数量D姓名E住所11．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以（ACE）已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A补充B撤销C修改D．变更E撤回12．投标人拟在中标后将中标项目的部分(AC )工程或工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
A非主体B主体C非关键性D永久防渗E．关键性13．根据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的是( ABCE ).A投标人不得相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人的合法权益B投标人不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人的合法权益C投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益D招标人不得自行招标E禁止投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标14．中标人的投标应符合下列( AC )条件之一。
A能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准B能够最大限度地满足招标公告中规定的各项综合评标标准C能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外D能够满足招标文件的要求，并且经评审的投标价格最低E能够最大限度地满足投标文件中规定的各项综合评价标准15．依据《招标投标法》，下列说法正确的是( ABD )。
A中标通知书对招标人和中标人具有法律效力B任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果C评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密D评标委员会有权确定中标人E任何单位和个人不得干预、影响评标的过程和结果16．依据《招标投标法》，下列说法正确的是( ACE )。
A开标由招标人主持，邀请所有投标人参加B建设项目投标人是响应招标参加投标的法人、自然人或者其他组织C评标由招标人依法组建的评标委员会负责D开标由评标委员会主持，邀请招标人和投标人参加E投标人是响应招标参加投标竞争的法人或者其他组织17．依据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的( ACE )。
A投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件B投标文件可以对招标文件的实质性内容进行修改C投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件送达投标地点D两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标E招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争18．依据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的( ABCD )。
A投标人不得以低于成本的报价竞标B投标人可以与其他任何组织组成联合体共同投标C投标人不得以其他名义投标D投标人不得以其他方式弄虚作似，骗取中标E投标人不得以高于成本价竞标19．依据《招标投标法》判断下列哪些说法是正确的(BCD )。