第8章施工索赔方案
第八章国际工程承包中的索赔
• 2、工程变更的影响分析 • 工程变更有如下几种情况 • （1）如果工程量的增加超过合同规定的承包商 应承担的风险范围，可进行工期索赔。通常可 按工程量增加的比例同步延长网络活动的持续 时间。 • （2）增加了新的附加工程。增加合同中未包括 的、在合同范围内新的工程分项，导致网络中 新活动的增加。合同双方应商讨确定新活动的 持续时间和新活动与其他活动间的逻辑关系。 • （3）对因业主责任造成的工程停工、返工、窝 工、等待变更指令等事件，可按经工程师签字 认可的实际工程记录延长相应网络活动的持续 时间。
合计：
53760 （美元）
（3）新增额外工程使工期延长1.5个月，要求补偿现场管理费。
现场管理费：24000（美元/日） 1.5（月） 36000 （美元）
经工程师和计量人员的检查核实，工程师原则上同意该三项 费用索赔，但对承包商的计算有分歧。
• 2、工程师的计算和分析：
（1）图纸错误造成工程延误，有工程师暂停施工的 指令，承包商仅计算受到影响的设备停工损失（而 非全部设备）是正确的，但工程师认为不能按台班 费计算，而应按租赁费或折旧率计算，故该项费用 核减为5200美元（具体计算过程略）。
• 总工期索赔 5.5月+6.2月 11.7月 这里将原计划工作量增加10%作为计算基数，一方面考 虑到合同规定的风险，另一方面由于工作量的增加，工作效 率会有所提高。这种分析师基于合同总工期的计算上的匡算， 而不是对工程变更引起工期延长的精确分析，这是一种粗略 的分析方法。
建设工程施工索赔的计算
建设工程施工索赔的计算建设工程施工索赔的计算是一个比较复杂的过程，需要考虑到很多因素和情况。
在进行索赔计算时，需要根据合同约定、相关法律法规和工程实际情况进行综合分析和测算。
下面将就建设工程施工索赔的计算进行详细的介绍。
一、建设工程施工索赔的类型1. 工期索赔：工期索赔是指因为业主或其他原因导致工程进度延误而造成的索赔。
工期索赔一般是按照合同约定的工期计算，计算方式可以是按天计算或按进度计算。
2. 价格索赔：价格索赔是指因为工程变更、材料价格上涨或其他原因导致工程造价增加而造成的索赔。
价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素，如材料价格、人工费用、设备费用等。
3. 质量索赔：质量索赔是指因为施工方施工质量不达标或其他原因导致工程质量问题而造成的索赔。
质量索赔一般是要求施工方承担修复费用或其他费用。
二、建设工程施工索赔的计算方法1. 工期索赔的计算方法工期索赔一般是按合同约定的工期计算的。
如果工期索赔是按天计算，那么可以根据实际工期与合同约定工期的差异来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=实际工期-合同约定的工期×日租金。
如果工期索赔是按进度计算，那么可以根据施工进度计算索赔金额。
一般是按照施工进度完成的百分比来计算索赔金额，计算公式为：工期索赔金额=合同价×进度完成百分比。
2. 价格索赔的计算方法价格索赔的计算比较复杂，需要考虑到很多因素。
价格索赔一般是根据实际发生的费用和合同约定的费用之间的差异来计算的。
计算方法可以根据具体情况来确定，一般是按照材料价格、人工费用、设备费用等来计算。
3. 质量索赔的计算方法质量索赔一般是根据修复费用或其他损失费用来计算的。
如果因为施工方施工质量不达标而导致工程质量问题，一般要求施工方承担修复费用或其他费用。
计算方法可以根据实际情况来确定，一般是按照修复费用或其他费用的实际情况来计算。
三、建设工程施工索赔的注意事项1. 在建设工程中，双方签订合同时需要明确索赔的相关规定，包括工期索赔、价格索赔和质量索赔等。
简述建设工程施工索赔程序
简述建设工程施工索赔程序一、索赔的概念建设工程施工索赔是指施工单位在承建工程过程中，由于发生设计变更、工程延期、工料价格波动或其他合同约定之外的原因，导致施工方损失或产生额外费用的一种请求补偿或赔偿的诉求。
索赔是在事实、合同、法律基础上提出，旨在维护施工方的合法权益。
二、索赔的种类1. 设计变更索赔：施工方按照原设计要求施工，但后期设计方或监理单位要求进行设计变更，导致额外工作或费用增加，施工方可以提出设计变更索赔。
