建设工程施工合同工期变更补充协议
编号：_______________
本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
甲 方：___________________
乙 方：___________________
日 期：___________________
建设工程施工合同工期变更补充协议
说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与
义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用
时请详细阅读内容。
发包人： （全称、与已签订的合同一致）
承包人： （全称、与已签订的合同一致）
工程名称： （与已签订的合同一致）
工程地点： （与已签订的合同一致）
工程内容： （与已签订的合同一致，包括面积、结构、层数等）
工程造价（元）: （大写） （小
写）
已签订的〈〈建设工程施工合同》备案编号：
（一）经发、承包双方协商一致，双方签署以下补充协议：
原因： （根据实际情况、发、承包人能够解释清楚的原因填写）
（二） 〈〈建设工程施工合同》工期变更为开工 年 月 日,
竣工 年 月 日，合同工期总日历天数 天。
（三） 本协议书是原合同的组成部分，其它条款应按原合同执行，
原
合同内容与本协议有差异的，以本协议的规定为准。
（四） 本补充协议一式三份。
发包人：（公章） 承包人：（公章）
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
__________ 年 月 日 __________________________ 年 月 日
补充协议备案情况：
备案机构：（盖章）
经办人:
备注：
1、 按以上要求编辑，不得缺项。
2、 需电子版打印，不得手写。
3、 补充协议备案时，需携带合同副本、以备审核。 （备注是说明，不需打印）
建筑工程施工补充协议书6篇
建筑工程施工补充协议书6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建筑工程施工补充协议书尊敬的各位领导、同事：根据我公司与甲方关于（工程项目名称）工程施工合同（合同编号）的约定，现因某些特殊原因，需要对合同内容做进一步的补充和调整。
经双方协商一致，特拟定本《建筑工程施工补充协议书》，以便更好地规范双方的权利和义务，确保工程顺利实施。
一、工程概况1. 项目名称：（项目名称）2. 项目地点：（地点）3. 合同金额：（金额）4. 合同约定竣工日期：（日期）二、补充内容1. 工程范围的调整经双方协商，对原合同中的工程范围进行了调整，具体变更如下：（1）增加/减少/调整（具体内容），调整后的工程范围见附件一；（2）甲方应按调整后的工程范围提供相应的技术支持和配合。
2. 工程款项的调整根据工程范围的调整，工程款项也需要相应调整，具体变更如下：（1）增减工程款项（具体内容），调整后的工程款项见附件二；（2）双方应在签署本协议后的一个工作日内办理有关款项的调整手续。
3. 工期的调整鉴于工程范围的调整及其他不可抗力因素的影响，工期也需要进行调整，具体变更如下：（1）延长/缩短工期（具体内容），调整后的工期为（日期）；（2）双方应共同努力，按时完成工程进度。
4. 其他补充事项（1）工程变更管理：工程变更应按照双方约定的程序进行，需另行签署变更协议；（2）质量保证：双方应严格按照合同要求执行，确保工程质量；（3）安全生产：我司将加强现场安全管理，确保施工安全；（4）其他约定事项：如有其他特殊情况需调整，双方可随时协商签订补充协议。
三、协议变更本协议经双方签署生效，具有法律效力。
在工程施工期间如有需要变更的事项，双方应共同商定并签署书面变更协议。
四、协议解释本协议解释权归双方所有，对本协议内容的修改或解释须经双方书面一致同意。
五、附则本协议自双方签署之日起生效，具有法律效力。
本协议一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：（以上内容如无异议，请签章确认，谢谢！）在双方共同努力下，我公司必将按时完成（项目名称）工程，为甲方交付优质成果，实现共赢局面。
工程施工合同补充协议范本通用版8篇
工程施工合同补充协议范本通用版8篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[工程名称]的工程施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在工程施工过程中的权利和义务，经友好协商，现就原合同未尽事宜达成如下补充协议：一、协议背景双方确认，本补充协议是原合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力。
