道路工程建设合同范本
农村道路施工合同范本(精选10篇)
农村道路施工合同范本（精选10篇）农村道路施工合同范本篇1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为促进农村经济发展，服务农村建设，______村实施村道公路硬化作业，乙方经申请和相关程序，成为本项目的施工方，甲、乙双方经多次、反复协商，双方达成如下协议条款，共同信守。
一、工程名称及____县____乡______村村道公路硬化工程，地址在____县____乡______村境内。
具体施工范围：二、施工方式：本次施工由乙方采取全承包（即包工、包料、包安全）的方式进行作业。
三、工程价款及支付办法：工程施工单价万元/公里，按工程实际施工里程计算工程款。
具体支付办法：路基完成后，拨付工程万元；第二层完成后，拨付万元；浇灌混凝土成型米后，拨付万元。
其余工程款于整个工程完工后全部拨付。
四、工程施工质量及技术要求：工程须按标准进行施工作业。
五、工程施工期限：从年月日起至年月日止。
遇雨天工期顺延。
六、安全责任：1、乙方须为施工人员购买相应的安全生产保险，其产生的费用由乙方负责支付。
2、施工中的.一切安全责任及后果由乙方自负，并承担一切法律责任，甲方概不负责。
七、其他约定：1、路基经甲方验收并同意乙方进行混凝土浇注时，由甲方向乙方出据混凝土浇注通知，乙方方可进行混凝土浇注。
2、乙方混凝土浇注完成后，由乙方进行监管维护，直至甲方检查验收合格。
3、施工的一切原辅材料、设施、设备由乙方负责，乙方所使用材料应符合相关标准和质量要求。
4、施工过程中甲方安排人员进行质量监督，乙方应无条件服从。
5、全部工程结束后，由甲方组织验收合格，并经乡主管部门审查后，方视为完工。
八、违约责任：双方应信守合同，不得违约。
单方违约时，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿给守约方造成的经济损失。
九、未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可另行协商补充，补充规定与本合同有同等效力。
十、本合同由甲、乙双方签字后生效，一式六份，甲方存二份、乙方存四份。
道路工程施工合同模板5篇
道路工程施工合同模板5篇工程施工是建筑安装企业归集核算工程成本的会计核算专用科目,是根据建设工程设计文件的要求,对建设工程进行新建、扩建、改建的活动。
下面小编给大家带来道路工程施工合同，详情可以点击“合同范本”查看更多相关的各类合同。
道路工程施工合同模板1甲方：_____(以下简称甲方)乙方：__________________________(以下简称乙方)根据合同法及有关法规，甲方根据建设需要，邀约乙方承建甲方的道路硬化工程，按照平等互利，诚信的原则，双方经过协商一致，签定本合同。
一、工程名称：道路硬化工程。
二、工程地点：________________________________________________。
三、建设内容：按照总平面图中标示的标段施工，路基处理、素土夯实、辗压预留管线、配套设施的安装、C30路面浇筑。
四、质量标准：合格(标高准确无渍水，不起灰)。
五、承包形式：总价承包。
六、工期：从_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止。
如因雨天及人力不可抗拒的原因，经甲方认可，工期顺延。
七、工程价款：工程造价暂定_________元(大写：______________________)。
工程量以实做实收。
八、工程款的支付：1、工程完工经甲方验收合格后支付总价的75%;2、陆个月无明显质量问题再支付总价的20%;3、保修期一年，余款5%为质保金，期满后无质量问题一次付清。
保修期内，乙方接到甲方通知3天内应派人保修，若乙方怠于履行义务的，甲方可以另雇他人进行维修，其费用将从质保金中直接扣除。
九、甲方的权利和义务：1、提供标高及坡比。
2、专人对工程实行监督、管理、检查，乙方的质量、进度、安全措施的落实。
对违反操作规程的有权予以停工、返工，直至给予处罚的权利。
3、检查乙方的材料及施工工艺，限制不合标准的材料进入工程。
4、按照第八条的规定支付工程款。
十、乙方的权利和义务：1、施工前，认真审核图纸，有疑问的以书面通知甲方、2、认真搞好施工管理，严格按施工规范操作，做好施工记录及相关检验资料。
道路及管网工程施工承包合同范本8篇
