2012监理《合同管理》模拟题和答案(13)
2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案
2023年监理工程师之合同管理模拟考试试卷A卷含答案单选题（共40题）1、取得工程设计专项资质的企业，可以承接（）。
A.本专项相应等级的专项工程设计业务B.各行业、各等级的建设工程设计业务C.相应行业相应等级的工程设计业务及本行业范围内同级别的相应专业、专项工程设计业务D.本专业相应等级的专业工程设计业务及同级别的相应专项工程设计业务【答案】 A2、伸长率是表明钢材哪种性能的重要技术指标？( )A.弹性B.塑性C.脆性D.韧性【答案】 B3、某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金。
施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度。
承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，工程师认可了该进度计划的修改。
承包人的实际施工期为21个月。
下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是()。
A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【答案】 B4、对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（）。
A.评标的工作量大B.选择中标人的范围广C.评标时间长D.招标费用高【答案】 B5、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与阿施工企业协商联合投标，遂与丙施工企业谈判联合投标事宜。
甲施工企业在谈判中故意拖延时间，在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后，通知丙施工企业将单独投标。
根据《合同法》，下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中，正确的是()。
A.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担违约责任B.无论丙施工企业是否有损失，甲施工企业均应承担缔约过失责任C.甲施工企业承担法律责任，以丙施工企业有损失为前提D.甲施工企业承担法律责任，以乙施工企业有损失为前提【答案】 C6、某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。
2023年黑龙江省汇编监理工程师《合同管理 》模拟考试(含答案)
2023年黑龙江省汇编监理工程师《合同管理》模拟考试(含答案)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为( )。
A.附加服务B.额外服务C.伴随服务D.增至服务2.施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理3.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会(DAAB)裁决。
关于DAAB 人员任命和酬金的说法，正确的是( )。
A.由业主任命、承包商承担酬金B.合同双方联合任命、业主承担酬金C.合同双方联合任命、承包商承担酬金D.合同双方联合任命、分摊酬金4.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是( )。
A.协议书、投标保函、履约保函B.投标保函、履约保函、预付款保函C.协议书、预付款保函、履约保函D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单5.根据《英国工程施工合同文本》(ECC),如果采用固定价格承包，则应该选择( )。
A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合6.材料采购合同履行中，验收现场交货的钢板面积、木材体积等材料数量采用的方法是( )。
A.理论换算法B.衡量法C.经验鉴别法D.查点法7.建设工程材料采购合同履行中，若当事人没有约定交货期限，首先应按照（D ）履行。
A.债权人要求B.合同有关条款C.交易习惯D.补充协议8.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解D.按勘察设计总费用、项目施工周期进行分解9.根据英国工程施工合同，条件属于ECC核心条款的是( )A.履约保证B.承包商预付款C.区段竣工D.测试和缺陷10.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，材料由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验，该第三方检验机构的检验结果对（）有A.买方B.卖方C.第三方D.买卖双方11.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是()。
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)
监理工程师《工程建设合同管理》模拟试题(1)一、单选1.初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由（）来承担。
a.委托方b.设计单位c.监理工程师d.主管部门2.监理工程师超过授权范围发布指令，承包商执行后导致成本增加，这项额外费用应由（）。
a.业主承担b.业主从监理费中扣除，转付给承包方c.承包方承担，因他执行的是无效指令d.监理单位给予支付3.采用fidic合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（）控制。
a.业主b.监理工程师c.总包商d.分包商4.监理合同内约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成后，监理单位（）。
a.向业主支付使用费并归还业主b.将设备免费带走c.向业主支付折旧费后带走d.不须向业主支付费用将设备归还业主5.合同履行过程中，因一方当事人的违约导致对方收到1万元损失。
按合同内约定方法计算的违约金为4万元，则违约方应支付对方的金额为（）。
a.1万元b.2万元c.3万元d.4万元6.经济合同一方当事人在规定期限内不履行仲裁裁决时，（）。
a.另一方可请求法院强制执行b.仲裁机构可强制执行c.另一方可以请求公安机关强制执行d.另一方可要求对方开户银行从其帐户内强行拨款7.设计工作正式开始前，委托方预先支付给设计承包商的一笔拨款在合同规定为定金，合同履行过程中进行阶段支付时，（）。