本补充协议旨在明确工程范围、工期调整、质量控制、款项支付、违约责任等相关内容，以确保工程顺利进行。
二、工程范围1. 双方确认，本工程的施工范围包括但不限于[具体施工内容]。
如因工程需要增加的额外施工项目，双方应另行签订书面补充协议。
2. 乙方需按照国家和地方有关工程施工的法律法规、规范及标准进行施工，确保工程质量符合设计要求。
三、工期调整1. 鉴于工程施工过程中可能遇到不可预见因素，经双方协商一致，可对原合同约定的工期进行合理调整。
2. 工期调整需经甲方书面确认，并明确调整后的工期及相应的时间节点。
四、质量控制与验收1. 乙方应按照相关国家及地方标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收，并向甲方提交验收申请。
甲方应在收到申请后的合理时间内组织正式验收。
3. 若验收过程中发现质量问题，乙方应按要求进行整改，并承担相应费用。
五、款项支付1. 甲方应按照原合同约定及时支付工程进度款。
若因甲方原因导致支付延迟，乙方有权顺延工期。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应支付尾款。
如双方另有约定，按约定执行。
六、违约责任1. 甲乙双方应本着诚实信用原则履行本协议。
如一方违约，应承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
2. 违约责任的认定与处理应遵循公平、公正原则，具体违约责任的承担方式及金额由双方协商确定。
七、其他事项1. 本补充协议自双方签字（盖章）之日起生效。
2. 本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本补充协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
4. 本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
施工合同补充协议范本6篇
施工合同补充协议范本6篇施工合同补充协议范本 (1) 发包人：________承包人：________为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
一、工程概况1、工程名称：________2.工程地址：________3.建筑面积：________4.结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
5.设计单位：________6.监理单位：________二.工程内容及承包范围1.外墙面砖改为外墙漆2.客厅推拉门取消3.本工程为满七层，结构找坡4.楼梯踏步为水泥砂浆面清光5.外墙40×40深灰色栅格取消6.厨房与阳台之间门带窗（MC-2324）取消，阳台改为封闭式厨房。
7.其余均按原图施工三.合同工期（本协议中所列日期均为日历天数记）1.开、竣工日期1.1开工日期：____年____月____；竣工日期：____年____月____日；总工期____天（含法定节假日）以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
四.付款方式本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米；在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算；本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
五.合同生效与终止、争议处理1.除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
2.本补充协议一式陆份（其中正本贰份），甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
施工合同补充协议
施工合同补充协议第一篇：施工合同补充协议甲方：（发包方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方与乙方签订了（施工合同名称），双方经协商同意，根据实际情况对现有合同进行调整，达成以下协议：一、工程进度1.原计划工期为（工程总工期），经甲、乙双方协商，将工程总工期修改为（新工期）。
2.按照新工期安排施工计划，合同工期顺延。
3.如因甲方原因导致施工工期顺延，应按照《合同法》第六十四条的规定进行工期的延长。
4.如因乙方原因导致施工工期顺延，应承担相应的违约责任。
二、工程质量1.竣工质量按照合同约定执行。
2.如有原材料质量问题，应按照《合同法》的相关规定进行处理。
