《招投标与合同管理》第六章合同法律制度
第六章 合同法律制度 一、填空题 1.合同订立分为（）、（ ）、（ ），而建设工程合同应当采用（ ）。
2 .合同中免责条款无效的是（）、（ ）。
3．违约金的根本属性是其（ ），此外还具有（ ）。
4 违约金可分为（ ）违约金和（ ）违约金。
二、单选题1．甲、乙两公司于 9 月 10 日签订一份加工合同，合同约定乙公司于 12 月 10 日前完成为 甲公司加工一批专有机器配件的任务。
为保证合同的履行， 当事人同时签订了一份定金担保合同。
9 月 12 日甲公司将机器配件的毛坯交给乙公司， 根据我国《担保法》的规定，定金合同的生效日期是（ A. 9月 10日 B. 9月 12日 C. 9月 15日2．我国对经济合同争议的处理实行（）A. —裁两审制 B .或裁或审制C .只许仲裁3.根据我国《合同法》的规定，要约生效的时间是（）。
A •要约人发出要约的时间 C 要约到达受要约人的时间D.承诺返回的时间4. 甲公司于 3月5日向乙企业发出签定合同的要约信函。
3月 8日乙企业收到甲公司声名该 要约作废的传真。
3月 10 日乙公司收到该要约的信函。
根据《合同法》的规定，甲公司发 出传真声名要约作废的行为属于（ ）。
A. 要约撤回 B •要约撤销 C •要约生效 D •要约失效5. 甲公司与乙公司订立的买卖合同约定：甲公司向乙公司购买西服价款总值为 9 万元，甲公 司于 8 月 1 日前向乙公司预先支付货款 6 万元，余款于 10 月 15 日在乙公司交付西服后 2 日内一次付清。
甲公司以资金周转困难为由未按合同约定预先支付货款 6 万元。
10月 15日， 甲公司要求乙公司交付西服。
根据合同法律制度的规定，乙公司可以行使的权利是 （ ）。
A •同时履行抗辩权 B 后履行抗辩权 C •不安抗辩权 D.撤销权6. 甲、乙双方订立买卖合同，甲为出卖人，乙为买受人，约定收货后 10 日内付款。
甲在交 货前有确切证据证明乙经营状况严重恶化。
根据《中华人民共和国合同法》 的规定，甲可采 取的措施是（ ）。
A.行使同时履行抗辩权 B.行使后履行抗辩权 C.行使不安抗辩权D.行使撤销权7. 在下列合同中，（）合同是可变更的合同。
A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益的B. 以合法活动掩盖非法目的C. 因重大误解而订立的D. 损害社会公共利益的8. 法律规定合同的诉讼有效期为 2年。
若某合同的诉讼时效进行到 20 个月时，发生中止事 由，该事由持续 5个月，则该事由消除后，诉讼时效尚有（ ）。
A. 9 个月 B. 6 个月 C. 4个月D. 2 个月9. 下列合同不属于《合同法》调整范围的是（ ）A. 买卖合同B. 租赁合同C. 赠与合同D. 收养合同9月 15日甲公司将定金汇给乙公司。
）。
D. 12 月 10 日D .只许诉讼B •要约寄出的时间10. 因表见代理而订立的合同是（）。
A.继续履行B.赔偿损失C.停止侵害D.采取补救措施 13 .下列选项中属于合同法调整范围的是（ ）。
A.侵权之债B.合同之债C.不当得利之债D.无因管理之债14. 合同订立时价款或者报酬不明确的， 履行时如果双方不能达成协议的， 应按照（ ）履行。
A. 订立合同时订立地的市场价格B. 履行合同时订立地的市场价格C. 履行合同时履行地的市场价格D. 订立合同时履行地的市场价格 15. 当事人解除合同时，应当通知对方，并且自（ ）时解除合同。
A.通知发出B.通知到达对方C.通知被对方同意D.仲裁机构做出裁决 16. 对于一般的合同争议，具有地域管辖权的是（ ）。
A. 被告住所地或合同签订地的人民法院B. 被告住所地或原告住所地的人民法院C. 被告住所地或合同履行地的人民法院D. 被告住所地或标的物所在地的人民法院17. 根据合同法的规定，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁 的，其诉讼时效期限是（ ）。
A. 1年B. 2年C. 4年D.20 年18. 根据合同法的规定，如果合同当事人约定由第三人向债权人履行债务的，第三人不履行 债务或履行债务不符合约定的，违约责任应当由（ ）承担。
A.第三人B.债务人C.第三人或债务人D.第三人和债务人连带19. 一方当事人的违约行为导致工程受到 5 万元的损失时，对方及时采取了减损措施，支出 费用为 1 万元，但仍未能终止损害，工程实际损害费用为 7 万元。