2. 工程延期索赔：由于不可抗力、合同变更等原因导致工程延期，施工方因此遭受损失或产生额外费用，可提出工程延期索赔。
3. 工料价格波动索赔：由于市场波动或其他经济原因，工程中使用的材料价格发生变化，致使施工方成本增加，可提出工料价格波动索赔。
4. 其他索赔：包括施工方为应对不可预见的情况、补偿额外工作量等额外费用的索赔。
三、索赔程序1. 提出索赔申请：施工方应当书面向业主或监理单位提出索赔申请，明确索赔的事实、理由、数额及证据等，并在指定时间内提交索赔资料。
2. 确认索赔事实：业主或监理单位应认真审查并核实索赔申请，有必要进行现场核查或相关证据的调查，确认索赔事实的真实性。
3. 协商解决：双方应当在充分交换意见的基础上，进行协商并寻求解决方案。
如双方无法达成一致，可由双方各自委派代表组成的调解小组进行调解。
4. 确认索赔数额：经调解或协商后，双方对于索赔数额达成一致后，应签订索赔确认协议，并进行书面确认。
5. 履行索赔协议：业主应按照索赔确认协议的约定，及时支付索赔款项，并确保施工方按协议履行相关义务。
四、应注意事项1. 提前准备相关证据：施工方在提出索赔申请时，应搜集相关证据，确保索赔事实清晰可靠。
2. 遵守合同规定：索赔程序应当遵守双方在合同中约定的程序和规定，确保索赔的合法性和有效性。
3. 保持沟通与协商：在索赔过程中，双方应保持良好的沟通，倡导协商解决争议，以达成双赢的结果。
第8章 建设工程施工索赔
（4）按索赔的依据分
①合同内索赔（Contractual Claim）
②合同外索赔（Non-Contractual Claim）
③道义索赔（Ex-Gratia Payment）。 （5）按当事人分
①承包商与业主之间的索赔； ②承包商与分包商间的索赔，在这类索赔处 理中，监理工程师一般不直接参与处理； ③发包人或承包人与供货人、运输人间的索 赔； ④发包人或承包人与保险人间的索赔。
述通知后，在不必事先承认业主责任的情况下，监督此类记录，并可以指 令承包商保持进一步的同期记录。承包商应按工程师的要求提供此类记录 的复印件，并允许工程师审查所有些类记录；
（3）提交索赔报告。在引起索赔的事件或情况发生42天之内，或在工
程师批准的其他合理时间内，承包商应向工程师提交一份索赔报告，详细 说明索赔的依据以及索赔的工期和索赔的金额；
3、报告编写的要求
1）实事求是 2）证据充分 3）计算准确 4）简明扼要
4、索赔的艺术
8.2.4 索赔的解决方法 1. 协商解决 2. 调解 3. 仲裁 4. 诉讼 5. 争议评审
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3 费用索赔和工期索赔的计算方法
8.3.1 费用索赔 一、索赔费用的构成
（1）可索赔费用的分类：
①按索赔费用性质的划分，在工程实际中，承包商的费用索赔
包括额外工作索赔和损失索赔。
②按可索赔费用的构成划分
可索赔费用按项目构成可分为直接费和间接费。其中直接费包括人工费、 材料费、机构设备费、分包费，间接费包括现场和公司总部管理费、保 险费、利息及保函手续费等项目。
按照工程惯例，承包商的索赔准备费用，索赔金额在索赔处理期间的 利息、促裁费用、诉讼费用等是不能索赔的，因而不应将这些费用包含 在索赔费用中。
工程项目结算索赔方案怎么写
工程项目结算索赔方案怎么写一、引言结算索赔是工程项目中常见的一个程序，通常是指在工程建设过程中，因各种原因导致工程成本增加或延期等问题，所提出的要求索赔的权利。
索赔权利是受到法律保护的，但索赔程序相对来说比较复杂，需要在法律框架下进行，因此，本方案旨在为工程项目的结算索赔提供一个合理、合法、符合规范的方案。
二、编制目的本方案的编制目的是为了解决工程项目中常见的结算索赔问题，保障各方权益，促进工程项目的顺利实施。
具体目的包括：明确结算索赔的程序及各方的责任，规范索赔要求的提出和处理流程，保障索赔的合法性和公正性，维护项目的合法权益。
三、适用范围本方案适用于各类工程项目的结算索赔，包括但不限于建筑工程、水利工程、交通工程等领域。
四、索赔程序1. 索赔要求的提出索赔要求的提出应当在合同规定的索赔时限内，并按照合同规定的形式书面提出。