3.施工过程中如发生质量问题，应及时通知甲方，并采取措施及时处理。
三、工程变更1.如有需求变化，按照《合同法》第四十四条的规定进行变更。
2.甲方和乙方应在协商一致的情况下签订变更协议，明确变更工程的价款、工期及质量等方面的变更。
四、工程价款1.工程价款按照合同约定执行。
2.如有工程变更引起的价款变动，应按照变更协议约定的方式进行确定。
3.施工过程中乙方已向甲方支付白条货款，如有工程价款的减少，甲方应及时将白条货款退还。
五、施工安全1.施工过程中应按照国家的安全生产法规进行施工。
2.如因乙方的违规或不当施工而导致安全事故，应承担相应的法律责任。
3.甲方应及时对施工现场进行检查，确保施工安全。
六、其他事项1.本协议经甲、乙双方签字盖章后生效。
2.合同履行过程中如有争议，应协商解决，无法协商的，应依法进行诉讼解决。
3.本协议未约定事宜，参照相应的法律法规执行。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：签字：日期：日期：第二篇：施工合同补充协议甲方：（发包方名称）乙方：（承包方名称）鉴于甲方与乙方签订了（施工合同名称），双方经协商同意，根据实际情况对现有合同进行调整，达成以下协议：一、工程范围1.原合同工程范围为（工程范围），现根据实际情况将其部分调整为（新工程范围）。
建设工程补充协议范本(2024版)
建设工程补充协议范本(2024版)甲方（全称）：_____________________地址：_______________________统一社会信用代码：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________乙方（全称）：_____________________地址：_______________________统一社会信用代码：_____________________法定代表人：_____________________联系电话：_____________________鉴于《建设工程合同》中规定的甲乙双方权利义务关系，根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲、乙双方在平等、公正、诚实守信的基础上，就补充完善原建设工程合同的有关条款，达成如下补充协议。
本补充协议作为原《建设工程合同》不可分割的一部分，与原《建设工程合同》具有同等法律效力。
一、工程变更及调整1.1 甲方同意根据施工过程中的实际需要对原工程设计进行适当调整，并确保变更后的工程设计符合相关法律法规和行业标准要求。
1.2 乙方应按照甲方提出的变更内容和要求，及时完成相关设计和施工调整工作，并保证工程质量不受影响。
1.3 对于因甲方变更需求导致的额外费用，应由甲方承担。
乙方应在接到甲方通知后个工作日内提出详细的费用预算报告，经甲方确认后执行。
二、工期延长及补偿2.1 如遇不可抗力因素导致工程进度延误，甲方应立即书面通知乙方，双方协商确定延期时间及相应补偿措施。
2.2 若因乙方原因导致工程延误，乙方应按日向甲方支付违约金，违约金标准为合同总金额的%。
2.3 对于因甲方原因导致的工程延误，甲方应承担相应的责任，并给予乙方适当的经济补偿。
三、质量保证与验收3.1 乙方应严格按照国家和行业的质量标准进行施工，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
建筑工程施工补充协议书5篇
建筑工程施工补充协议书5篇篇1本协议旨在明确对原建筑工程施工合同中的未尽事宜进行补充和明确，以确保工程顺利进行并明确双方责任与义务。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、工程概述（一）工程名称：[具体工程名称]。
（二）工程地点：[具体工程地点]。
（三）工程内容：[具体工程内容描述，包括但不限于土建、水电安装等]。
二、合同双方甲方（发包方）：[甲方全称]乙方（承包方）：[乙方全称]三、补充条款（一）工程进度与工期调整1. 乙方应根据实际情况调整施工进度计划，确保工程按期完成。
如遇不可抗拒因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，并提出合理的工期调整方案。
2. 甲方应根据实际情况及时调整工期要求，为乙方提供必要的支持，确保工程顺利进行。
（二）工程变更与调整1. 甲方有权根据需要对工程进行变更或调整，但应及时通知乙方，并提供书面变更通知。
乙方应根据变更通知进行相应的调整。
2. 乙方对甲方提出的变更要求应在合理范围内积极响应并予以实施。
如变更涉及重大工程量增加或合同价格调整，双方应协商解决。
（三）工程款项支付与结算方式1. 甲方应按照合同约定及时向乙方支付工程进度款项，确保工程资金充足。
