二建法规时间点记忆大全
. . .. . . .. .专业 . . 2018年法规时间点记忆大全 所有：by-万题库 整理：by-zhuizhu2240
0小时 1、 开标时间与投标截止时间要求同一时间。 2、 仲裁裁决和二审判决立即生效。 3、 对开标的异议要求开标当场提出，当场答复。 1小时
安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时向县级以上政府安监部门和有关部门报告。 2小时
安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。 3小时
加班时间限制：一般每日不超过1小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。 4小时
非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。 24小时
1、建设工程发生质量事故：有关单位应当在24小时向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。 2、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时赶赴现场，并在7日提出处理意见。 48小时
1、建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时以书面形式答复承包人；48小时不答复视为同意承包人要求，工期顺延。 2、暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时提出书面处理意见；承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时予以答复；48小时未答复，承包人可自行复工。 . . .. . . .. .专业 . . 3、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查；监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时；监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。 4、诉讼证据保全：情况紧急的，必须在48小时作出裁定；诉前证据保全：必须在48小时作出裁定。 3日（工作日）
1、资格预审文件澄清或修改：提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。 2、试用期解除劳动合同：劳动者在试用期提前三日通知用人单位可以解除劳动合同。 3、招标人对招标文件异议的答复时间：收到异议之日起3日。 4、依法必须招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日公示中标候选人，公示期不得少于3日。 5、评标结果异议：投标人或其他利害关系人对依法必须招标项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起3日作出答复，作出答复前，应当暂停招标投标活动。 6、受理投诉时间：行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日决定是否受理投诉。 5日
1、招标文件（资格预审文件）的发售时间：自出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5日。 2、依法必须招标的项目提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日不得少于5日。 3、未中标人保证金的退还：招标人与中标人签订合同后5日。 4、质量监督机构：于工程竣工验收后5日，应向委托部门报送建设工程质量监督报告。 5、劳动仲裁（商事仲裁）的受理：收到仲裁申请之日起5日受理；受理后5日送达仲裁申请书副本；10日提交答辩状。 7日
1、建设工程工期：承包人不能按时开工，应当不迟于协议约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师（总监理工程师）提出延期开工的理由和要求。 2、建筑市场诚信行为记录信息的公布时间：行政处罚决定做出后7日 3、民事诉讼的受理：收到起诉书之日起7日决定是否受理。 . . .. . . .. .专业 . . 4、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时赶赴现场，并在7日提出处理意见。 5、生产安全事故补报时间：道路交通事故、火灾事故7日补报。 10日
1、安全生产许可证变更：在变更后10日到原发证机关办理变更。 2、裁定：裁定书送达之日起10日向上一级人民法院提起上诉。 3、投诉时间：投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日向有关行政监督部门投诉。 15日