依据《合同法》的违约责 任的规定，违约方应承担的赔偿额为 （ ）万元。
20. 依据《合同法》的违约责任承担原则，下列选项中发包人可以不补偿承包人损失的是 （ ）。
A. 建设资金未能按计划到位的施工暂停B. 发包人改变项目建设方案的工程停建C. 传染病流行导致施工暂停D •征地拆迁工作不顺利导致施工现场移交延误 三、多选题1.合同标的是双方当事人权利义务所指向的对象，一般包括（ ）A ． 建筑物B .工资表C . 劳务行为D ．建设资金 E . 工程量 F . 构筑物 2.经济合同的担保形式主要有 （ ）A ． 定金B ． 保证金 C.抵押 D .留置权 E.保险 F .预付 3.育红学校欲组建电脑教室，分别向几个电脑商发函，称“我学校急需电脑50 台，如你公司有货， 请速告知。
”华夏公司第二日即派人将电脑 50 台送到学校， 而育红学校此时已决定 购买另一电脑商的电脑， 故拒绝接受华夏公司的电脑， 由此发生纠纷。
关于本案的下列表述A. 无效合同B. 有效合同 11．下列属于无效合同的是（ A. 显示公平的合同C. 限制行为能力人订立的合同C.效力待定合同D •可撤销合同）。
B. 因重大误解订立的合同 D.违反法律强制性规定的合同12 .下列选项中不属于违约责任的承担方式的是（ ）。
A. 5 B. 6 C. 7 D.8中，正确的有（ ）。
A. 育红学校的发函属于要约邀请B. 育红学校的发函属于要约C •育红学校拒绝接受华夏公司电脑属于违约行 D. 育红学校拒绝接受华夏公司电脑不属于违约行为4. 合同成立与合同生效是两个对立且相对独立的概念，两者区别表现为 （）。
A. 合同成立是解决合同是否存在的问题，而合同生效是解决合同效力的问题B. 合同成立是解决合同效力的问题，而合同生效是解决合同是否存在的问题C. 合同成立的效力与合同生效的效力不同， 合同成立后，当事人不得对自己的要约与承诺撤 回，而合同生效以后当事人必须按约定履行。
否则，应承担违约责任D •合同成立的效力与合同生效的效力不同，合同成立后，当事人必须按约定履行，合同生效 以后，当事人不得对自己的要约与承诺撤回，否则，应承担违约责任E 合同不成立的后果仅表现在当事人之间产生的民事赔偿责任，一般为缔约过失责任，而合 同无效的后果除了承担民事责任外，还要承担行政和刑事责任 5. 属于经济合同示范性条款的是（）A .标的B.价款C.质量D .签证条款E.违约责任F.仲裁条款 6. 在下列情形中，构成缔约过失并承担过失责任的有 （）A.甲公司和乙公司商约于 1999年12月24日在北京新世纪饭店商务中心面谈签订合同事 宜，结果乙公司从济南赶到世纪饭店，而甲公司因其它原因而没来。
B. 甲答应可以将某些物品以双方约定的价格卖给乙， 在乙前来洽谈之前已将货物售出， 但未及时通知乙，致使乙徒劳往返。
C. 甲从广告中得知乙处有某物出售，当赶到乙处洽谈时，乙的货物已经出手。
D. 甲有栋临海的别墅，靠窗观赏海的风景感觉极佳，但甲知道马上有一开发商在其前面要建 一高大的建筑物， 这将挡住其观海的视线， 甲遂以高价出售给想要凭海临风观赏大海风景的 乙，并未告知详情，乙买下别墅后一年，一栋高大的建筑物拔地而起。
9.免除违约责任的条款有（ ）D.货物的自然损耗 E.合同涉及的第三人违约所造成的债务人违约10. 根据《中华人民共和国合同法》 的规定，下列各项中， 属于不得撤销要约的情形有 （）。
A.要约已经到达受要约人 B •要约人确定了承诺期限 C 要约人明示要约不可撤销 D. 受要约人已对要约作出承诺11. 根据《合同法》的规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情况之 一的，可以行使不安抗辩权，中止合同履行 （ ）。
A.经营状况严重恶化； B •转移财产、抽逃资金，以逃避债务；C •丧失商业信誉；D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。
12. 《合同法》中规定的无效合同，下列选项属于无效合同的条款有（ ）。
7.属于下列情况之一，即（ ）为无效合同，是国家法律不承认其效力的合同 A .没有经过上级主管部门审批 C. 没有经工商局鉴证 E. 没有经公证处公证 B .主体不合格 D .内容不合法 F .无效代理8. 无效经济合同的财产后果，可按（ ）A .追究违约金B .返还财产C .赔偿损失D .追究处罚金E .追缴财产 A .对方过错 B.国家计划调整C .自然灾害。
国有企业工程招标管理制度
