河北省建设工程施工合同(合集六篇)
河北版工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（建设单位）：____________________乙方（施工单位）：____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本工程项目的施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程规模：____________________4. 工程类型：____________________5. 工程投资：____________________6. 工程工期：____________________二、合同标的1. 施工内容：本合同约定乙方按照甲方要求，对上述工程进行施工，具体施工内容详见施工图纸及工程量清单。
2. 施工质量：乙方应按照国家及行业相关质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
三、合同价款1. 合同价款：人民币_______元整（大写：____________________）2. 付款方式：按照工程进度分期支付，具体付款比例及时间节点详见附件。
3. 付款条件：乙方在收到甲方付款通知后_______日内，凭相关手续向甲方开具合法、有效的增值税专用发票。
四、施工进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。
2. 施工进度计划：详见附件。
3. 施工过程中，如遇不可抗力等因素导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整工期。
五、施工质量保证1. 乙方应严格按照设计文件、施工规范及质量标准进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 乙方应建立健全质量保证体系，确保施工过程中的质量控制。
3. 施工过程中，如发现质量问题，乙方应立即采取措施予以整改，并承担相应责任。
六、施工安全保证1. 乙方应严格执行国家和地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全。
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。
第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。
第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。
2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。
第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。
2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。
第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。
2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。
第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。
2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。
第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。
2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。
第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。
河北省建筑工程施工合同范本
河北省建筑工程施工合同范本合同编号：____________甲方（发包方）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行__________工程（以下简称工程）的施工事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：__________1.2 工程地点：__________1.3 工程规模：__________1.4 工程内容：__________1.5 工程质量标准：__________第二条合同价格2.1 本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。
2.2 乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程图纸，如在施工过程中出现工程量增减或设计变更，按照实际完成的工程量计算，并以甲方确认的工程量为准。
2.3 合同价款支付方式：（1）甲方在签订合同后支付乙方工程总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，在工程保修期满后支付。
第三条施工期限3.1 乙方应按照甲乙双方确定的施工进度计划，保证工程按时完成。