道路及管网工程施工承包合同范本8篇篇1甲方：XXX（以下简称甲方）乙方：XXX（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确甲乙双方在道路及管网工程施工过程中的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。
一、工程概况1. 工程名称：XXX道路及管网工程施工2. 工程地点：XXX3. 承包范围：本合同段道路及管网工程的施工图纸和工程量清单所包含的全部内容。
4. 承包方式：包工包料。
5. 合同工期：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，共XX天。
二、甲方权利和义务1. 甲方指派XXX为现场代表，负责协调现场工作，代表甲方监督、检查工程质量。
2. 甲方负责办理本工程的有关审批手续，保证乙方施工顺利进行。
3. 甲方负责提供施工用水、用电及施工场地，确保乙方正常施工。
4. 甲方有权对乙方的施工进度、质量进行检查和监督，并提出合理建议。
5. 甲方应按照合同约定支付工程款。
三、乙方权利和义务1. 乙方指派XXX为项目负责人，负责本工程的全面管理，代表乙方处理本工程的日常事务。
2. 乙方应严格按照施工图纸和工程量清单进行施工，确保工程质量符合要求。
3. 乙方应按照合同约定完成本工程的施工任务，确保工期如期完成。
4. 乙方在施工过程中，应遵守国家法律法规及甲方相关制度，确保施工安全。
5. 乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款。
四、工程价款及支付方式1. 本合同工程总价为人民币XXX万元（大写：XXX万元整），具体价格以双方确认的工程量清单为准。
2. 甲方应按照以下方式支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方预付款XXX万元（大写：XXX万元整），预付款在第一次付款时扣除。
（2）乙方完成本工程总量的XX%时，甲方支付乙方进度款至合同总价的XX%。
（3）乙方完成本工程并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。
3. 甲方应将工程款支付至乙方指定账户，并确保款项及时、足额到账。
4. 乙方在收取工程款时，应向甲方提供合法有效的票据。
道路施工合同范本15篇
道路施工合同范本15篇道路施工合同范本15篇在当今社会，人们对合同愈发重视，越来越多事情需要用到合同，签订合同也是非常有必要的行为。
合同有不同的类型，当然也有不同的目的，以下是我收集整理的道路施工合同范本，仅供参考，欢迎大家阅读。
道路施工合同范本1甲方（全称）：（以下简称甲方）乙方（全称）：（以下简称乙方）为加快我镇新农村建设步伐，圆满完成各村道路硬化任务，保证施工质量，根据有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况：村内道路硬化工程硬化总面积约平方米，其中主街面积约平米，次街面积约平米，门台散水面积约平米，路沿边沟面积约平米。
工程内容包括路基平整、夯实、水泥路面浇筑等，按主街每平米元，次街每平米元，门台散水、路沿边沟每平米元，工程概算约为万元。
二、合同工期：工程在年月日前完工。
三、工程施工要求：1、乙方工程施工队，必须按照道路硬化标准进行施工作业：（未尽事宜以监理和新农村办的施工要求为准）（1）硬化前要对街道两侧房屋墙面进行拍照存档，防止发生纠纷。
（2）道路硬化前要对路基进行清理、平整，切实做到夯实路基。
升降放要必须考虑“三线合一”管沟深度。
（3）使用商混，混凝土强度C20。
（4）升降方后必须使用机械碾压夯实，巷道可用人工夯实。
（5）道路硬化施工中要按设计厚度安装模板，使用钢模，铁钎固定，防止跑模及漏浆。
（6）商混铺平后要使用平板振动器振实，模板边用振动棒充分振荡、压实，防止漏振出现蜂窝现象。
使用电抹子抹平碾压不少于3次，或人工碾压不少于4次。
（7）散水必须在街道之后硬化，且预留伸缩缝。
（8）养护时要使用塑料薄膜铺盖，并有专人看护。
2、施工完成后要达到以下标准：主街道厚度20cm，次街厚度15cm，门台散水、路沿边沟厚度10cm，宽0。
5米。
（1）路边整齐，无里出外进，直线段直顺，曲线段圆顺。
路面平整，坡度统一，不得有石子外露和浮浆、脱皮、印痕、积水、裂缝等现象，灌缝饱满、密实，路的连接处缝面整齐。