索赔要求书应当包括申请人的基本信息、索赔金额的具体计算、索赔原因及依据、相关证据材料。
提出索赔要求后，应当及时通知对方，确保对方可以及时进行审查和回复。
2. 索赔要求的审查申请人提出索赔要求后，应当及时进行审查。
审查过程中，需要对申请人提出的索赔原因进行调查核实，并对相关证据材料进行审查。
如发现索赔要求存在不合理或不合法之处，应当及时通知申请人并要求其进行补正。
审查的结果应当及时书面通知申请人，并在通知中说明审查结果的具体理由和依据。
3. 索赔要求的处理经审查确认无误的索赔要求，应当及时处理并在规定的时间内给予答复。
答复时应当说明索赔请求的具体情况、处理结果和理由，并要求申请人对答复内容进行确认。
如申请人对答复内容有异议，应当及时进行复核，并重新审查处理。
在处理索赔要求的过程中，应当保持公正和公平，确保各方的合法权益。
五、索赔要求的处理程序及流程1. 收到索赔要求后，应当及时通知申请人，并在书面通知中说明收到索赔要求的时间及相关要求。
2. 对索赔要求进行审查。
审查过程中，应当对索赔要求的合理性进行评估，并核实相关证据材料的真实性。
施工阶段工程造价管理
二、工程计量的程序
施工合同（示范文本）约定的程序。
（1）承包人承包人应当按照合同约定的方法和时间，向发包人 提交已完工程量的报告。发包人接到报告后14天内核实已完 工程量，并在核实前1天通知承包人，承包人应提供条件并派 人参加核实，承包人收到通知后不参加核实，以发包人核实 的工程量作为工程价款支付的依据。发包人不按约定时间通 知承包人，致使承包人未能参加核实，核实结果无效。
1.重视并充分做好施工准备工作 2.施工进度安排要均匀 3.组建精干的项目管理机构，组织专业队伍流水作业 4.提高机械的利用率，降低机械使用费 5.以提高经济效益为主导，选用施工技术和施工方案 5.确保施工质量，降低工程质量成本
工程质量检测与鉴定成本
工
质量保障和检验成本
程
工程质量预防成本
质
量
成
工程质量问题成本
其他变更主要指工程质量的变更。
序和时间安排。
承包人对于发包人的变更通知没有拒绝的
发包人或 工程师提 出的变更
权利，变更超过原设计标准或者批准的建 设规模时，须经原规划管理部门和其他有 关部门审查批准，并由原设计单位提供变
工程师可以直接发布变更指示，也 可以要求承包商递交建议书
更的相应的图纸和说明。
未经工程师批准前承包商不得擅自
五、施工阶段工程造价控制的措施（Cont’d）
❖ 技术措施
（1）严格控制设计变更 （2）继续通过设计挖掘节约投资的可能性 （3）审核承包商编制的施工组织设计
❖ 合同措施
（1）做好施工记录，保存各种文件图纸，为正确处理可 能发生的索赔提供依据，参与处理索赔事宜
（2）参与合同修改、补充工作，着重考虑它对投资控制 的影响
（2）发包人收到承包人报告后14天内未核实完工程量，从第 15天起，承包人报告的工程量即视为被确认，作为工程价款 支付的依据，双方合同另有约定的，按合同执行。
施工工程索赔制度
施工工程索赔制度一、总则1. 本索赔制度适用于所有参与本工程施工的承包商、分包商以及业主，旨在规范各方在施工过程中的索赔行为，确保工程顺利进行。
2. 索赔行为必须基于合同约定和相关法律法规，任何一方提出的索赔请求都应当有充分的事实依据和法律依据。
3. 本制度的解释权归项目管理部门所有，各部门和个人应严格遵守，不得擅自变更。
二、索赔条件1. 由于不可抗力导致工程延期或损坏，受影响方有权提出索赔。
2. 因业主要求变更设计或工程量导致成本增加，承包商可提出索赔。
3. 若因材料供应、设备故障等原因导致工程延期，相关责任方应承担相应的赔偿责任。
三、索赔程序1. 索赔意向通知：发现可能导致索赔的情况时，受影响方应在规定时间内向对方发出书面的索赔意向通知。
2. 索赔报告提交：在索赔事件发生后的一定期限内，提出索赔方应提交详细的索赔报告，包括索赔的原因、依据、金额及支持性文件。
3. 索赔审查与协商：接收索赔报告的一方应对报告进行审查，并在规定时间内给予答复。
双方应通过协商解决索赔问题，如协商不成，可依法申请仲裁或诉讼。
四、索赔时效1. 索赔意向通知应在索赔事件发生后的__天内提出。
2. 完整的索赔报告应在索赔事件发生后的__天内提交。