3.2 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
3.3 甲方应按照约定的时间和金额支付工程进度款，否则乙方有权暂停施工。
第四条工程质量4.1 乙方应按照甲乙双方确认的设计图纸、施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应承担工程质量不符合约定所造成的全部责任，包括但不限于返工、维修、更换等。
4.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到达到约定质量标准。
第五条材料和设备5.1 乙方应按照甲乙双方确认的工程材料和设备清单进行采购，并保证材料和设备的质量。
河北省建设工程施工合同版本5篇
河北省建设工程施工合同版本5篇篇1发包方：XXXXXX承包方：XXXXXX工程名称：XXXXXX工程地点：XXXXXX合同条款一、工程承包范围承包方根据发包方提供的设计图纸及施工说明，承包XXXXXX工程（以下简称“本工程”）的施工。
具体内容包括但不限于：1. 基础工程；2. 主体结构工程；3. 装饰装修工程；4. 电气、给排水及暖通工程；5. 室外配套工程。
二、工程承包方式承包方以包工包料的方式承包本工程。
承包方应自行采购所有材料，并自行组织施工。
三、工程工期本工程开工日期以发包方书面通知为准，竣工日期为XXXX年XX 月XX日。
工期为XX天。
如有特殊情况需延期，承包方应及时向发包方提出书面申请，并经发包方同意。
四、工程质量本工程质量应达到国家规定的相关标准，并满足发包方的使用需求。
承包方应严格按照设计图纸及施工说明进行施工，确保施工质量。
五、工程价款及支付方式本工程总造价为人民币XXXX元（大写：XXXX）。
支付方式如下：1. 合同签订后，发包方向承包方支付合同总价的XX%作为预付款；2. 承包方完成基础工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%；3. 承包方完成主体结构工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%；4. 承包方完成装饰装修工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%；5. 承包方完成电气、给排水及暖通工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%；6. 承包方完成室外配套工程并通过验收后，发包方向承包方支付合同总价的XX%。
六、双方权利和义务1. 发包方应确保施工场地具备施工条件，并在施工前向承包方提供相关设计图纸及施工说明；2. 发包方应按照合同约定及时支付工程款；3. 承包方应严格按照设计图纸及施工说明进行施工，确保施工质量；4. 承包方应自行采购所有材料，并自行组织施工；5. 承包方应确保施工安全，如发生安全事故，责任由承包方自行承担。
河北省建筑施工合同范本
河北省建筑施工合同范本一、合同双方本合同由以下双方共同签订：1.甲方：[甲方名称]，法定代表人：[甲方法定代表人]，注册地址：[甲方注册地址]。
2.乙方：[乙方名称]，法定代表人：[乙方法定代表人]，注册地址：[乙方注册地址]。
二、合同背景1.甲方是位于河北省的建筑施工业务专业公司，具有相关施工资质和经验。
2.乙方有意聘请甲方进行河北省内的建筑施工项目。
3.双方通过协商一致，决定签订本合同，明确各自权利义务。
三、建筑施工范围及工期1.本合同合同范围为在河北省内的建筑施工项目，具体项目为：[项目名称]。
2.项目工期为[工期]，自合同生效之日起计算。
四、付款方式及金额1.甲方根据施工进度，向乙方提出分期付款申请。
2.乙方按照甲方提出的分期付款申请，按约定时间付款。
3.乙方需在付款时提供相应的付款凭证，确保款项的及时、准确支付。
五、施工质量和保修期1.甲方承诺在施工过程中，严格按照国家标准和相关法规进行施工，保证施工质量。
2.甲方提供的施工材料和设备应符合国家质量标准。
3.施工完成后，甲方提供[保修期限]的保修期，保修期内负责免费修复由工程施工质量问题引起的损坏。
六、合同解除和违约责任1.如因不可抗力或其他不可预见的原因导致无法继续履行合同，双方可协商解除合同。
2.若一方违反合同规定，对方有权要求违约方赔偿相应的损失。
3.双方应以友好协商方式解决合同履行过程中出现的争议。
七、其他条款1.本合同未尽事宜，可由双方协商补充。
2.本合同自双方签字盖章之日起生效。
3.合同正本份数：甲方1份，乙方1份，具有同等法律效力。
以上为《河北省建筑施工合同范本》的全部内容，双方应确保对合同内容的充分理解，并在签署合同前对款项、工期、施工质量等事项进行充分沟通和协商。
本合同一式两份，合同双方各执一份，具备法律效力。
甲方（盖章）：__________________乙方（盖章）：__________________日期：__________________。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
签订日期：______________________签订日期：______________________
二、甲方（发包方）责任