市政道路工程施工合同范本_合同范本
市政道路工程施工合同范本市政道路工程施工合同范文篇一发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：1 / 14甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日市政道路工程施工合同范文篇二发包人(全称)：（以下简称甲方）承包人(全称)： (以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自2 / 14愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
道路施工合同协议书-道路施工合同3篇
道路施工合同协议书|道路施工合同3篇【合同范本】道路施工合同3篇在城市的发展中,市政道路发挥着非常重要的作用,因此,加强市政道路施工的安全管理,并制定合适的安全管理措施,对于促进城市经济更快、更好发展有着重要影响。
市政道路施工合同怎么写呢?下面是小编整理的道路施工合同3篇，供大家参考!道路施工合同1发包人(全称)：(以下简称甲方) 承包人(全称)：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意将自己开发建设的小区沥青道路工程发包给乙方。
为了保证本工程的安全、文明施工、质量和进度，明确甲、乙双方的权利和义务，甲、乙双方就小区的市政道路工程承包事项协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、工程概况1、工程名称：小区市政道路。
2、工程地点：四川省开发小区。
3.建设单位：房地产开发有限公司。
二、工程承包方式、范围：1、工程承包方式：为包工包料(沥青道路的基层和面层施工)。
2、工程承包范围：小区内市政道路的①片石基层(约30cm厚)、②水泥稳定碎石基层(25cm厚)、③沥青面层(4cm 厚)，④两侧路沿石安砌(12×30×100)施工;其中6m宽道路为4km、9m宽道路为2km、12m宽道路为1.3km;具体工程量以乙方实际完成的市政道路工程量为准(不包括道路的标志、标线)。
3 小区市政道路工程的材料供应和施工全过程涉及的临电、临水、临时设施及工程决算等相关施工内容。
4、其中在乙方进场施工前，甲方负责提前按设计要求将路基的土石方开挖及清边捡底工作处理到位，不得因甲方的前期工作不到位而影响乙方的正常工作。
三、工程计价方式1、工程量计算以建设单位和甲方提供的施工图、联系单等为依据，工程量的计价方式为：①6m宽路145万元/km(不含税)，②9m宽路205万元/km(不含税)，③12m宽道路290万元/km(不含税)。
道路施工合同范本15篇
道路施工合同范本15篇道路施工合同范本1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则，双方就水泥混凝土路面工程事宜达成如下协议：一、工程概况1、黄竹镇昌兴大道KO+480—KO+968.486标段水泥砼路面工程，全长488.486 米，路面宽 12 米。
总面积 5861 平方米。
2、水泥混凝土路面标准C30，厚24厘米，使用42.5水泥。
二、工程造价道路工程按每平方米元人民币确定，总价以实际完成工程量结算。
三、工程款拨付工程款由甲方负责筹措，水泥混凝土路面完工后甲方向乙方支付至合同总价款的50%，经竣工验收合格后支付总价款的45%，剩余5%保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由此发生的费用由乙方承担。
四、施工技术及质量1、执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、海南省相关技术标准、规范2、以施工图纸、设计文件要求标准和双方合同为依据。
3、质量标准：合格五、工期总工期：天（具备施工条件的有效工作日），开工日期：20__年月日，如因不可抗力因素不能按时开工，工期顺延六、安全文明施工1.乙方应按甲方统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；甲方对乙方任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
2.乙方须加强安全管理教育工作，严格实施安全防护措施，严禁违章指挥，违章作业，违反安全操作规程施工。