1、澄清或修改时间：招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改影响投标文件的编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。 2、依法必须招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。 3、竣工验收备案：竣工验收合格之日起15日报建设行政主管部门或其他有关部门备案 4、拆除工程在施工15日前进行备案。 5、可能产生环境噪声污染的施工：在城市市区围，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。 6、劳动仲裁裁决的起诉期：当事人对仲裁裁决不服的，可自收到仲裁裁决书之日起15日向人民法院提起诉讼。一方当事人不履行的，另一方当事人可向人民法院申请强制执行。 7、判决书送达之日起15日向上一级人民法院提起上诉。 8、管辖权异议：当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出；受诉法院应当在受理异议之日起15日作出裁定。 9、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 20日 . . .. . . .. .专业 . . 编制投标文件时间：依法必须招标的项目，自招标文件开始发售之日至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。 1个月
1、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 2、事故处理时限：重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日做出批复；特别重大事故，30日做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。 3、劳动者预告解除：劳动者提前三十日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。 4、经济性裁员：用人单位提前三十日向工会或者全体职工说明情况，听取工会或者职工的意见。 5、施工企业资质证书的变更：工商变更手续后30日办理资质证书变更手续。 6、举证时限：普通程序的举证时限不少于30日，但经双方当事人同意后可以少于30日；简易程序的举证时限可以少于30日。 7、查封、扣押的期限不得超过30日；情况复杂的可以延长，但延长不得超过30日。 8、投诉处理的规定：行政监督部门应当自受理投诉之日起30个工作日作出书面处理决定。 9、安全事故补报时间：一般事故30日补报。 10、应当自用工之日起一个月订立书面劳动合同。 11、建设单位应当自中止施工之日起1个月，向发证机关报告。 12、效力待定合同：相对人可以催告法定代理人在一个月予以追认。法定代理人未作表示的，视为拒绝追认 13、企业申请工伤认定的时间：为1个月。 2个月（60日）
1、事故调查期限：事故发生之日起60日提交事故调查报告；最长可延长60日。 2、当事人认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日提出行政复议申请，但法律规定的申请期限超过60日的除外。 3、除非法律另有规定，行政复议机关一般应当自受理申请之日起60日作出行政复议决定。 3个月（90日）
1、领取施工许可证之日起3个月开工。 . . .. . . .. .专业 . . 2、延期以两次为限，每次不超过3个月（注：最长9个月不开工，施工许可证自行废止）。 3、企业可于安全生产许可证期满前3个月向原发证机关办理延期手续。 4、试生产：自试生产之日起３个月申请环境保护设施竣工验收。 5、一审简易程序：应当在立案之日起3个月审结。 6、发包人原因时缺陷责任期的确定：在承包人提交竣（交）工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。 7、女职工生育享受不少于98天的产假。 8、没有行政强制执行权的行政机关可以自期限届满之日起3个月，申请法院强制执行。 9、不良行为公布的最短时间：省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月。 10、试车考核期的保险责任一般不超过3个月，否则应另加收保险费。 11、合同解除提出异议的时间：异议期限没有约定时最长为3个月。 12、以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满三个月的，不得约定试用期。 13. 施工企业资质证书有效期期满前3个月办理延续手续。 4个月（120日）
可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的情形：因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。 6个月
1、开工报告：因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。 2、未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。 3、中止发生时间：在诉讼时效期间的最后6个月。 5、试用期：三年以上固定期限和无固定期限：不得超过6个月。 4、经济性裁员：六个月重新招用人员的，同等条件下优先招用被裁减的人员。 5、申请再审的时间：在判决、裁定发生法律效力后6个月提出。 6、一审普通程序：应当在立案之日起6个月审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。
2021年二建《法规》必背时间节点线汇总
行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内向有关机关备案。