国有企业工程招标管理制度第一章总则第一条为规范国有企业工程招标活动，加强工程管理，提高工程质量，保障国有企业的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于国有企业进行工程招标及合同管理的活动。
第三条国有企业应当加强对招标活动的组织和管理，确保招标活动的公平、公正、公开，维护国有企业的利益。
第四条国有企业应当遵守国家法律法规、政策，加强对招标管理的监督，提高招标管理水平。
第五条国有企业应当建立健全的招标管理制度，明确责任，加强内部管理。
第二章招标的程序第六条招标项目由国有企业开展，应当制定招标计划，确定招标标的和招标范围，发布招标公告。
招标公告应当包括项目的基本情况、招标条件、招标文件获取方式、投标截止时间等内容。
第七条招标文件应当按照国家相关标准编制，包括项目概况、招标条件、投标标的、评标标准、投标要求、合同签订方式等内容。
招标文件应当明确、具体，便于投标人理解。
第八条投标人应当符合招标条件，并按照招标文件的要求，提供相应的投标文件。
投标文件应当按时提交，并确保递交的文件真实、完整。
第九条国有企业应当组织评标委员会进行评标，评标委员会应当由具有专业资格和丰富经验的人员组成，确保评标结果的客观、公正。
第十条国有企业应当在规定的时间内公布评标结果，告知中标人，并与中标人签订合同。
国有企业应当按合同约定的时间、进度实施工程项目。
第三章招标的原则第十一条招标应当遵循公开、公平、公正、合理、诚实信用的原则。
第十二条招标应当遵循以技术为主导，以质量为保障，以效益为目标的原则。
第十三条招标应当遵循节约资源，保护环境，维护社会公共利益的原则。
第十四条招标应当遵循诚实信用，保护投标人的合法权益的原则。
第四章招标的管理第十五条国有企业应当建立健全招标管理制度，明确各部门的职责，加强内部管理。
第十六条国有企业应当建立完善的招标文件管理制度，对招标文件的编制、审批、发布、公示等环节进行全程跟踪，确保文件的真实有效。
(完整版)招投标管理办法
(完整版)招投标管理办法招投标管理办法第一章总则第一条为规范招投标活动，维护公平竞争，促进市场经济发展，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律及法规，制定本管理办法。
第二条本管理办法适用于招标人、投标人、中标人以及其他参与招投标活动的各方，包括但不限于机关、企事业单位、社会团体等。
第三条招投标活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保项目的最佳投标结果，实现资源的合理配置。
第二章招标准备第四条招标人应在招标前制定招标文件，明确项目的需求、技术规范、预算等内容，并按照相关法律法规的规定进行评审和审批。
第五条招标人应在适当的媒体上发布招标公告，明确招标项目的基本情况、资格要求、报名方式、报名截止时间等信息。
第六条招标人应根据项目的特点和需要，制定招标文件的内容和形式，确保招标文件完整、准确、具体。
第七条招标人应在招标文件中明确投标保证金、履约保证金、质量保证金等资金保证方式及金额，并规定相应的违约责任和解决纠纷的方式。
第三章投标准备第八条投标人应认真阅读招标文件，准确理解项目的需求和要求，确保投标文件的符合招标文件的要求。
第九条投标人应按照招标文件要求，提交完整的投标文件，并在规定的时间和地点递交。
第十条投标人应保证投标文件的真实、准确、完整，并按照规定的方式提供相应的资质证明、业绩证明等相关材料。
第十一条投标人应在递交投标文件后，保证相关人员的方式畅通，以便招标人在需要时能够联系到其。
第四章投标评审第十二条招标人应根据招标文件的要求，组织专业人员对投标文件进行评审，评估各投标人的资质、能力、价格等方面的综合情况。
第十三条投标评审应按照公开、公平、公正的原则进行，评审过程应记录并留存相关文件。
第十四条投标评审结果应在规定的时间内进行公示，并向中标人发出中标通知书。
第十五条投标人对评审结果有异议的，可以按照规定的程序提出复议或申请行政复议、诉讼等救济方式。
第五章中标及履约第十六条招标人应在及时与中标人签订合同，并在合同中明确项目的具体要求、履约期限、付款方式、违约责任等内容。
《招投标与合同管理》课程总结
《招投标与合同管理》课程总结一、课程背景与目的《招投标与合同管理》课程是一门旨在帮助学生全面了解招投标与合同管理的理论知识、实践技能和行业动态的课程。
通过本课程的学习，学生将掌握招投标的基本流程、合同管理的核心要点以及相关法律法规，提高在实际工作中运用招投标与合同管理知识解决问题的能力。