1.提供施工图纸及技术资料：甲方应向乙方提供满足施工需要的施工图纸及技术资料，并对图纸及技术资料的准确性、完整性负责。
2.办理相关手续：甲方应负责办理与工程建设相关的各项审批、核准、备案等手续，并取得相关证书。
3.提供施工场地：甲方应提供具备施工条件的场地，确保乙方顺利施工。
4.付款义务：甲方应按照合同约定及时支付工程进度款、结算款等。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
一、工程概况
1.工程名称：河北省XX建设项目
2.工程地点：河北省XX市XX区
3.工程类型：住宅楼、商业楼、配套设施等
4.工程规模：本项目总用地面积XX平方米，总建筑面积XX平方米
5.工程造价：人民币XX万元
6.工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX天
3.工程结算：工程竣工验收合格后，乙方应按照合同约定提交完整的工程结算资料，甲方应在收到资料后30天内完成工程结算。
4.保修金支付：甲方应按照合同约定扣留一定比例的保修金，待工程保修期满且无质量问题后支付给乙方。
五、工程质量及验收
1.工程质量标准：工程质量应达到国家及地方相关标准、规范要求。
2.隐蔽工程验收：乙方在施工过程中应通知甲方进行隐蔽工程验收，甲方应在接到通知后3天内进行验收。
三、乙方（承包方）责任
1.按照施工图纸及技术资料进行施工：乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术资料进行施工，确保工程质量。
2.人员组织与管理：乙方应自行组织施工队伍，并对施工人员进行管理，确保工程进度及质量。
建设工程施工合同范本(示范文本)6篇
建设工程施工合同范本（示范文本）6篇篇1甲方（发包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________乙方（承包方）：_________________________地址：___________________________________法定代表人：___________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程施工，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就相关工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况工程名称：_____________________________工程地点：_____________________________工程规模：_______________________________________（具体描述工程规模）工程内容：包括但不限于土建、安装、装饰等。
具体细节见附件《工程量清单》。
二、合同工期开工日期：_____________________________竣工日期：_____________________________合同总工期：______天。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款（大写）：人民币__________元整，（小写）：￥______元。
具体支付方式和时间如下：开工前预付一定比例款项，施工过程中按进度支付款项，竣工验收合格后支付尾款。
2. 乙方应按照合同约定完成工程任务，甲方应按照约定支付款项。
如因甲方原因导致工程延期或停工，应支付相应的违约金。
具体金额及支付方式见合同附件。
四、工程质量与验收1. 乙方应按照国家相关技术标准和合同约定进行施工，确保工程质量符合相关要求。
河北建设施工合同范本
河北建设施工合同范本合同编号：_______甲方（发包方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程预算：_______元（大写：_______元整）二、合同工期2.1 工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，共计_______天。
2.2 乙方应当按照约定的工期完成工程。
如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。
三、质量标准3.1 工程质量标准应符合国家、行业和地方的相关规定及甲方的要求。
3.2 乙方应当保证工程质量，确保工程安全，做到文明施工。
四、合同价格及支付4.1 双方确认，本工程合同价格为固定价格，即人民币_______元（大写：_______元整），包括工程设计、施工、设备采购、材料供应、验收、保修等一切费用。
4.2 甲方支付乙方工程款分三次进行：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总额的30%；（3）工程验收合格后七个工作日内，支付剩余的40%。
4.3 乙方应当开具合法的发票，甲方有权根据国家税收政策要求乙方开具相应的税务发票。
五、工程变更及调整5.1 工程变更包括但不限于工程设计、工程量、工程进度、工程质量等。
5.2 变更事项应当由甲方书面通知乙方，并经双方协商一致后签署书面协议。