3. 索赔审查结果应在收到索赔报告后的__天内给出。
五、其他规定1. 所有索赔相关的文件和通信记录应妥善保存，作为日后可能的仲裁或诉讼的证据。
2. 本制度自发布之日起生效，如有更新，将另行通知。
六、结语施工工程索赔制度的建立和完善对于保障工程质量、控制成本和促进合作双方的和谐关系具有重要意义。
通过本制度的实施，可以有效地预防和解决工程过程中可能出现的争议，确保工程的顺利进行。
各方应本着公平、公正的原则，严格按照本制度的规定行事，共同维护工程的正常秩序和双方的合法权益。
施工单位索赔规章制度模板
施工单位索赔规章制度模板
第一条为规范施工单位索赔行为，保障工程建设各方的合法权益，维护合同公平性和工
程质量，特制定本规章。
第二条施工单位索赔应遵循公平合理、诚实信用、依法合规的原则。
第三条本规章适用于参与工程建设的施工单位，特别是适用于在工程建设过程中提出索
赔申请的施工单位。
第四条对工程相关索赔，施工单位应当提供充分的申请证据，包括但不限于合同条款、
工程变更确认书、图纸设计文件、施工记录、验收文件等。
第五条索赔申请应按照索赔程序进行，施工单位应在规定时间内提出索赔申请并提交必
要材料。
第六条申请经审批批准后，应当及时支付索赔金额，确保施工单位的合法权益不受损害。
第七条若因施工单位索赔造成的损失，应当由申请单位承担责任，双方可协商解决，如
协商不成可通过法律途径解决。
第八条对于恶意索赔行为，施工单位将承担相应的法律责任。
同时，相关部门有权取消
其参与工程建设的资格。
第九条对于索赔金额较大的案件，相关部门将会进行审核，并作出具体处理结果。
第十条本规章自公布之日起生效。
第十一条本规章最终解释权归工程建设管理部门所有。
以上规章经过协商讨论并报领导批准，特此制定。
7 工程变更、索赔和工程款结算
• 第一节 工程变更及价款的确定
• 一、工程变更及产生原因
• (一)工程变更的内容
• 工程变更包括设计变更和其他变更两大类。其中设计变更 包括工程内容的增加及删减等，其他变更包括施工进度计 划变更、施工条件变更和工程量变更等。
• (二)工程变更的产生原因
• 在工程项目的实施过程中，经常出现来自业主方对项目要 求的修改，设计方由于业主要求的变化或现场施工环境、 施工技术的要求而产生设计变更；也有可能出现由于承包 商原因而导致工程变更。
承担 ④ 施工单位总价值100万元的待安装设备，其他单位临
时停放在现场25万元的汽车损失由建设单位承担。 10万元及2万元的索赔不成立 ⑤ 工期索赔成立 ⑥ 费用索赔成立 • （2）不可抗力发生风险承担的原则是什么
•案例--不可抗力索赔
• （2）不可抗力发生风险承担的原则是什么 ① 工程本身的损失由业主负责 ② 人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应的费用 ③ 施工单位的机械设备损坏及停工损失，有施工单位
• 2.在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款 调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调 整合同价款。
• 3.工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程 价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合 同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变 更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。
• 1.网络图分析法是利用进度计划的网络图，分析其关键线 路。如果延误的工作为关键工作，则总延误的时间为批准 顺延的工期；如果延误的工作为非关键工作，当该工作由 于延误超过时差限制而成为关键工作时，可以批准延误时 间与时差的差值作为顺延工期；若该工作延误后仍为非关 键工作，则不存在工期索赔问题。
工程施工合同索赔金额规定
工程施工合同索赔金额规定为了保障工程施工的顺利进行，避免因各种原因导致的经济损失，乙方同意按照以下规定，对甲方提出的索赔进行合理的调解和处理，确保双方的合作顺利进行。