二、课程内容概述1.招投标基础知识：本部分介绍了招投标的定义、分类、基本原则和程序。
通过学习，学生可以了解招投标活动的起源、发展及其在现代市场经济中的重要作用。
2.招投标文件编写：本部分详细讲解了招标文件、投标文件的编写要求和技巧。
学生将学会如何根据项目需求编写出具有竞争力的招标文件和投标文件。
3.招投标过程管理：本部分介绍了招投标过程中的关键环节，如招标公告发布、投标保证金缴纳、投标文件递交、开标、评标、中标通知书发放等。
学生将掌握招投标过程中的注意事项和风险防范措施。
4.合同管理概述：本部分对合同管理的概念、目标和内容进行了系统阐述。
学生将了解合同管理在现代企业中的地位和作用。
5.合同签订与履行：本部分详细讲解了合同签订、履行、变更和解除的相关规定。
学生将掌握合同签订的关键环节，提高合同履行过程中的风险防范能力。
6.合同纠纷处理：本部分介绍了合同纠纷的类型、处理原则和途径。
学生将学会运用法律手段解决合同纠纷，维护企业和个人合法权益。
7.案例分析：本部分通过剖析招投标与合同管理领域的经典案例，使学生更加深入地理解理论知识，提高实际操作能力。
三、课程收获与感悟1.理论与实践相结合：本课程注重理论知识与实践操作的紧密结合，使学生能够学以致用，提高在实际工作中运用招投标与合同管理知识解决问题的能力。
2.法律法规意识：通过学习招投标与合同管理的相关法律法规，学生将增强法律意识，遵循法律规定，确保招投标与合同管理活动的合规性。
3.沟通协调能力：招投标与合同管理涉及多个部门和利益相关方，学生将学会如何在复杂环境中进行有效沟通与协调，推动项目的顺利进行。
2024年工程招投标与合同管理课后答案
工程招投标与合同管理课后答案合同编号：__________第一章：合同双方1.1定义1.2合同双方同意按照本合同的规定，履行相应的权利和义务。
第二章：合同标的2.1合同标的2.2合同标的的数量和标准2.2.1甲方应向乙方提供__________数量的服务/产品。
2.2.2乙方应按照甲方的要求，完成__________标准的服务/项目。
第三章：合同价格与支付方式3.1合同价格3.1.1双方同意，本合同的总价为人民币__________元（大写：__________元整）。
3.1.2除非双方另有约定，否则本合同价格包括乙方为完成服务/项目所需的一切费用。
3.2支付方式（1）预付款：在合同签订后__________个工作日内，甲方支付乙方合同价款的__________%作为预付款。
（2）进度款：乙方按照合同约定的进度完成服务/项目后，甲方支付乙方已完成部分的__________%。
（3）尾款：乙方完成全部服务/项目并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的__________%。
第四章：合同履行期限4.1合同履行期限4.1.1乙方应自合同签订之日起__________个工作日内开始履行合同。
4.1.2乙方应于__________年__________月__________日前完成全部服务/项目。
第五章：合同变更与解除5.1合同变更5.1.1双方同意，合同内容如需变更，应书面签署变更协议，并经双方代表签字盖章确认。
5.1.2任何一方要求变更合同内容，应提前__________个工作日通知对方，并说明变更原因和具体内容。
5.2合同解除5.2.1双方同意，在合同履行过程中，如遇不可抗力导致合同无法继续履行，可以解除本合同。
5.2.2在合同履行过程中，如一方严重违反合同约定，另一方有权解除本合同。
5.2.3合同解除后，双方应按照合同约定和法律规定，处理已履行部分和未履行部分的善后事宜。
第六章：质量保证与验收6.1质量保证6.1.1乙方应保证其提供的服务/产品符合国家相关法律法规、行业标准以及甲方的要求。
《工程招投标与合同管理》课程标准
《工程招投标与合同管理》课程标准【1】工程招投标与合同管理课程标准：一：课程目标：本课程旨在让学生了解工程招投标与合同管理的基本原理和流程，掌握相关法律法规和政策，提升学生在工程招投标与合同管理方面的专业能力。