【专利权和商标权期限】专利权的期限：发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计额专利权的期限为15年，均自申请日起计算。
注册商标的有效期是10年，自核准注册之日起计算。
注册商标有效期满需要继续使用的，应当在期满前12个月内申请续展注册；在此期间未能提出申请的，可以给予6个月的宽展期。
【试车考核期】安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保费。
【定金】定金不得超过主合同标的额的20%【施工许可证的颁发】发证机关应当自收到申请之日起7日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。
对于不符合条件的，应当自收到申请之日起7日内书面通知建设单位，并说明理由。
对于证明文件不齐全或者失效的，应当当场或者5日内一次告知建设单位需要补正的全部内容。
【施工许可证和开工报告的管理】施工许可证开工报告有效期3个月6个月有效期满未开工申请延期，延期以两次为限，每次不超过3个月不予延期中止施工1个月内报告＜1年，报告后即可复工停工、复工需报告（无核验程序）≥1年，核验合格后方可复工，不合格需重新申领【施工企业资质证书、安全生产许可证和建造师证书】企业资质证书安全生产许可证建造师证书有效期5年3年3年延期期满3个月前期满前3个月期满30日前变更工商变更后1个月内工商变更后10日内签订新聘用合同后1个月内【招标投标时间节点】【投标保证金、履约保证金和质量保证金】①《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标保证金不得超过项目估算价的2%，但最高不得超过80万。
②履约保证金不得超过中标合同金额的10%③质量保证金不得高于工程价款结算总额的3%【报告招投标情况】依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
2024年二建《工程法规》时间、数字考点
二建《建设工程法规及相关知识》数字、时间考点二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》科目题型为选择题（单项选择题、多项选择题）。
其中填空型选择题在历年真题中经常对有关于数字以及时间型的考点进行命题考核，该部分属于较简单的一类，其分数是比较容易拿的。
但是，如果遗漏没有看到相关知识点，也是容易失分的，再则对数字的考核，没什么逻辑推理可言，通常是相关法律法规的规定。
为便于考生记忆，特对法规科目中相较而言重要的数字、时间型考点，依据考试用书的排版顺序，按章节进行提炼汇编。
通常，题点在数字或对时间进行描述的部分，需要抓住关键词来巧记。
第一部分基础知识篇1、营利法人的成立：营业执照签发日期2、不动产物权生效：自记载于不动产登记簿时发生；动产物权生效：自交付时发生3、专利期限：发明20年；实用新型10年；外观设计15年，均自申请日起算4、注册商标：有效期10年；自核准注册之日起计算；续展于期满前12个月内申请，6个月的宽展期5、著作权保护期：50年6、保证期间：主债务履行期届满之日起6个月7、抵押权设立：自登记时；抵押权生效：自合同成立时8、留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限；没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人60日以上履行债务的期限，但是鲜活易腐等不易保管的动产除外。
9、定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。
第二部分施工许可篇1、施工许可证开工：自领取之日起3个月内延期：2次（限），每次不超过3个月否则自行废止中止施工：自中止施工之日起一个月内报告恢复施工：应报告；中止施工满一年的核验施工许可证工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。
2、开工报告开工：6个月内超期：应当重新办理3、建筑业企业资质证书有效期：5年届满延期：届满3个月前，向原资质许可机关提出资质证书变更手续：工商部门办理变更手续后1个月内资质被撤回再申请：撤回后3个月内，低于原等级同类别（限）隐瞒、提供虚假材料申请的：不予受理或者不予行政许可，并警告，1年内不得再次申请4、建造师执业资格证书初始注册：自资格证书签发之日起3年内提出逾期申请：需先继续教育注册有效期：3年延续注册：有效期届满30日前申请；有效期3年变更手续（变更聘用企业）：与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内申请5、申请人有下列情形之一的（节选），不予注册：（1）按自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日起算的因执业活动受到刑事处罚，不满5年的；因前项规定以外的原因受到刑事处罚，3年的；（2）按自处罚决定之日起至申请注册之日止起算的被吊销注册证书，不满2年的；（3）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（4）年龄超过65周岁的；第三部分发承包篇1、必须招标的范围同时具备范围+规模两个条件才必须招标项目范围单项合同估算价标准1)大型基础设施、公用事业关系公共利益、安全2)全部或者部分使用国有资金投资或者融资3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金1)施工≥400万2)重要设备、材料等货物≥200万3)勘察、设计、监理等服务≥100万4)同一项目中可以合并进行的多项采购，合计达到前款规定标准的注：全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目（1）使用预算资金200万元人民币以上，并且该资金占投资额10%以上的项目（2）使用国有企业事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。