一、施工索赔的定义1.1 施工索赔是指发生在工程实施过程中，因为合同约定之外的原因，给双方带来的经济损失的申请。
包括但不限于因设计变更、工程变更、材料价格上涨、施工周期延长、增加工程量等原因导致的索赔。
1.2 施工索赔的处理原则是公平、合理、诚信、高效，根据合同约定和实际情况进行协商解决。
二、索赔金额的计算标准2.1 施工索赔金额的计算标准应符合相关法律法规和合同约定，不得违背国家法律法规的规定。
2.2 施工索赔金额的计算应综合考虑因素包括但不限于劳动力成本、材料成本、设备成本、管理费用、利润等，按照相关标准和比例进行计算。
2.3 施工索赔金额的最高限额应不超过合同总金额的20%，超出此金额的索赔需双方全面协商确定。
三、索赔处理流程3.1 甲方应在发现索赔事由后及时向乙方书面提交索赔申请，并提供相关证据和资料。
3.2 乙方应在收到甲方索赔申请后尽快组织相关部门进行审核，确定索赔金额和处理方式，并书面通知甲方。
3.3 双方应在10个工作日内就索赔金额和处理方式达成一致意见，并签订索赔协议。
3.4 如双方无法就索赔金额和处理方式达成一致意见，应协商寻求第三方机构进行调解，如仍无法协商解决，可向有关部门提起诉讼解决。
四、索赔的风险提示4.1 施工索赔属于合同纠纷范畴，双方应在合同签订时对索赔金额和处理方式进行明确约定，以避免后期出现争议。
4.2 如因一方故意拖延或拒绝处理索赔，另一方可向相关部门投诉举报并寻求法律保护。
4.3 双方应在索赔处理过程中保持沟通顺畅，及时协商解决问题，确保施工进度不受影响。
五、其他条款5.1 本规定自双方签订合同之日起生效，如有变更需经双方协商一致后修改。
5.2 本规定未尽事宜，双方可根据实际情况进行协商解决，并签署补充协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
29
* 工程师作出索赔处理决定
※ 工程师应在收到索赔报告后28天内向发 包人和承包人提出"索赔处理决定",在28天 内未答复的视为认可承包人的索赔.
30
[重点难点]工程师作出索赔处理决定的 权限与效力
成，索赔一方无过错 • 5.索赔是一种未经对方确认的单方行为(不
同于签证)
5
索赔与违约责任
1索赔事件的发生，可以是当事人的行为，也 可以是非当事人的行为，违约责任一定是当事 人的行为。 2 索赔的成功必须以索赔一方有实际损失为前 提之一，没有损失索赔不可能成功，而违约责 任的追究只需要有违约过错行为 3 索赔事件的发生，不一定在合同文件中有规 定，还包括法律法规和工程交易习惯等，而合 同违约责任，必须在合同中有约定
43
8.3.2工期索赔值的计算
1.工期延期分类及处理
（1）按延期原因分可分为：业主及工程师原因引起 的延期、承包商原因引起的延误、不可控因素造 成的
（2）按工程延误的可能结果划分：可索赔工期的确 良延误（业主、工程师、不可抗力因素起起）、 不可索赔的延误（承包商原因引起的）
（3）按延误事件的时间关联性分：单一延误、共同 延误、交叉延误
• 8.1.3 施工索赔的分类
按索赔的合 同依据分类
合同中明示的索赔 合同中默示的索赔
按索赔的 目的分类
工期索赔 费用索赔
按索赔事件 的性质分类
工期延误索赔 工程变更索赔 合同被迫终止的索赔 工程加速索赔 意外风险和不可预见因素索赔 其它索赔
7
例题:
承包人可就执行工程师加快施工速度以缩短 工期的指令引起的施工成本增加提出索赔. 该索赔的类型属于( )
(2)工程师审核索赔报告
* 判定索赔成立的三原则 * 对索赔报告审查的具体内容
24
* 判定索赔成立的三原则
※ 事件已造成了承包人施工成本的额外支 出,或总工期延误(实际影响)
※ 造成费用增加或工期延误的原因,不属于 承包人应承担的原因(责任归属)
※ 承包人按合同规定程序提交了索赔意向通 知和索赔报告(程序问题)
不可得到补偿的延期 为可以得到时间补偿的延期
为可以得到时间和费用补偿的延期
49
2.计算方法
是否延误工期的判断 工期延误或提前值=t-TK t是实际状态下的工期 结果小于零，则提前 峻工 结果等于零，按时完工 结果大于零，则延误工期
50
[重点难点] 工作延误一定会影响到工 期吗?