二：课程内容：1. 工程招投标基础知识：(1) 工程招标概述(2) 工程招标法律法规(3) 招标文件的编制与发布(4) 投标的准备工作(5) 投标保证金的支付与退还2. 招标评标与中标控制：(1) 招标评标方法与标准(2) 技术评标与商务评标(3) 中标文件的准备与提交(4) 中标的公示与认定3. 合同管理基础知识：(1) 合同法基本原则(2) 合同订立与履行(3) 合同变更与解除4. 施工合同管理：(1) 施工合同的要素与签订(2) 合同履行中的问题与风险控制(3) 合同变更与索赔管理5. 付款管理与索赔处理：(1) 工程款支付程序(2) 付款证书与索赔申请的编制(3) 索赔处理的基本原则和流程三：教学方法：本课程采用理论结合实践、案例分析、小组讨论等多种教学方法，以提高学生的实际操作能力和问题解决能力。
四：考核方式：本课程的考核方式包括平时成绩、课堂表现、小组项目以及期末考试等多个方面的综合评估。
【2】工程招投标与合同管理课程标准：一：课程目标：本课程旨在培养学生工程招投标与合同管理方面的综合能力，使其能够独立参预工程招投标与合同管理工作，能够熟练应用相关法律法规和政策，提高工程项目的管理水平。
二：课程内容：1. 工程招投标流程与方法：(1) 工程招标的分类与基本流程(2) 招标文件的编制与审核(3) 投标准备与投标文件的编制(4) 招标文件的公告与争议处理2. 招标评标与中标控制：(1) 招标评标方法与标准的选择(2) 评标委员会组成与职责(3) 中标通知书的发放与合同签订(4) 中标后的合同履行与控制3. 合同管理与变更控制：(1) 合同法基本原则与要素(2) 合同订立与履行的相关事项(3) 合同变更与索赔管理的流程(4) 合同解除与争议解决的方法4. 风险管理与合同验收：(1) 施工期间的合同风险管理(2) 合同履行中的质量控制与验收(3) 合同支付与结算的管理(4) 合同验收与结算的程序与方法三：教学方法：本课程以案例分析、实践操作、课堂讨论等教学方法为主，让学生充分参预，提高他们的实际操作能力和问题解决能力。
招标代理合同管理办法范本
招标代理合同管理办法范本第一条总则为规范招标代理活动，维护招标代理市场秩序，保障各方权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，制定本办法。
第二条合同的定义招标代理合同是指招标人与招标代理机构之间就招标代理服务进行约定的合同。
第三条合同的要素招标代理合同应包含以下要素：1. 合同名称：明确合同的名称为“招标代理合同”。
2. 合同双方：明确招标人与招标代理机构的名称、住所地等基本信息。
3. 合同目的：明确招标代理合同的目的，即招标代理机构提供的服务内容。
4. 合同内容：明确招标代理合同的具体内容，包括招标代理机构提供的具体服务，招标人需要遵守的义务等。
5. 合同期限：明确合同的生效日期和截止日期。
6. 合同价款：明确招标人应支付给招标代理机构的价款以及支付方式等相关事项。
7. 合同变更和解除：明确在何种情况下可对合同进行变更和解除。
8. 合同争议的解决：明确双方在合同履行过程中发生争议的解决方式。
9. 其他事项：双方可以根据需要在合同中约定其他事项。
第四条合同的签订与生效1. 招标代理合同的签订应当采取书面形式，由双方亲自签字或者加盖单位印章。
2. 招标代理合同自双方签字（盖章）之日起生效。
第五条合同的履行招标代理合同的履行应按照约定的内容进行，招标代理机构应按时提供招标代理服务，招标人应按时支付合同价款。
第六条合同的变更和解除1. 招标代理合同在履行过程中，若出现需要变更的情况，双方应经协商一致，并以书面形式进行变更协议的签订。
2. 招标代理合同在履行过程中，若出现无法履行的情况，双方应及时通知对方，并协商解决办法。
若无法解决，则可根据约定的合同解除条款进行解除。
第七条合同的争议解决招标代理合同的争议解决应依照合同约定，如未约定或约定不明确的，可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。
第八条合同的解释对于招标代理合同中存在的异议或争议，应以合同文本的明确表述为准。
第九条法律适用对于招标代理合同中未尽事宜，适用中华人民共和国合同法等相关法律法规。
中华人民共和国招标投标法
中华人民共和国招标投标法（1999年8月30日第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过根据2017年12月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议《关于修改<中华人民共和国招标投标法>、<中华人民共和国计量法>的决定》修正）目录第一章总则第二章招标第三章投标第四章开标、评标和中标第五章法律责任第六章附则第一章总则第一条为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，制定本法。