持证上岗，杜绝安全事故发生。
若由于乙方自身安全措施不力造成事故，乙方承担全部损失和责任。
七、双方责任甲方：1、甲方向乙方进行技术交底，负责工程施工用电、机械（搅拌机、装载机）、材料的采购、运输、供应。
2、对乙方安全生产、文明施工的落实情况进行监督。
对发现的各种不安全、不文明的行为立即制止，解决和排除其隐患。
有权对不符合安全生产、文明施工的行为提出相应整改意见。
3、甲方负责人对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
矿山新建道路施工合同范本
矿山新建道路施工合同范本一、合同双方甲方：（以下简称甲方）地址：乙方：（以下简称乙方）地址：二、合同背景矿山项目建设需要新建道路以便于提高矿产物资的运输效率和企业的整体运营管理，甲方作为项目业主，拟委托乙方进行道路施工工作。
根据甲乙双方的协商，达成以下施工合同。
三、施工工程范围和要求1.项目名称：道路新建工程。
2.工程地点：（具体地址）。
3.工程范围：总长度为xx公里，途经矿山区域，涉及土石方开挖、路基填筑、路面铺装等工程。
4.工程时间：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。
5.施工质量要求：工程应符合国家有关道路施工标准和规范，保证道路平坦、排水良好且耐久性强。
四、合同约定1.甲方应提供合理的施工条件和必要的文件资料，如有需要，还应提供施工技术指导。
2.乙方应按照合同约定的工程范围和要求，按照施工计划完成施工任务，并保证施工质量达到合同约定的标准。
3.甲方应按时支付工程款项，工程款项的支付方式和时间按双方商定执行。
4.乙方在施工过程中，应采取必要的安全防护措施，保障施工人员的安全。
5.若因不可抗力等原因，导致工期延误或工程无法完成的，根据具体情况协商处理。
五、施工合同价格及付款方式1.承包总价（不包含税金）：xx万元。
2.甲方将按合同约定的施工工程进度和质量验收情况，分期支付工程款项。
–第一期：工程开始前支付总价款的xx%。
–第二期：工程完成xx%时支付总价款的xx%。
–第三期：工程全部完工后支付总价款的xx%。
3.工程款项支付的方式：乙方提供发票后，甲方以银行转账方式支付。
六、工期延误和违约责任1.若乙方未按合同约定的工期完成工程，每延误一天甲方有权向乙方追加索赔xx元。
2.若乙方以未经甲方同意的方式转包工程，或未全额按合同约定支付工程款项，甲方有权解除合同，并要求乙方承担所有违约责任和补偿甲方因此而产生的一切损失。
七、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道路工程建设合同范本 本文是关于道路工程建设合同范本，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 道路工程建设合同范文一 发包单位： 承包单位： (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国担保法》、《劳动法》及其他有关法律、行政法规，并结合本工程实际情况，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和守信的原则。双方就本建设工程施工项目协商一致后，订立本合同。 一、工程概况及合同价款： 1、工程名称：XX 2、工程地点：XX 3、承包方式：以劳务方式包设备、油料 二、甲方发包给乙方的工程项目按规定的工期、进度工程量结算办法、质量验收标准，施工图纸执行。 1、工程项目内容：土方、石方爆破、挖装、零至公里内路基路面工程，运输、大约 万方。 2、合同单价：固定单价每立方，土石方石方每立方 元。 3、验收标准：甲乙双方签证为准。 4、结算方式：第一次按3000万元产值工程量结80%，滚动支 三、甲、乙双方的开工、竣工时间 1、开工的时间为 2、本工程开工时间以甲方下达书面“进场开工通知书”为准，乙方应准时进场施工。 3、乙方必须文明施工，严禁破坏周围的庄稼、树林和已征红线区以外的土地，不得伤害老百姓切身利益。 四、甲、乙双方签订的进度付款与竣工结算办法： 1、劳务安全保证金：本工程劳务保证金、劳务生产保证金、项目施工保证金为人民币共计该劳务安全保证金在第二次付款时返还。 2、进度付款与竣工结算以甲、乙双方现场管理人员签收的工程量清单为准。 3、乙方生产资金元在进场三天内转入甲方项目帐户，专款专用。 