a.按已完成设计工作的价值占合同总价的比例扣回b.按订金总额以合同约定的阶段支付次数的平均数扣回c.每次阶段支付时均不许扣减定金d.每次阶段支付时可将一定比例定金充抵部分设计费8.初步设计完成后即开始进行土建施工招标的大型工程，采用的合同类型应为（）。
a.总价合同b.单价合同c.成本加酬金合同d.成本加奖惩合同9.进行施工中间验收后，在合同约定的时间内，监理工程师即未在验收记录上签字，也未提出任何不合格的意见，则承包商（）。
2022-2023年监理工程师《合同管理》预测试题13(答案解析)
2022-2023年监理工程师《合同管理》预测试题（答案解析）全文为Word可编辑，若为PDF皆为盗版，请谨慎购买！第壹卷一.综合考点题库(共50题)1.下列选项中，分包商应立即执行的变更指令包括（）。
A.监理人直接送达的书面指令B.监理人代表直接送达的书面指令C.承包商代表直接送达的书面指令D.经业主发出的书面指令E.经承包商代表确认监理人代表发出的书面指令正确答案：C、E本题解析：本题考查的是施工分包合同履行管理。
为了准确地区分合同责任，分包合同通用条款内明确规定，分包人应执行经承包人确认和转发的发包人和监理人就分包范围内有关工作的所有指令，但不得直接接受发包人和监理人的指令。
当分包人接到监理人的指示后不能立即执行，需得到承包人同意才可实施。
2.工程施工专业分包人与劳务分包人的区别有（）。
A.保险责任不同B.安全生产管理职责不同C.劳务人员管理方式不同D.施工组织不同E.施工质量责任期限不同正确答案：A、D、E本题解析：本题考查的是施工分包合同概述。
专业分包人与劳务分包人的区别有：分包人的收入、保险责任、施工组织、分包人对施工质量承担责任的期限。
参见教材P103。
3.建设工程勘察合同文件的构成包括（）。
A.合同协议书B.中标通知书C.专用合同条款D.发包人要求E.招标文件正确答案：A、B、C、D本题解析：本题考查的是建设工程勘察合同文本的构成。
合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函和投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、勘察费用清单、勘察纲要，以及其他构成合同组成部分的文件。
4.收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的有（）。
A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验B.承包人将记录送交监理人后可继续施工C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行D.监理人应签字确认E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担正确答案：A、B、D本题解析：考核施工质量管理。
2023年山东省监理工程师《合同管理 》考试习题(含答案解析)
2023年山东省监理工程师《合同管理》考试习题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.《标准资格预审文件》组成文件中，适合于公开招标，具有代替招标公告功能的文件是A.资格预审公告B.申请人须知C.资格审查方法和办法D.资格预审申请文件2.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是( )。
A.组织施工单位测设施工控制网B.组织监理单位编制施工组织设计C.组织设计单位进行设计交底D.组织勘察单位进行现场勘查3.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定的基准日期是指( )。
A.投标截止日前第14 天B.投标截止日前第28 天C.招标公告发布之日前第14 天D.招标公告发布之日前第28 天4.下列合同中，合同法律关系客体属于物的是( )。
A.借款合同B.勘察合同C.施工合同D.技术转让合同5.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是()。
A.不利于承包人的工程变更B.建设周期不易把控C.设计和施工责任划分不清D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争6.根据FIDIC《施工合同条件》，关于工程师助手的说法，正确的是( )。
A.工程师助手相当于我国的监理员B.雇主可以直接向工程师助手指派任务C.工程师可以向工程师助手付托部分权力D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示7.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是( )。
A.没收该投标人的投标保证金B.否决该投标人的投标C.要求该投标人延长投标有效期D.由招标人与该投标人的商补教办法8.根据《招标投标法实施条例》，勘察设计投标人提交投标保证金的数额不应超过勘察设计估算费用的（）。
A.2%B.3%C.5%D.10%9.根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求，中标通知书，合同协议书和专条款容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以( )的容为准。
2023年辽宁省整理监理工程师《合同管理 》试题练习(含答案解析)
2023年辽宁省整理监理工程师《合同管理》试题练习(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.招标程序中资格预审与资格后审的区别，主要体现在审查投标人资格的( )A.目的B. 时间C.容D.方法2.关于合同法律关系的说法，正确的是A.合同法律关系可以没有内容B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体C.只有法律事实能够引起合同法律关系的消灭D.只有行为能够引起合同法律关系的消灭3.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是()A.施工测量放线成果B.岩土工程钻探方案C.标志桩定位报告D.建筑总平面布置图4.招标项目设有标底的，标底应当( 在)时公布。