支付方式和时间节点应根据实际情况进行调整并达成共识。
2. 工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。
结算方式应遵循国家相关法律法规及合同条款。
（四）质量与安全管理要求1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量安全。
如发现存在质量问题或安全隐患，应及时向甲方报告并采取相应措施予以整改。
2. 甲方有权对施工现场进行监督检查，提出改进意见和要求。
乙方应积极予以配合，确保工程质量和安全。
（五）材料供应与保管责任划分1. 甲方负责供应的主要材料应符合国家相关标准，并按约定时间运抵施工现场。
如因甲方供应材料延误导致工期延误或质量问题，甲方应承担相应责任。
2. 乙方负责施工现场材料的保管和使用，应建立健全材料管理制度，确保材料安全、合理使用。
工期延期补充协议合同5篇
工期延期补充协议合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方与乙方签订的《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”）中工期延期事宜，达成如下补充协议：一、协议背景由于不可抗力因素，导致原合同约定的工期无法按时完成。
经甲乙双方友好协商，决定对原合同中的工期进行延期，并达成以下补充协议。
二、协议内容1. 延期原因及时间：因不可抗力因素，导致原合同约定的工期无法按时完成。
经双方协商，决定对原合同中的工期进行延期。
具体延期原因及时间如下：_________。
2. 延期后的工期：根据延期原因及时间，双方协商确定延期后的工期为自本协议签订之日起至_________止。
3. 延期期间的责任：（1）甲方应继续履行原合同中的其他义务，确保施工场地的供应、支付款项等，并承担因甲方原因导致的工期延误责任。
（2）乙方应积极配合甲方进行工期调整，确保施工资源的合理调配，并承担因乙方原因导致的工期延误责任。
4. 延期后的付款：根据延期后的工期，双方应重新协商确定付款时间、付款节点及付款方式。
具体付款时间、付款节点及付款方式如下：_________。
5. 延期后的竣工验收：在延期后的工期结束后，双方应按照原合同及本协议约定的内容进行竣工验收，确保工程质量符合约定标准。
三、违约责任1. 甲方如未按照本协议约定履行义务，导致工期延误的，应承担相应的违约责任。
具体违约责任如下：_________。
2. 乙方如未按照本协议约定履行义务，导致工期延误的，应承担相应的违约责任。
具体违约责任如下：_________。
四、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，除涉及争议的部分外，其他条款仍应继续履行。
施工补充协议范本5篇
施工补充协议范本5篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]鉴于甲乙双方于[原合同签署日期]签署了关于[项目名称]的施工合同（以下简称“原合同”），为明确双方在工程施工过程中的补充事宜，经友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于原合同已经对双方的基本权利和义务进行了明确约定，现根据工程实际情况及双方新的约定，对原合同的部分内容进行补充和说明。
二、工程进度与调整1. 甲方应根据工程实际需求及时调整工程进度计划，并提前书面通知乙方。
乙方应依照调整后的计划进行施工组织。
2. 若因甲方原因导致的工程进度延误，甲方应支付相应的工期延误费用给乙方。
具体费用按照延误天数和双方协商确定的单价计算。
三、工程变更与调整1. 甲方有权根据工程需要对项目内容进行合理变更，但应提前书面通知乙方，并说明变更的原因、范围及影响。
2. 乙方在收到甲方的变更通知后，应及时调整施工方案并报甲方确认。
如变更引起工程量增减，应相应调整合同价款。
四、价格调整机制1. 若工程施工过程中，因材料价格、人工费用等成本因素发生较大变化，甲乙双方应协商对合同价款进行相应调整。
2. 价格调整的依据应为国家或地方相关政府部门发布的价格指数、造价信息以及双方认可的其他市场价格信息。
五、工程质量与验收1. 乙方应严格按照国家相关施工规范、设计要求及本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收应依照国家相关法规、规范及合同约定的程序进行。
验收过程中如发现质量问题，乙方应及时整改并承担相应费用。
六、安全文明施工1. 乙方应严格遵守施工现场安全文明施工的相关规定，确保施工现场安全设施完善、作业环境整洁有序。