5.3 因工程变更导致的合同价格调整，按照双方协商一致的结果执行。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的千分之五。
6.2 乙方未按照约定质量标准完成工程的，甲方有权要求乙方返工、维修，并承担相应费用。
6.3 甲方未按照约定支付工程款的，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：逾期支付工程价款的千分之五。
河北省建设工程施工合同-范本完整版
2.1甲方（以下简称“发包人”）：河北省XX市XX公司
2.2乙方（以下简称“承包人”）：XX建筑工程有限公司
三、合同工期
3.1工期：自合同签订之日起至XX年XX月XX日止。
3.2如遇不可抗力因素影响，工期相应顺延。
四、工程质量
4.1工程质量标准：符合国家和地方相关标准及规定，达到合格及以上等级。
8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
九、其他约定
9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
9.2本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同约定的工期结束之日止。
9.3本合同未尽事宜，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
（4）配合甲方办理相关手续，提供所需资料。
七、违约责任
7.1任何一方违反合同约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。
7.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。
7.3乙方未按合同约定完成工程进度，甲方有权要求乙方支付逾期完工的违约金。
八、争议解决
（2）进度付款：乙方按照实际完成工程量的80%申请进度付款，甲方在收到申请后15个工作日内支付。
（3）结算款：工程竣工验收合格后，乙方提交完整的结算资料，甲方在收到资料后30个工作日内支付至结算价款的95%。
（4）质保金：剩余5%作为质保金，待保修期满后，无质量问题，甲方支付给乙方。
六、双方权利和义务
4.2乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准进行施工，确保工程质量。
4.3工程质量保修期：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期为XX年。
河北省建设工程施工合同
河北省建设工程施工合同一、甲方（建设单位）：名称：地址：法定代表人：联系电话：二、乙方（施工单位）：名称：地址：法定代表人：联系电话：为明确双方在河北省建设工程中的权利和义务，特订立本合同。
双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成以下约定：第一条合同目的本合同为河北省建设工程的施工过程中，明确双方权益，规范合作关系而订立。
第二条工程内容乙方将按照甲方的委托，承担以下工程项目的施工任务：（具体工程项目描述，包括工程名称、地点、规模、进度计划等）第三条工期要求1. 乙方应按照甲方的要求，合理安排施工进度，确保按时完成工程。
2. 工期延误需提前向甲方报备，并征得甲方同意后方可延期。
延期所产生的费用由乙方承担。
第四条施工费用1. 乙方按照合同约定的工程内容和质量要求，按照双方约定的支付方式，向甲方进行施工费用的结算。
2. 施工费用的结算应由双方共同确认，并经甲方财务部门审核后支付。
第五条施工质量1. 乙方应按照国家和行业标准，以及甲方的要求，保证施工过程中的质量。
2. 如施工过程中发现质量问题，乙方应及时采取纠正措施，并承担相关费用。
第六条竣工验收1. 工程竣工时，乙方应向甲方提供相关竣工文件，并邀请甲方进行竣工验收。
2. 竣工验收合格后，乙方应如实提供工程完工报告，并交付相关资料和工程图纸。
第七条违约责任1. 如一方未能履行合同约定的义务或违反合同条款，应承担违约责任，包括经济赔偿及其他相关责任。
2. 如因不可抗力或不可预见的情况导致合同无法履行，双方应进行友好协商，争取达成共识。
第八条争议解决本合同的解释和争议解决均适用中华人民共和国的法律法规。
对于因合同引起的争议，双方应友好协商。
如协商不成，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条合同的生效与变更1. 本合同自双方代表签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
2. 如需对本合同进行变更，需经双方协商一致，并以书面形式进行修改和补充。
第十条合同解除1. 乙方如需解除合同，应提前书面通知甲方，并说明解除原因及提供必要的解除证明材料。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
河北省建设工程施工合同(合集六篇)在施工之前，通常要签订施工劳务承包合同的。
这样既可以保障双方的权利，又可以免去许多纠纷。