二级建造师法律法规时间知识点总结
二级建造师法律法规时间知识点总结一、建造师相关管理制度1、初始注册证书与执业印章有效期为3年；延续注册的，注册证书与执业印章有效期也为3年，变更注册的，变更后的有效期延续原注册有效期。
二、民法1、（1）完全民事行为能力18岁以上公民或者16周岁以上不满18周岁，以自己的收入为主要生活来源。
（2）限制行为10周岁以上未成年人，可以进行与他的年龄、智力相适应的民事活动。
2、发明专利权的期限是20年，实用新型和外观设计专利权的期限是10年；均自申请日开始计算；3、普通诉讼时效期间通常为2年；4、短诉讼时效为1年：身体受到伤害要求赔偿；延付或拒付租金的；出售质量不合格的商品未声明的；寄存财产被丢失或损毁；（诉讼时效从知道或应该知道权利被侵害是起计算）权利的最长保护期：从权利被侵害起超过20年的，法院不予保护。
5、涉外合同诉讼时效为4年，海上货物运输时效为1年；6、在诉讼时效期间的最后6个月内，因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的，诉讼中止；三、物权法1、其他债券人的撤销权：协议损害其他债权人利益的，其他债权人可以在知道或者应该知道撤销事由之日起一年内请求人民法院撤销该协议。
2、对没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人两个月以上履行债务的期间；但鲜活易腐等不易保管的动产除外。
3、预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起三个月内未申请登记的，预告登记失效；四、建筑法1、建设单位应在领取施工许可证之日起3个月内开工，因故不能开工的，可申请延期，延期以两次为限，每次不能超过3个月；最长9个月。
2、重新核验施工许可证：①因故中止施工的，建设单位应该在中止施工之日一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护工作。
建筑工程恢复施工时应该向发证机关报告。
②中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
3、因故不能开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续；4、必须实行监理制度的：国家重点建设项目，总投资在3000万以上的，建筑面积在5万平方米，利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程，其他国家规定的工程；五、招标投标法1、必须进行招标的：施工单项合同估算价在200万以上的，设备、材料采购合同在100万以上的，监理合同在50万以上的，总投资在3000万以上；（P39.必须实施监理的项目）2、投标保证金一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万；3、投标保证金有效期应当超出投标有效期30天；4、评标委员会成员为五人以上单数，其中经济、技术等方面的专家不得少于成员总数的三分之二；5、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在15日内确定中标人，最迟在投标有效期结束日30个工作日前确定；6、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同；7、自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。
二建《法律法规》必备知识点速记
二建《法律法规》必备知识点速记
一、法律：
1、法律的基本概念：法律是指国家机关制定并实施的有关维护国家、保障公民正当权益、保持社会公共秩序的规则，它们由国家立法机关制定
并由国家司法机关实施的。
2、法律的类型：法律可以分为行政法、刑法、民法、经济法、宪法、司法解释和司法裁定等。
3、行政法：行政法是指政府机关以行政权力制定的规章、令、条例等，以调整行政管理关系，保护行政秩序和公共利益的规则。
4、刑法：刑法是指国家机关制定并实施的维护社会公共安全，保护
人民合法权益的法律规定。
5、民法：民法是指规定国家居民及其它组织之间权利义务关系的法
律规定，其中包括以个人利益为基础的私法规定，以及以公共利益为基础
的社会法规定。
6、经济法：经济法是指国家机关制定并实施的有关社会经济活动的
行政法律、民法规定，以及有关市场参与主体权利义务的规定。
7、宪法：宪法是国家立法机关制定的最高法律，是国家的根本大法，其贯彻的基本原则和总则为全国的立法活动和司法活动奠定了基础。
8、司法解释：司法解释是指经国家司法机关认定、审查后，用以解
释法律规定的有关文件，其内容具有法律效力。
2024年二建法规数字知识点