• 被延误的工作只有位于关键线路上,才会影 响到竣工日期
在合同履行过程中，应当由业主承担责任 或风险的干扰事件对工期的影响而确定的 工期值 （3）计算实际状态下的工期（T）即考虑所 有干扰事件对工期影响而确定的工期值 （4）分析判断
47
2.计算方法
网络的计算法
可索赔的工期值=TK-TC
48
2.计算方法 注：C为承包商原因造成的延误；E为业主或
工程师原因造成的延误，N为不可控因互造 成的延误
（2）可能状态：在考虑非承包商应承担的责任或风 险干扰事件对合同状态的影响后，重新分析计算 得到的工期与价格。
（3）在合同履行中，考虑所有的干扰事件对合同状 态的影响后，重新分析计算得到的工期及价格 （合同履行完成后的实际工期和价格）。
42
2.索赔事件的影响分析
2.2干扰事件发生后对合同的影响分析
25
例题:
在建设工程施工索赔中,工程师判定承包人索赔成立 的条件包括( )
A. 事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期 延误
B. 造成费用增加或工期延误的原因,不属于承包人 应承担的责任
C.造成费用增加或工期延误的原因,属于分包人的过 错
D. 按合同约定的程序,承包人提交了索赔意向通知 E.按合同约定的程序,承包人提交了索赔报告 答案:ABDE
（4）设计变更，设计错误或业主、工程师错误的指 令或提供错误的数据等造成工程修改、返工、停 工或窝工等。
（5）工程数量变化，使实际工程量与原工程量不同 （6）业主指令提高设计、施工、材料的质量标准
（7）业主或工程师指令增加额外工程。 （8）业主指令工程加速 （9）不可抗力因素
39
1.计算理论分析
1.2索赔事件表现形式
51
网络分析图(总时差与自由时差)
(1)如果延误的工作为关键工作,则总延误时 间为批准顺延的时间
(2)如果延误的工作为非关键工作,工作延误 超过时差限制时,可以批准延误时间与时 差的差
(3) 如工作延误后仍为非关键工作,不存在工 期索赔
52
案例分析 （一）
某施工网络计划图如下所示，在施工过程中 发生以下的事件：
※ 如果承包人未能按时间规定提出索赔意向 和索赔报告,则失去了该项事件请求补偿的 索赔权利.