五、材料、设备供应 1、爆破材料，油料按工程的实际需要量乙方自己提供，其他材料乙方自己采购，手续由甲方协助办理。 2、其他工程材料、施工机械、工具等乙方自行负责购买和完善。 六、安全施工责任： 1、乙方作为工程施工主体，在施工过程中因自身原因发生安全 2、甲方因宏观管理不当，督促检查不到位，而造成的安全事故由甲方承担管理部分的法律责任。 七、乙方进场开工前五天内必须向甲方提供详细的施工组织设计及现场行政与工程技术管理人员、特殊工种的人员名单，同时乙方将现场行政与技术、质检、管理人员名单提供给甲方，以便双方在施工管理中联系解决问题。 八、甲方的责任： 1、甲方将施工现场用电、用水，接至距施工地点50米。现场内乙方负责水、电的所有费用。 2、保证乙方正常施工。如遇当地居民刁难阻挡施工，或当地有关管理部门因某些原因下令停工，或停电、停水、阻路时，均由甲方及时出面解决。 3、乙方每月25日保证准时将施工进度报表给建设单位。 4、甲方保证自己的人员在乙方施工期间坚定在现场工作，以便随时处理施工中的有关事宜。 5、因甲方原因和责任导致乙方停工超时三天(不包括不可抗拒因素和政府要求停工)，甲方负责按实际天数给乙方现场实有工人的综合点工工资和实际的机械设备停置台班费，按实际发生天数给乙方顺延工期。补偿标准为：挖机每台每天元，钻机每天元，人员每人每天 元。 6、如遇建设单位(业主方)有工程内容变更时，甲方应在15天内通知乙方，或者另行调剂施工内容给乙方施工。 九、乙方的责任 1、准时按开工时间进场施工，完善临时办公室、工人住房、生活储水池、洗澡室、配电房、厨房、公厕及库房设施，保证施工现场道路畅通。 2、配备完善的现场施工管理人员，技术工人等相关的资质证书并持证上岗。 3、服从甲方正常的工作安排及合理的施工调整。 4、严格搞好施工现场的保证值班工作。积极文明的配合甲方接受有关部门的综合检查工作，严禁发生任何不良行为。 5、乙方做好施工记录并完善有关资料，每月的25日前向甲方提供施进度统计报表(超过25日归到下月再提交)，当月不予结算。 6、严格按国家胶在的施工法规验收标准施工，承担因自身原因造成不合格、返工的一切经济损失责任。 7、不得隐瞒、谎报施工中发生的安全事故及伤亡人数。 8、甲方有权监督乙方做好安全生产措施，文明施工，如发现乙方违反安全规定，甲方有权通知停工并按违章事实处罚5000元。 9、乙方不得转包和分包工程，如甲方发现乙方发生任何一项转包和分包项目，甲方有权中止合同，乙方无条件退场保证金不予退还，一切损失由乙方负责。 合同效力 1、本合同一式两份，具有同等法律效力，合同双方盖章签字后生效，合同履行完后自行失效。 发包单位(公章)：负责人(签字)：手机号：身份证号：日期： 劳务承包单位(公章)： 负责人(签字)： 手机号： 身份证号： 日期： 道路工程建设合同范文二 发包人： (下称甲方) 承建方： (下称乙方) 甲方为了完成村通镇砼硬底化道路及搞好生态文明村建设，把该村砼道路工程发包给乙方承建，依现有的实际情况，经双方协商订立本合同，供双方共同遵 守执行。 一、工程地点： 二、工程规模及质量要求： 1. 工程全长约2.3公里，混凝土路面宽度4米，厚度为0.18米，结算时以实际完成工程量为准。 2. 严格按照设计图纸及施工规范进行施工。 3. 该路按现状必须用机械及人工平整，才能进行砼路面施工砼强度为C30。 三、资金来源：移民年度专项资金。 四、工程造价及付款： 1. 工程造价：该工程按20xx年《广东省市政工程计价办法》及《广东省市政工程综合定额》，结合当地造价部门公布的主要材料市场单价及材料实际动距交由县财政局审核中心结算价。 2. 付款方式：乙方工人进场，甲方先付备料款27万元，不足部分由乙方带资施工，待项目专项资金到位，甲方要及时把资金转给乙方。 五、承包方式： 甲方以包工包料开工将道路全部工程承包给乙方建设，乙方承建工程中所需的人员、机械、材料等均由乙方负责。 六、工程材料购置： 水泥用有出厂合格的32.5R普硅“建霸”牌水泥，碎石2-4cm， 七、工程开、竣工时间： 合同签订后10天动工40天内完成全部工程量，如属甲方原因影响，完工时间可相应顺延。 八、工程验收： 工程竣工两天内，乙方必须通知甲方及有关人员进行丈量验收。 九、双方职责： 1. 甲方职责： ①必须提供搭设临时设施及材料堆放场地。 ②处理施工过程中出现的不良现象，确保施工顺利进行。 ③负责路面铺草， 以便乙方淋水养护，保证工程质量。 ④负责接通水、电到工地，水电费由乙方负责。 ⑤负责规划拆除道路障碍物。 2. 