第二条在中华人民共和国境内进行招标投标活动，适用本法。
第三条在中华人民共和国境内进行下列工程建设项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，必须进行招标:（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
前款所列项目的具体范围和规模标准，由国务院发展计划部门会同国务院有关部门制订，报国务院批准。
法律或者国务院对必须进行招标的其他项目的范围有规定的，依照其规定。
第四条任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第五条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第六条依法必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或者部门的限制。
任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。
第七条招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。
有关行政监督部门依法对招标投标活动实施监督，依法查处招标投标活动中的违法行为。
对招标投标活动的行政监督及有关部门的具体职权划分，由国务院规定。
第二章招标第八条招标人是依照本法规定提出招标项目、进行招标的法人或者其他组织。
第九条招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，取得批准。
广西招标投标管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标当事人的合法权益，维护正常的经济秩序，根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例，结合本自治区实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于本自治区行政区域内进行的招标投标活动。
第三条招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。
第四条任何单位和个人不得将依法必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第五条县级以上人民政府应当加强对招标投标活动的监督管理，建立健全招标投标信用体系，对招标投标活动实施信用监管。
第六条县级以上人民政府发展改革、工业和信息化、交通运输、住房和城乡建设、水利、商务、卫生健康、林业、国资监管等有关部门按照各自职责，负责招标投标活动的监督管理。
第七条鼓励和支持招标投标活动采用电子招标投标方式，提高招标投标活动的效率和透明度。
第二章招标第八条依法必须进行招标的项目，招标人应当发布招标公告，公开招标信息。
第九条招标公告应当包括以下内容：（一）招标人的名称和地址；（二）招标项目的名称、规模、地点、资金来源；（三）招标项目的性质、用途、质量要求；（四）招标项目的实施期限；（五）招标文件的获取时间和地点；（六）投标截止时间和开标时间；（七）招标投标活动的监督部门；（八）其他应当公告的内容。
第十条招标人应当根据招标项目的特点和需要，编制招标文件。
招标文件应当包括以下内容：（一）招标公告；（二）投标人须知；（三）招标项目的需求和技术规格；（四）投标文件的编制要求；（五）评标标准和评标方法；（六）合同主要条款；（七）其他需要说明的事项。
第十一条招标人应当对招标文件进行澄清或者修改的，应当在招标文件发布前或者发布后及时进行，并书面通知所有获取招标文件的潜在投标人。
第十二条招标人可以根据招标项目的特点和需要，对投标人的资格进行审查。
第十三条投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并在投标截止时间前提交。
《招投标与合同管理》教学大纲
《招投标与合同管理》教学大纲-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN黄河交通学院工程造价本科《招投标与合同管理》课程教学大纲课程中英文名称：招投标与合同管理 Project Bidding and Contract Management 课程编码：03011121课程性质：学科必修课适用专业：工程造价学时数： 52 ；其中：理论学时： 42 ；实践学时：0 ；学分数： 3 ；编写人：韩露；审定人：；一、课程简介1. 课程教学目的与任务本课程是工程造价专业学科必修课程之一。