以下是为大家整理的河北省建设工程施工合同(合集六篇),欢迎品鉴!第1篇: 河北省建设工程施工合同甲方：___________________(以下简称甲方)乙方：___________________(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将本项目的_____工程的劳务承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称与地点该工程为_____________工程，地点在__________________________。
二、承包方式与要求该工程甲方采取分工种，单价组合成总价的形式，以包税、包工、包食宿方式承包给乙方。
要求承包队伍具备劳务承包资质，主要工种要有上岗证书，并且编制人员花名册交甲方存档备查。
三、工程承包单价与内容经双方协商，该_______工程按_______元/(m2、m3、t)的承包单价由乙方进行承包，其承包单价包括以下内容：完成建设方提供的全套施工图纸、交底纪要、变更的有关施工的全部内容;现场规整与清理;_____________米范围内地面水平运输;制作设备的维护、保养;材料的节约;与其他队伍配合等内容。
四、工程质量与安全根据业主要求，该工程质量要求达到优良，因此单项承包必须确保优良，如本工程质量被评定为优良工程，甲方适当给予奖励，如承包单项评定为不合格，由乙方进行返工修理直至合格，其返工的一切经济损失由乙方承担，并从乙方劳务结算中扣回。
乙方施工人员必须服从甲方管理人员的安排，必须严格遵守《安全操作规程》，为使工人增强安全意识，带队及班组负责人每天安排工作量，要进行安全交底教育，强调安全操作，带好安全帽，装好安全网系好安全带，做好各项安全防护工作，杜绝安全事故的发生。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责，甲方不承担任何经济、法律责任。
五、文明施工与奖罚乙方进入施工现场人员必须遵守文明施工手册，在自己承包的范围内做到工完料尽场地清，严格把好材料节约关，不准乱锯、乱丢、浪费材料，如发现在分清责任后给予罚款。
同时，乙方负责人必须管好自己的队伍，长沙市以外的人员，进入现场前，办好暂住证，严禁有非典疑似病人进入施工现场，严格遵守治安管理条例，违者予以罚款，乙方人员必须服从管理人员指挥，遵守工地一切规章制度。
将身份证、计划生育证报甲方。
未满法定年龄，不得来工地做工。
如所有违反规定者，参照项目部相关规定处罚。
六、付款方式与工期该工程乙方队伍进场后，其先期费用由乙方负责，甲方根据工程进展情况借给乙方一定数量的生活费，主体封顶付至劳务费的______%。
工程竣工付至劳务费的______%。
办完工程结算付至劳务费的______%。
留______%待保修期满后一个月内付清。
由于该工程工期紧，而且业主奖罚严励，为确保工程按工期竣工竣工，故乙方进场须交纳工期保证金_______万元。
乙方在施工现场必须按照甲方确定的工期控制点，认真组织，精心施工，保证工期目标的实现，如因乙方原因造成工期延误。
除扣工期保证金外，将根据甲方与业主签订的合同给予处罚。
七、双方权力与义务(一)甲方1.甲方有权对乙方进行资格审查，对乙方违反合同条款内容实施处罚，经济赔偿及辞退的权力。
2.甲方根据工程要求，安排乙方实施工程承包内容，乙方应无条件遵照执行。
3.甲方提供给乙方尽可能方便的施工条件，并按劳务合同约定和业主付款情况支付劳务费。
4.甲方对乙方提供来的施工作业人员实行实名制，建立健康状况档案，对有残疾及智力障碍的作业人员一律清退，不得入场施工。
(二)乙方1.乙方必须向甲方提交符合承包资质并有权对甲方提出合法要求，主动承担合同内容的全部工作，确保工程质量。
2.乙主必须按甲方的要求进行安全生产、乙方不得擅自违反安全操作规程，对于违反安全操作规程出现的人身伤害及死亡事故，乙方必须承担全部责任，甲方概不负责。
3.乙方有权拒绝甲方不符合安全生产要求的指令，并提出自己的见解，供甲方参考。
4.乙方不得使用残疾及智力障碍的作业人员，不得瞒报，私自使用。
同时乙方应提供人员名单、身份证。
5.乙方要管好自己的队伍，不得在工地及之外进行违法犯罪活动。
一旦造成的犯罪的后果，甲方概不负责。
6.为确保工期，乙方必须按甲方要求，保证工程足够的劳动力，不得消极怠工。
八、违约责任与其他1.以上条款双方必须严格遵守，任何一方违反或造成工程停工，必须追究违约方责任。
2.如因乙方原因损害公司信誉、现场设备及对工程造成一定经济损失，甲方有权要求乙方赔偿全部损失，并从承包劳务费中扣除。
3.属于乙方自备设备，自带工具用具等，乙方必须自己保管，不得因此对甲方提出其他要求，更不得找借口影响开程质量和进度，由此造成的损失由乙方承担。
4.本合同一式叁份，甲方______份，乙方______份，经双方签字后生效。
本协议一式二份，双方各执一份，具有同等法律效益。
甲方：______________乙方：______________代表：______________代表：_________________________年____月__日___________年____月__日第2篇: 河北省建设工程施工合同发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)根据《中华人民共和国民法典》，《建筑安装工程承包合同条例》，以及其他有关法律规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。