2024年二建法规数字知识点一、2024年二建法规数字知识点1. 1日建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。
因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。
既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
这里的3个月里，其实每个月大概30天左右，如果按日来算的话，建设单位得心里有数哦。
仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。
这5日可不能含糊，对申请仲裁的小伙伴来说，就盼着这个消息呢。
2. 3日当事人对人民法院财产保全或者先予执行的裁定不服的，可以申请复议一次。
复议期间不停止裁定的执行。
这个复议得在3日之内提起哦，不然就可能错过机会啦。
3. 5日除权判决作出后应当公告。
利害关系人因正当理由不能在判决前向人民法院申报的，自知道或者应当知道判决公告之日起1年内，可以向作出判决的人民法院起诉。
这里的公告期就是5日呢，大家可要看仔细啦。
4. 7日工程监理单位发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。
这里的责令限期改正，一般就是7日哦，施工单位可得赶紧行动起来。
5. 10日对于依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
这里面如果从一些准备工作角度看，10日左右就得把各项措施整理得差不多啦。
6. 15日建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
二建法律法规中关于时间方面知识点
■法律法规中关于时间方面知识点：1.注册建造师有效期3年。
2.专利权保护期限：发明20年，其他10年。
3.诉讼时效：普通2年短期1年（身体伤害，租金，质量不合格商品，寄存财物丢失）特殊：涉外4年，海上运输1年最长保护期20年4.撤销权1年内，债务人行为发生日起5年内。
5.留置权不少于2个月6.施工许可证：3个月内开工，延期2次，每次3个月，总计9个月。
7.重新办理开工报告：超过6个月8.招标人确定中标人15日内，最迟投标有效期结束日30个工作日前。
9.中标通知书发出起30日内订立合同，签订后5个工作日内退保证金。
10.招标文出售不少于5个工作日。
11.招标文件修改应在投标截止15日前。
12.招标发出至投标截止不少于20日。
13.事故报告：单位负责人1小时内上报，每级上报不超过2小时。
14.事故发生日起60日内提交报告。
15.安全施工措施资料开工报告批准15日内备案。
16.拆除工程备案，拆除15日前。
17.安全生产许可证有效期3年，期满前3个月办理延期。
18.最低保修期限：防水工程5年；供热冷系统：2个采暖供冷期；管线设备装修：2年19.承包人提交验收报告90天后，自动进入缺陷责任期。
20.发包人接到承包人返还保证金申请后，14日内核实，核实后14日返还。
21.竣工验收5日内，应报送质量监督报告。
22.建设单位应验收合格之日起15日内，报建设行政主管部门备案。
23.发生质量事故，应当在24小时内向当地建设行政主管部门报告。
24.环境影响评价文件5年内有效，超出应重新审核。
25.建设项目投入生产3个月内，申请环境保护设施竣工验收。
26.施工单位须在开工15日前向环境保护行政主管部门申报。
27.女职工生育90天产假。
28.劳动争议仲裁申请时效1年，劳动报酬争议不受1年限制，劳动关系终止之日起1年内。
29.收到仲裁申请5日内受理，受理后5日内送达副本，10日内提交答辩状。
30.裁决不服的，自收到裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。
二建法规时间点记忆大全2018
二建法规时间点记忆大全20180小时1、开标时间与投标截止时间要求同一时间。
2、仲裁裁决和二审判决立即生效。
3、对开标的异议要求开标当场提出，当场答复。
1小时安全生产事故：单位负责人接到报告后，应当于1小时内向县级以上政府安监部门和有关部门报告。
2小时安全质量事故安监部门逐级上报的时间：2小时。
3小时加班时间限制：一般每日不超过1小时；特殊原因在保障劳动者身体健康的条件下每日不得超过3小时，但是每月不得超过36小时。
4小时非全日制用工：一般平均每日工作时间不超过4小时，每周累计不超过24小时。
24小时1、建设工程发生质量事故：有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。
2、在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
48小时1、建设工程工期：工程师应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复承包人；48小时内不答复视为同意承包人要求，工期顺延。
2、暂停施工：工程师认为有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见；承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48小时内予以答复；48小时内未答复，承包人可自行复工。