通过本课程教学，使学生系统了解工程建设项目招投标管理的过程和应注意的环节，掌握建设工程合同管理的基本要求；具备从事招投标与合同管理的初步能力；成为既懂工程技术又懂管理的复合型人才。
2. 课程教学的总体要求通过本课程的教学和学习，要求学生建立工程合同的整体课程结构体系，掌握合同法及其相关法律的基本理论和方法，工程招标投标的制度和基本方法，专业合同(包括工程监理合同、勘察设计合同、施工合同以及FIDIC合同等)及其示范文本的主要内容、工程索赔与反索赔等。
具备独立编制工程项目招标文件、资格预审文件、投标文件以及编制主要专业合同文件的能力。
3. 课程教学内容本书根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规，吸收了近年来建筑工程招投标与合同管理方面研究和实践的新成果编写而成。
本书共分为七章，内容包括建筑市场相关法规、工程招标投标概论、工程施工投票、国际工程承包、施工合同管理、建设工程相关合同管理、工程施工索赔管理。
（四）先修课程及后续课程先修课程：《工程估价》、《建筑企业管理》、《建设工程法规及相关知识》等。
二、课程教学总体安排1. 学时分配建议表学时分配建议表（1）教材《招投标与合同管理》刘黎红，机械工业出版社，2008（2）参考书目《建设工程招投标与合同管理实务》崔东红，肖萌，北京大学出版社，2009《工程项目招投标与合同管理》刘志杰，大连理工大学出版社，2009《工程项目招投标与合同管理》（第二版）林密，中国建筑工业出版社，20073. 课程考核方式（1）考核方式：开卷考试（2）成绩构成平时成绩20%，教学实践（课程设计）10%，考试成绩70%三、课程教学内容及基本要求1.建设工程合同法律基础（1）教学目的与要求1）了解合同法基本原理；2）熟悉相关建设工程管理的法律制度；3）熟悉合同法律制度；4）熟悉工程担保和保险制度。
工程招投标与合同管理实践2024年
工程招投标与合同管理实践2024年第一章总则第一条合同目的为规范工程招投标活动，加强合同管理，保障甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规，特制定本合同。
第二条合同定义本合同是指甲方通过招投标方式选定乙方作为工程承包方，乙方按照合同约定完成工程建设任务，甲方支付相应工程款的法律文件。
第三条合同原则本合同的签订、履行、变更、解除和终止，均应遵循公平、公正、诚实信用的原则。
第二章招投标活动第四条招标方式甲方应根据工程特点和国家相关规定，选择公开招标、邀请招标或其他合法招标方式。
第五条投标要求投标单位应具备相应的资质条件。
投标单位应提交完整的投标文件，包括但不限于投标函、投标报价、施工方案、质量保证措施等。
第六条投标文件的编制与提交投标文件应按照招标文件的要求编制，并加盖投标单位公章。
投标文件应在规定的时间内提交至指定地点。
第七条开标与评标开标应在招标文件规定的时间和地点进行。
评标应由评标委员会根据招标文件的要求和投标文件的内容进行。
第三章合同的签订第八条合同的签订条件中标通知书发出后，甲方应在规定时间内与中标单位签订合同。
合同签订前，双方应就合同条款进行充分协商，达成一致意见。
第九条合同的内容合同应包括工程名称、地点、规模、内容、工期、质量要求等。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
第十条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。
第四章工程管理第十一条工程进度管理乙方应按照合同约定的工期完成工程。
因不可抗力或其他特殊原因导致工程进度延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相应证明材料。
第十二条工程质量管理乙方应严格按照国家和行业相关标准进行施工，确保工程质量。
甲方有权对工程质量进行监督和检查。
第十三条安全生产管理乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，确保施工安全。
甲方有权对乙方的安全生产情况进行监督和检查。
第五章合同价款与支付第十四条合同价款的确定合同价款应根据招标文件和投标文件确定。