第一条概况1、甲方工程项目系合法审批。
2、工程施工地点：3、工程承包方式：4、总价款：元，大写(人民币)：经双方认可，变更施工内容，变更部分工程款按成本价向甲方计收。
5、工期：天。
即自________年____月____日开工至________年____月____日竣工;第二条工期一、甲方要求比合同工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工期的相应费用。
二、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
三、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
四、因设计变更或非乙方原因造成的停水、停电及不可抗拒因素影响，导致停工8小时以上，工期相应顺延。
五、因乙方原因，工期每延误____日，乙方应按工程总造价的3向甲方支付违约金，甲方有权直接在工程款中扣除。
第三条关于工程质量及验收的约定一、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续，甲方在约定时间不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。
如甲方提出复验时，乙方按要求办理复验，如复验合格，甲方应承担费用及由此造成的停工损失且工期顺延。
隐蔽及中间，乙方应提前24小时通知甲方。
二、乙方须在交付前一星期交付工程质量验收整改通知单给甲方，以便对不合格项目提前维修完善。
第四条关于工程质量及验收的约定一、由于乙方原因造成质量事故或返工，其返工费由乙方承担，工期不顺延。
二、工程竣工后，乙方应及时通知甲方验收，甲方自接到通知7天内组织验收并办理验收、面积核实、移交手续。
如甲方在规定时间内不能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期，但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的人工费，看管费每天100元人民币。
三、材料在使用前，乙方应提供给甲方样品，并经甲方确认后，方可使用。
乙方在施工过程中，应自觉接受用户监督，严格按照装修设计方案施工，装饰材料应严格按照预算表中规定的材质及价格采购，保质保量，装饰材料中面板、防火板、大理石、地板砖在甲方参与采购并认可后按报价规定价格购进并使用。
如发现装修期间与合同规定的材料和工艺不相符，甲方有权要求拆除重做所浪费的材料及人工均由乙方负责。
四、乙方出具的施工图须经甲方签字认可后方可施工，如施工过程中或施工完毕甲方对原设计方案提出不同意见，已施工所耗材料和人工由甲方自付，甲方必须在合同规定期间在签署合同地向乙方支付装修费。
五、根据合同要求，乙方应按时、按质、按量完成装修任务，如甲方在装修期间对原方案提出修改意见，须及时向乙方提出修改方案，甲乙双方认可后按修改方案施工、验收、结算。
六、乙方施工过程中的所有施工图，需经甲方签字认可后，方可施工。
七、乙方在施工过程中，由于操作不当造成火灾及人身伤亡事故由乙方负全部责任。
第五条付款方式1、签订合同七天内，支付工程款总额 %，计为元整;2、工程进展到 ,支付工程款总额 %，计为元整;3、工程进展到 ,支付工程款总额 %，计为元整;4、工程验收合格一周内支付工程总额的 % ，计为元整;5、按工程总额的 %为质保金，计为元整;第六条其它一、乙方施工完毕后，做到人走场清，让客户满意。
二、施工完毕甲乙双方可按实际施工面积和项目进行工程结算。
三、甲方如不按合同的约定付款，乙方有权按工程总价的5每日收取滞纳金。
第七条保修的约定一、保修期限为天，自通过甲方的竣工验收之日起计算。
二、乙方保修范围是指因乙方施工质量或加工工艺不当等因素所造成的质量问题(非竣工验收后人为造成的损坏视为质量问题)的维修，如不属于以上问题造成的维修，除材料由甲方本身购买外，乙方将收取相应的人工费。
三、如乙方怠于履行保修义务，甲方有权另行委托第三方进行维修，费用由乙方承担。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日第3篇: 河北省建设工程施工合同承包方：(甲方)施工单位：(乙方)为了明确双方在施工中的权利义务，搞好配合协调，确保工期和工程质量，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，经双方充分协商，签订本合同，以资共同遵守执行。
一、工程名称：山韵佳苑B区二、工程单价：壹拾叁元(13.00)每米三、工程内容范围：四、承包方式：单包人工 (工程量约23000m)五、工程造价：大写约贰拾玖万玖仟元小写约299000.00元六、结算方式：合同单价不变，工程量按实结算，办好签证，验收手续。
七、施工方案和工期：施工组织方案乙方应提交甲方、监理批准。
乙方必须按计划组织施工并接受甲方、监理对施工质量和进度检查监督，严格按图施工。
工期包括：开工日期按实际开工日期竣工日期 20__年2月10日除以下原因工期顺延：①天气原因②设计变更③地质原因④场地影响⑤甲方供桩影响⑥其他双方均能接受的客观原因八、付款方式：首期：机械设备进场试桩完成后甲方付工程总造价的20%。
中期每完成两千米工作量甲方付已完成工作量的50%。