A.公布招标公告B.发售招标文件C.开标D.评标5.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人按合同约定制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样和试验，分析和评估地址特征,编制勘察报告等工作属于( )A.地址开发服务B.勘察服务C.设计服务D.测量测绘服务6.根据国际咨询工程师联合会(FIDIC)《设计采购施工(EPC)/交钥匙合同条件》，因发生“不可预见的困难”所产生的费用应由（）承A.业主B.承包商C.工程师决定业主或承包商D.业主和承包商协商7.通用条款规定的费用是指()A.施工合同履行中发生的不计利润的合理开支B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项C.发包人对承包人履行合同支付的结算价D.承包人完成工程的实际成本8.不可用于抵押的财产是()A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.土地使用权D.正在使用的交通工具9.施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是( )。
A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理10.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是( )。
2023年监理工程师《合同管理》考试全真模拟易错、难点汇编叁(带答案)试卷号：19
2023年监理工程师《合同管理》考试全真模拟易错、难点汇编叁（带答案）（图片大小可自由调整）一.全考点综合测验(共45题)1.【多选题】工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括( ) 。
A.正常的监理工作B.附属工作C.附加工作D.额外工作E.业主要求的工作正确答案：ACD2.【单选题】依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为()。
A.三人以上单数B.四人以上C.五人以上单数D.七人以上单数正确答案：C3.【单选题】债权人分立、合并或者变更位所未通知债务人，导致履行债务发生困难，债务人可以( )或将标的物提存。
A.终止合同B.解除合同C.中止合同D.不履行合同正确答案：C4.【单选题】供货方应在接到采购方对产品提出异议的书面通知后（）天内负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理通知。
A.3B.5C.10D.15正确答案：C5.【单选题】施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是为了( )。
A.避免风险B.克服风险C.转移风险D.控制风险正确答案：C6.【多选题】代理人在授权范围内是否独立地向第三人进行意思表示，是代理与( ) 相区别之处。
A.行纪B.介绍C.传达D.居间E.监理正确答案：BCD7.【单选题】合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己的要求( ) 。
A.通知对方并与他协商B.提交监理工程师请他作出决定C.自己提交仲裁D.直截提请诉讼正确答案：B8.【单选题】监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致双方在"212 程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的全部监理业务，则监理责任期应理解为( ) 。
A.合同内写明的监理业务开始实行到完成时间B.从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止C.从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之日止D.从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监理业务之日止正确答案：C9.【单选题】建设行政主管部门对招标文件是否有限制公平竞争的条件进行核查的，主要核查（）的不公正评标条件。
2023年山东省汇编监理工程师《合同管理 》模拟题(含答案解析)
2023年山东省汇编监理工程师《合同管理》模拟题(含答案解析)学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________一、单选题(50题)1.根据《标准施工合同》，担保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是( )。
A.分别自发包人和承包人负责担保B.均自发包人负责担保C.分别自承包人和发包人负责担保D.均自承包人负责担保2.联合体资质等级的确定()A.由多家单位组成的联合体，按资质事故较低的确定B.由多家单位组成的联合体，按资质事故较高的确定C.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较低的确定D.由同一专业的单位组成的联合体，按资质事故较高的确定3.关于建设合同的说法，错误的是( )。
A.建设工程合同的标是各类建筑产品B.建设工程合同主体一般应是法人C.建设工程合同订立需经较长的准备期D.建设工程合同应采用不要式合同4.招标采购通用型设备时，采用综合评标价法评标，以报价为基础，按预定方法部分要素换算成一定价格的因素中，不应包括( )。
A.运输费B.运输费C.C.2 年内易损件费D.售后服务费5.根据《建设工程安全生产管理条例》承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是( )。
A.高空作业工程B.深水作业工程C.大爆破工程D.地下暗挖工程6.招标人按照投标人须知前附表要求，对于符合招标文件规定的未中标人的设计成果给予补偿后，关于该设计成果使用的说法，正确的是( )A.招标人应保护未中标人知识产权且不得使用其设计成果B.招标人有权免费使用末中标人的设计成果C.应由中标人与末中标人协商使用其设计成果的许可和费用D.中标人应邀请未中标人加入其设计团队并使用末中标人的设计成果7.某建设单位与设计单位签订合同，委托设计单位进行工程设计。
该合同法律关系的客体应属于（）。
A.物B.事件C.智力成果D..行为8.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》，适用于工期不超过（）个月,且技术相对简单的小型项目。
2023年监理工程师之合同管理自测模拟预测题库(名校卷)
2023年监理工程师之合同管理自测模拟预测题库(名校卷)单选题（共40题）1、对于可能发生的变更，下列关于监理人指示变更的说法正确的是（）。