2. 若因乙方管理不善导致安全事故发生，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的损失。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按照合同约定完成施工任务，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
违约金的具体金额由双方协商确定。
2. 若甲方未按合同约定支付合同款项，甲方应承担违约责任，并向乙方支付滞纳金。
工程施工合同补充协议范本最新8篇
工程施工合同补充协议范本最新8篇篇1本协议旨在补充和完善关于某一特定工程项目的施工合同条款，确保双方（即发包方和承包方）的权益得到合理保障。
经双方友好协商，达成如下补充协议：一、协议背景鉴于双方已签订了关于本工程项目的施工合同，并在实施过程中，因某些特定事项需要细化或调整，故签订此补充协议。
二、工程概况1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体工程地点]。
3. 工程内容：[具体工程内容，如土建、安装等]。
4. 工程造价：依据原合同及调整内容，具体金额按实际结算。
三、补充条款1. 工程进度（1）承包方需严格按照发包方要求的施工进度表执行，任何进度变更须提前书面通知并得到发包方确认。
（2）若因承包方原因导致工程进度延误，承包方需承担违约责任并赔偿因此造成的发包方损失。
2. 工程变更（1）若施工过程中发生工程变更，承包方需及时提交变更申请，并经发包方书面确认后实施。
（2）工程变更部分的费用，按实际发生计算，并在工程结算时一并支付。
3. 工程质量管理（1）承包方需确保施工质量符合国家标准及合同约定，并通过相关质量验收。
（2）如因承包方施工质量问题导致工程返工或整改，承包方需承担全部责任及费用。
4. 安全施工（1）承包方需严格遵守安全施工规范，确保施工现场安全。
（2）如因承包方管理不善导致安全事故，承包方需承担全部法律责任及赔偿。
5. 付款与结算（1）工程进度款的支付，按照原合同约定执行。
（2）工程竣工验收合格后，双方进行结算，结算依据为实际完成工程量及变更部分费用。
（3) 承包方提交结算报告后，发包方应在XX个月内完成审核并支付结算款项。
6. 保修与维护（1）工程竣工验收合格后，承包方需提供一定期限的保修服务。
保修期内，因承包方施工质量问题导致的损坏，承包方需负责免费维修。
（2）保修期结束后，双方可协商签订后续维护协议。
四、违约责任1. 任何一方未能履行本协议规定的义务，均视为违约，需承担违约责任并赔偿对方因此造成的损失。
建设工程施工合同延期补充协议合同5篇
建设工程施工合同延期补充协议合同5篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于：1. 甲方和乙方于______年______月______日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），原合同约定乙方应在______年______月______日前完成施工任务。
2. 由于不可抗力等原因，乙方未能按时完成施工任务，经双方协商，同意对原合同进行延期。
3. 双方经过友好协商，同意就原合同的延期事宜签订本补充协议。
一、协议内容1. 延期原因：由于不可抗力等原因，乙方未能按时完成施工任务。
2. 延期期限：经双方协商，原合同延期至______年______月______日。
3. 延期费用：双方同意，因延期产生的额外费用由乙方承担。
具体费用包括但不限于以下方面：（1）施工人员加班费用；（2）施工设备租赁费用；（3）施工临时设施费用；（4）其他因延期产生的额外费用。
4. 延期期间的安全保障：乙方在延期期间，应继续加强施工现场的安全管理，确保施工人员的安全。
如因乙方管理不善导致施工人员伤亡或财产损失，乙方应承担全部责任。
5. 延期后的施工计划：乙方应在延期期满后，立即组织施工人员进场，按照原合同约定继续施工，确保在合同约定的工期内完成施工任务。
二、违约责任1. 乙方如未能按照本协议约定的时间完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金______元。
违约金从乙方的工程款中扣除。
2. 甲方如未能按照本协议约定的时间支付工程款，每逾期一天，应向乙方支付违约金______元。
违约金从甲方的预付款中扣除。
三、争议解决1. 本协议的履行过程中发生的争议，双方应首先通过友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 在争议解决期间，双方应继续履行本协议中未发生争议的部分。
四、其他条款1. 本协议自双方签字或盖章之日起生效。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。