乙方职责： ①按照合同要求进行施工，保证工程质量。 ②要安全施工，出现安全事故与甲方无关。 ③负责工程中的水电费用。 十、其它： 1. 合同未尽事宜，由甲、乙双方在实施中协商解决。 2. 本合同从双方签订之日起生效。 甲方：甲方代表： 乙方：乙方代表： 年月日： 道路工程建设合同范文三 发包人：(以下简称甲方) 承包人： (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同 法》、《中华人民共和国建筑装饰工程质量管理条例》和《建筑安装工程承包合同条例》及其他有关法律规定，遵循自愿和诚实信用的原则，双方就建设工程承包合同事项协商一致，同意签定本合同，双方共同遵守履行。 第一条 工程概况 1、工程名称：******煤矿排矸道路建设合同 2、工程地点：******龙口镇 第二条 承包内容及方式 1、承包内容：******煤矿排矸道路及道路俩侧排水沟建设 2、承包方式：包工包料 第三条 合同工期 开工日期： 竣工日期：根据现场实际情况工程工期由工程主管人员现场督促不计竣工日期。 第四条 合同价款及支付 1、合同价款依据依据集团公司相关造价文件执行。 2、本合同材料计价依据为: 3、设计变更(现场签证)的计算同原合同计价方法，实际完成工程项目的增减依据合同约定的造价内做相应调整。 4、本合同无预付款，甲方在乙方出具当地税务所建安发票后挂帐，工程竣工甲方验收合格后支付工程总价的90%，余款作为质保金，质保期为工程竣工甲方验收合格之日起 壹 年。 5、工程量确定：以施工图纸实际完成工程量和验收单为准。 6、本合同价格中包含图纸范围内文字说明的所有内容。 第五条 工程质量及验收、保修 1、本工程质量标准双方约定为优良工程。乙方必须达到国家、行业质量标准、规范及满足甲方的质量要求。 2、乙方按合同约定的质量标准完成全部施工项目，如果工程质量达不到合同要求，则甲方有权要求乙方承担违约责任。 3、乙方必须按照现行国家质量检验标准。施工验收规范和施工图组织施工，在施工中对甲方的设计有修改意见，须立即向甲方提出，在取得书面变更洽商手续后方可继续施工。因非甲方原因造成返工或返修的，发生的费用及造成的损失由乙方承担，延误工期不予顺延。 4、隐蔽工程具备隐蔽条件的，由乙方提前通知甲方进行隐蔽工程验收，验收合格签证后，乙方方可进行下道工序施工。验收不合格的，乙方须在甲方规定的时间内整改完毕，重新验收。 5、若分部分项工程乙方不向甲方报验，就进入下道工序施工，则甲方有权根据实际情况责令乙方返工，返工费用及损失由乙方承担，延误的工期不予顺延。 6、保修期执行国家有关规定。 第六条 甲方权利和义务 1、甲方有权利要求乙方达到合同约定的质量等级，乙方严格按照设计要求进行施工，遵守甲方的相关制度，否则造成的质量事故由乙方承担全部责任。 2、甲方有权要求乙方按合同约定的期限完工，否则乙方应向甲方承担违约责任，且延误的工期不予顺延。 3、甲方有权依据国家或政府部门制定的有关法律、法规对乙方进行施工现场安全生产、文明施工进行统一管理、协调、调度 4、甲方在乙方收到图纸三天内组织会审和设计交底。 5、甲方有权对乙方违规行为提出整改，若乙方不能在期限内整改，致使甲方权益受到损害时，甲方有权清退乙方并解除合同，甲方由此产生的的费用及造成的全部损失均由乙方承担，并且不予结算乙方完成工程未结算的工程款。 6、甲方有义务按合同约定支付乙方工程款。 第七条 乙方的权利和义务 1、乙方有权拒绝甲方违反国家法规、施工规范及安全操作规程的指令行为。乙方保证按照合同约定的质量标准按期竣工，若乙方不能按合同约定的期限完工，则向甲方承担违约责任，并且延误的工期不予顺延;同时乙方保证所提供的材料.配件等质量合格,且对材料配件等质量负责,否则甲方有权要求乙方重新采购或修复.拆除,并向甲方违约责任。 2、乙方对其确定劳动关系的工人必须认真审查。保证人员的政治素质、身体素质和技术水平，不得雇佣聋哑、呆傻、残疾、无技术女工、不满18周岁和超过55周岁的工人。 3、乙方有义务将其作业人员登记注册，并将登记册作为合同附件，存项目部一份以备教育及检查。 4、在生产过程中,乙方必须配备专职技术员及质安员,并必须保证按期、按项、按量完成合同范围内的任务，服从甲方的统一调动。 5、乙方人员必须按施工图纸说明施工，如有合理化建议应征得甲方同意，办理书面洽商变更后方可施工，注意保护成品、半成品，在施工中由于使用当及管理成甲方其他经济损失进行照价赔偿。 6、乙方应对工人进行安全生产、明火作业、食品卫生及交通