A.不需征求承包人意见B.承包人收到变更意向书后应当同意实施变更C.承包人同意实施变更的，监理人应当发出变更指示D.经发包人同意后发出变更指示【答案】 D2、关于《标准施工招标文件》施工合同文本通用合同条款中“进度款付款证书”的说法，正确的是（）。
A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正【答案】 B3、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场。
在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这～钢材损失应由()承担。
A.承包人B.钢材供应商C.临理单位D.发包人【答案】 D4、下列事项属于发包人应承担的义务是 ( )A.现场查勘B.提供夜间施工使用的照明设备C.提供施工现场的工程地质资料D.提供工程进度计划【答案】 C5、我国《建设工程施工合同（示范文本）》规定，建筑工程一切险的投保人应当是()A.施工合同的发包人B.施工会同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】 A6、抵押与质押的区别主要在于（）。
A.担保财产是否为第三人的财产B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人C.担保财产是否转移占有D.债权人是否有优先受偿权【答案】 C7、招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.开标时间至少5日前B.开标至少15日前C.资格评审工作开始前5天D.资格评审工作开始前15天【答案】 B8、9部委在标准施工合同的基础上，又颁发了《标准设计施工总承包招标文件》(2012年版)，其中包括（）。
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷B卷附答案
2023年监理工程师之合同管理题库练习试卷B卷附答案单选题（共30题）1、根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此风险应由（）。
A.发包人承担B.承包人承担C.由发包人和承包人分担D.发包人和承包人均不承担【答案】 C2、采用综合评估法对施工项目投标文件进行详细评审时，属于项目管理机构评审内容的是（）。
A.项目经理的任职资格B.施工方案与技术措施的合理性C.资源配置计划的合理性D.工程进度计划与措施的科学性和合理性【答案】 A3、下列勘察合同文件中，解释顺序最为优先的是（）。
A.勘察合同通用条款B.投标函C.勘察合同专用条款D.发包人要求【答案】 B4、根据英国NEC《工程施工合同》，关于合同履行管理的说法，正确的是()A.合同争议首先提交给当事人共同选定的“评判人”B.施工过程中发生的有关事项由工程师和承包商协商确定C.工程师应对合同争议做出决定D.工程师的职责不仅仅限于工程实施的质量管理【答案】 A5、在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（）。
A.主体B.客体C.权利D.义务【答案】 B6、根据《标准施工总承包招标文件》，关于设计施工总承包合同的说法正确的是（）。
A.合同责任复杂B.建设周期长C.可以增加设计变更D.可以减少承包人的索赔【答案】 D7、设计施工总承包合同的订立中，（）对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式。
A.通用条款B.专用条款C.合同协议书D.中标通知书【答案】 A8、根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（）。
A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务C.延迟交付设备金额每周为0.08%D.迟延付款违约金的最高限额为合同价格的10%【答案】 C9、根据《标准设计施工总承包合同》，对发包人要求作出反应的文件是（）。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012监理《合同管理》模拟题和答案（13）
单项选择题
1、发包人供应的材料设备运抵现场经过清点后，应
当由（ ）保管。
A．发包人
B．承包人
C．工程师
D．发包人与承包人共同
2、因承包人的原因不能按期开工的，（ ）推迟开
工日期。
A．承包人应以书面形式通知工程师
B．应当经过工程师批准
C．承包人与发包人协商
D．应当经过建设行政主管部门批准
3、某订购合同300t水泥的合同内列明第一批供货
200t，第二批供货100t，并约定了逾期交货的违约金．第一
批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，
但未对工程施工产生不利影响，则采购方（ ）。
A．不必追究对方的违约责任
B．按300t的数量计算违约金
C．按100t的货款计算违约金
D．按逾期15天的时间计算违约金
4、FIDIC合同条件规定当颁发部分工程接收证书时，
（ ）。
A．不应返还保留金
B．应退还一半保留金
C．应退还该部分工程占合同工程相应比例保留金的
一半
D．应全部退还保留金
5、在FIDIC合同条件中，（ ）属于承包商应承担
的风险。
A．施工遇到图纸上未标明的地下构筑物
B．社会动乱导致施工暂停
C．专用条款内约定为固定汇率、合同履行过程中汇
率的变化
D．施工过程中当地税费的增长
6、FIDIC合同条件规定，（ ）之后，工程师就无权
再指示承包商进行任何施工工作。
A．颁发工程接收证书
B．颁发履约证书
C．签发最终支付证书
D．承包商提交结清单
7、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有
权发布暂停施工指令。属于（ ）的暂停施工，承包商可
能得到补偿。
A．合同中有规定
B．由于不利的现场气候条件影响
C．为工程施工安全
D．现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致
8、FIDIC合同条件规定，计入合同总价用于指定分包
商所完成工作开支的暂定金额由（ ）控制使用。
A．承包商
B．业主
C．工程师
D．指定分包商
9、根据索赔目的的不同，索赔分为（ ）。
A．按约索赔和依法索赔
B．综合索赔和项目索赔
C．费用索赔和工期索赔
D．明示索赔和默示索赔
10、在FIDIC施工合同条件中，承包商只提出费用索
赔，不提出工期和利润索赔的是（ ）。
A．业主提前占用工程
B．异常不利的气候条件
C．施工中遇到文物和古迹
D．业主办理的保险未能从保险公司获得补偿部分
答案：1、B 2、B 3、C 4、C 5、C 6、B 7、D
8、C 9、C 10、D