3、隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查；监理人不能按时检查的，应在检查前24小时向承包人提出书面延期要求，但延期不能超过48小时；监理人未按时检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格。
4、诉讼证据保全：情况紧急的，必须在48小时内作出裁定；诉前证据保全：必须在48小时内作出裁定。
3日（工作日）1、资格预审文件澄清或修改：提交资格预审申请文件截止时间至少3日前。
2、试用期解除劳动合同：劳动者在试用期内提前三日通知用人单位可以解除劳动合同。
干货！二建各科【常见记忆口诀】汇总，临考背一背
干货！二建各科【常见记忆口诀】汇总，临考背一背
2020年二建第一批考试明日开考，本周小编为大家整理了二建冲刺干货：
点击查看：二建【全科数字类考点】汇总点击查看：二建【全科时间类考点】汇总今天小编给大家梳理了二建全科【常见记忆口诀】，考前能看一点，你的机会就多一点，加油！
《施工管理》记忆口诀
《工程法规》记忆口诀
《建筑实务》记忆口诀
《机电实务》记忆口诀
《市政实务》记忆口诀
《水利实务》记忆口诀
《公路实务》记忆口诀
二建记忆口诀50条来了
考前背一背
基于2021年考试精炼的核心内容
旨在有技巧的掌握二建核心考点
包含7大科目，单科50条口诀精讲课记忆口诀（在线版）
考前1个月，配齐记忆口诀课，临考冲刺助你进阶
❤今天的考点就做到这里，感觉有用的话，记得点下【好看】，小编继续努力更新，谢谢ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ
二建考试按下暂停键？1地2021考试暂停举行
2021二建实务答题模板选择救急来了！。
二建工程法律法规知识点完整版(二)2024
二建工程法律法规知识点完整版（二）引言概述：二建工程法律法规是指适用于建筑工程施工和管理过程中的各项法律法规，它的理解和掌握对于从事建筑工程相关工作的人员来说是非常重要的。
本文将全面介绍二建工程法律法规的相关知识点，包括劳动法、安全生产法、建筑法、建筑市场监管法等，以便读者更好地了解和应用相关法律法规。
正文：一、劳动法相关知识点1. 劳动合同的签订和解除2. 劳动关系的设立和解除3. 劳动报酬的支付和计算4. 劳动时间和休假制度5. 劳动保护和职业安全相关规定二、安全生产法相关知识点1. 安全生产责任和义务2. 安全生产标准和规范3. 危险作业的管理和防护措施4. 事故预防和应急救援措施5. 安全生产检查和监管的程序和要求三、建筑法相关知识点1. 建筑工程的审批程序和要求2. 造价和质量监督管理制度3. 建筑施工许可和验收的程序和要求4. 建筑工程的质量保证和责任追究5. 违法建筑行为的处理和处罚措施四、建筑市场监管法相关知识点1. 建筑市场准入条件和管理制度2. 建筑材料和设备的监管标准和要求3. 建筑工程招投标和合同管理4. 建筑市场的价格监管和不正当竞争行为处理5. 建筑市场监督管理的程序和力度五、其他相关法律法规知识点1. 执业资格和注册制度的规定2. 环境保护相关法律法规3. 城市规划和土地管理相关法律法规4. 知识产权和建筑设计的法律保护5. 建筑行业的职业道德和行为规范总结：掌握二建工程法律法规的知识是从事建筑工程相关工作的必备条件。
通过了解劳动法、安全生产法、建筑法、建筑市场监管法等方面的相关知识，可以更好地遵守法律法规，保障建筑工程的质量和安全，促进行业的健康发展。
同时，还应关注其他相关法律法规，加强职业道德和行为规范的建设，为建筑行业的可持续发展做出贡献。
二建法规数字记忆知识点必看内容
二级建造师法规数字记忆：关于数字的知识点1.P3注册有效期3年。
2.P10民事行为能力年龄：18、16、10。
3.P19专利权保护期限20（发明）、10（实用新型与外观设计）。
4.P20诉讼时效：普通2年；短期1年（4种情况：身体、租金、质量、寄存）；特殊：涉外合同4年、海运1年；最长20年。
中止：法定事由（不可抗力、其他障碍）、6个月、继续计算。
5.P22抵押权协议损害其他债权人利益的，可以在知道或应当知道撤销事由之日起一年内请求人民法院撤销该协议。
6.P23留置权人应当给债务人2个月以上履行债务的时间，鲜活易腐烂物品除外。
7.P24预告登记失效：3个月。
8.P28资金落实：工期不足一年的，50％，超过一年的，30％。
9.P29不需申请施工许可证：限额以下的小型工程（30万或300m2）。
{文物保护、抗灾救险、军用、临时}10.P30施工许可证延期与中止：11.P39强制监理范围：公用（3000万），5万m2住宅，3000万基础设施。
12.P42强制招标规模标准：施工200万，设备、材料采购100万，勘察、设计、监理50万，总投资额3000万。
13.P53自招标文件出售至停止，最短不得少于5个工作日；P54确定投标人编制投标文件的时间：招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
15日内确定中标人。
签订合同后5日内退还未中标投标保证金。
14.澄清、修改应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前。
15.P44投标保证金不得超过招标项目估算价的2%,，投标保证金的有效期应当与投标有效期一致。
16.P47评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
17.P57其他生产经营单位，从业人员超过300人，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。