17
例题:
根据《建设工程施工合同（示范文本）》， 下列关于承包人提交索赔意向通知的说法 中，正确的是（ ）
A.承包人向业主提交索赔意向通知 B.承包人应向工程师提交索赔意向通知 C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制 D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔
向合同的另一方当事人提出给予赔偿或补 偿要求的行为。
[注意] 索赔不是向真正的责任方，而是向 合同另一方
4
8.1 施工索赔概述
• 8.1.2 施工索赔的特征 • 1.索赔的依据是法律法规、合同文件和工
程惯例 • 2.施工合同索赔是双向的 • 3.只有实际发生了经济损失或权利损害才
能向对方索赔 • 4.索赔应上对方承担责任或风险的事件造
权利丧失 答案:B
18
例题:
如果索赔事件的影响持续存在,承包商应在该 索赔事件影响后的28天内向工程师提交 （）
A.索赔意向通知 B.索赔报告 C.施工现场的记录 D.索赔依据 答案:B
19
* 索赔报告的内容
事件发生的原因 对权益影响的证据资料. 索赔的依据 索赔的款项 工期展延天数的计算
20
单项索赔报告的一般格式
A. 工程延误索赔 B. 工程变更索赔 C. 工程加速索赔 D. 合同工期索赔 答案:C
8
例题:
将施工索赔分为合同中明示的索赔和合同中 默示的索赔,是按照( )进行的分类
A. 索赔目的 B. 索赔起因 C. 索赔的合同依据 D. 索赔事件的性质 答案:C
9
索赔的基本条件
在合同履行过程中，当事人一方向 另一方向另一方索赔应满足一定的 条件才可能获得成功。这些最基本 的要求与条件及其相关的内容见下 表
解：可索赔工期的工程量为：
Q=3280-27600（1+10%）=244立方米
（2）按比例法计算可索赔工期为：
=45X[244/2760（1+10%）]=3.62天，约等于4 天
13
(1)承包人提出索赔要求
(一通知一报告,先通知后报告) * 承包人发出索赔意向通知 * 承包人提交的索赔报告 * 索赔报告的内容
14
* 承包人发出索赔意向通知
承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师 递交索赔意向通知 超过这个期限,工程师和发包人有权拒绝索 赔要求
15
* 承包人提交的索赔报告
（10）业主未及时支付工程款 （11）合同缺陷，如条款不完善、错误或前后矛盾，
双方就合同理解产生争议 （12）物价上涨，造成材料价格、工人工资上涨
（13）国家政策、法令修改，如增加或提高 新的税费、颁布新的外汇管制条例等。
（14）货币贬值，使承包商蒙受较大的汇论 损失等。
40
2.索赔事件的影响分析 2.1干扰事件发生原因
34
8.2 索赔程序
• 8.2.2 发包人的索赔 • 业主可索赔的内容(承包人的错误与责任)
35
8.3 索赔值的计算
8.3.1 索赔值计算的理论分析 8.3.2 工期索赔值的计算 8.3.3 费用索赔值的计算
36
8.3.1索赔值计算的理论分析
1.计算理论分析 1.1索赔事件
定义：索赔事件又称干扰事件，是指那些使 实际情况与合同规定不符合，最终引起工 期和费用变化的那类事件。
37
1.计算理论分析 1.2索赔事件表现形式
（1）业主未按合同规定的时间和数量交付设 计图纸和资料，未按时交付合格的施工现 场及行驶道路、接通水电等，造成工期拖 延和费用增加
（2）工程实际地质条件与勘察不一致 （3）业主或工程师变更合同规定的施工顺序，
打乱了工程施工计划。
38
1.计算理论分析
1.2索赔事件表现形式
A工作因业主原因晚开工2天 B工作承包商只用18天完成 H工作由于不可抗力影响晚开工3天 G工作由于工程师指令晚开工5天。
53
案例分析 （二）
某工程基础中，出现了不利的地质障碍，工 程师指令承包商进行处理，土方工程量由 原来的2760立方米增至3280立方米，原定 工期45天，同时合同约定10%范围内的工 程量增加承包商承担的风险，试求承包商 可索赔的工期为多少天？
索赔意向通知后的28天内,或在工程师同意 的其它合理时间,承包人递送正式的索赔报 告. 如果索赔事件影响持续存在,但承包人按一 个合理的时间间隔,定期陆续报出每一个时 间段内的索赔证据资料和索赔要求,在该事 件的影响结束后28天内,报出最终详细报告.
16
[重点难点]
※ 工程师在索赔事件发生后有权不马上处理 该项索赔
（1）实际状态和合同状态之差即工为期的实际延长 和成本的实际增加量，这里包括所有因素的影响， 如业主责任、承包商责任、其他外界干扰的责任 等。
（2）可能状态和合同状态结果之差即为按合同规定 承包商真正有理由提同工期和费用索赔的部分， 它可以直接作为工期和费用的索赔值