监理工程师工程建设合同管理精讲班第10讲答案
监理工程师合同真题及答案
监理工程师《建设工程合同管理》真题及答案解析一、单项选择题（每题1分，共50题）1.关于建设工程合同的分类，下列说法正确的是？A.施工合同、材料设备采购合同、设计合同和监理合同B.施工合同、材料设备采购合同、设计合同和项目管理合同C.施工合同、材料设备采购合同、设计监理合同和项目管理合同D.施工合同、材料设备采购合同、设计监理合同和工程咨询合同答案：A解析：建设工程合同主要包括施工合同、材料设备采购合同、设计合同和监理合同。
2.在建设工程施工合同中，关于工程进度款的支付，下列说法正确的是？A.工程进度款按月支付，每月支付一次B.工程进度款按完成工程量的70%支付C.工程进度款支付比例由双方在合同中约定D.工程进度款支付比例为80%，剩余20%待工程验收合格后支付答案：C解析：建设工程施工合同中，工程进度款的支付比例由双方在合同中约定。
3.关于建设工程材料设备采购合同的分类，下列说法正确的是？A.固定总价合同、固定单价合同和成本加酬金合同B.固定总价合同、变动单价合同和成本加酬金合同C.固定总价合同、固定单价合同和变动成本合同D.固定总价合同、变动单价合同和固定成本合同答案：A解析：建设工程材料设备采购合同主要包括固定总价合同、固定单价合同和成本加酬金合同。
4.在建设工程材料设备采购合同中，关于合同价格的调整，下列说法正确的是？A.价格调整只能发生在合同签订后B.价格调整必须经过双方协商一致C.价格调整的条件和幅度在合同中约定D.价格调整不受任何条件限制答案：C解析：在建设工程材料设备采购合同中，价格调整的条件和幅度应在合同中约定。
5.关于建设工程设计合同的分类，下列说法正确的是？A.固定总价合同、固定单价合同和成本加酬金合同B.固定总价合同、变动单价合同和成本加酬金合同C.固定总价合同、固定单价合同和变动成本合同D.固定总价合同、变动单价合同和固定成本合同答案：A解析：建设工程设计合同主要包括固定总价合同、固定单价合同和成本加酬金合同。
注册监理工程师《监理工程合同管理》建设工程合同管理法律基础102道(带答案解析)
监理工程合同管理第 1题：单项选择题(本题1分)乙未经甲授权，却以甲的名义与丙签订了买卖合同，后来甲对其的行为进行了追认，则下列说法正确的是()。
A、由甲承担责任B、由乙承担责任C、由丙承担责任D、由甲和乙共同承担责任【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是无权代理。
对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝权”。
行使追认权后，将无权代理行为转化为合法的代理行为。
第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使催告权，也可以撤销此前的行为。
《民法通则》规定，无权代理行为只有经过“被代理人”的追认，被代理人才承担民事责任。
未经追认的行为，由行为人承担民事责任。
第 2题：单项选择题(本题1分)建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。
则()。
A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是抵押。
抵押物不转移占有，抵押合同自登记之日起生效。
第 3题：单项选择题(本题1分)合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。
下列在施工合同履行过程中发生的事实.属于行为的是()。
A、社会动乱影响施工进度B、恶劣气候影响施工安全C、地震灾害导致施工暂停D、图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】：D【答案解析】：本题考查的是合同法律关系的产生、变更和消灭。
法律事实分为行为和事件。
行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情况，选项ABC均属事件。
第 4题：单项选择题(本题1分)建筑工程一切险的保险期限的开始时间为()。
A、自工地动工或材料、设备运抵工地时起，以先发生为准B、自工地动工C、自主要材料、设备运抵工地D、保险公司中约定日期【正确答案】：A【答案解析】：本题考查的是建筑工程一切险。
2010监理工程师合同管理真题答案
2010 监理工程师合同管理真题答案1、【解析】根据行为的定义：行为指人的有意识的活动，选项 A、B、C 均不因合同当事人 双方的意志而“转移”，所以都不属行为 【参考答案】D 2、【解析】代理分为委托代理、法定代理和指定代理三种，代理权来源于被代理人的委托行 为的，为委托代理，工程建设活动中的代理一般为委托代理，本题就是这样的情况。
【参考答案】A 3、解析】B、D 两项的保证期限涵盖了建设工程的施工阶段， C 选项一般亦涵盖建设工程施 工阶段的大半部分，而 A 选项只涵盖招标投标阶段，故 A 选项的保证期限相对较短。
【参考答案】A 4、【解析】在已既成事实的情况下，合同应认定为已经成立，本题双方合同已经履行，属已 既成事实的情况，故 A 项正确。
【参考答案】A 5、【解析】选项 ACD 都是要约邀请。
【参考答案】B 6、【解析】合同法规定,在对方出现以下四种情况时，可行使不安抗辩权：①经营状况严重恶 化；②转移财产、抽离资金以逃避债务；③丧失商业信誉；④有丧失或可能丧失履行债务能 力的其他情形。
【参考答案】D 7、【解析】无效合同、效力待定合同与可变更或可撤销合同三者的区别是历年常考内容，如 果合同的订立会对国家、 社会或他人的利益形成不利影响， 则可判定为无效合同， 本题选项 A、 B、D 都属可变更或可撤销合同，因为，一般而言此三项只直接涉及双方当事人的利益。
而 C 项中“非法目的”会对他人或社会的利益形成不利影响，因此应属无效合同。
【参考答案】C 8、【解析】首先应区分是属于合同转让，还是合同履行中的债权转让或债务转移，这是解此 类题的关键。
按该方法即不难判定。
工程分包后，分包单位不能取代总包单位成为总包合同 的法律关系主体，因此必不属于合同转让，工程分包实质上是由第三人（分包人）向债权人 （发包人）履行一部分债务（工程施工的行为），故应选 D 项，属于合同履行中的债务转移。
2020年监理工程师《合同管理》试题及答案(卷十)
2020年监理工程师《合同管理》试题及答案（卷十）1.施工合同履行过程中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更，应由()A.原设计单位同意B.发包人和承包人协商解决C.报规划管理部门审批D.总监理工程审核批准答案：B2.裁决委员会一般在关键施工作业期间到现场考察，但两次考察的间隔时间不少于()天。
A.80B.100C.120D.140答案：D3.施工合同的总纲性法律文件是()A.合同协议书B.通用条款C.专用条款D.附件答案：A4.施工合同工期总日历天数是中标书中已注明()的投标工期。
A.招标文件要求B.发包人接受C.工程师确认D.承包人指定答案：B5.如果工程师认为承包人提出的索赔证据不能足以说明其要求索赔的合理性时，工程师可以()A.不批准承包人的索赔要求B.要求承包人进一步提交索赔的证据资料C.将该事件确认为承包人的责任D.认定索赔不成立答案：B6.承包人不可索赔的费用是()A.人工费B.设备费C.保险费D.税金答案：D7.施工合同订立后，任何一方都不能将合同转让给第三者，这体现了()原则。
A.公平竞争B.平等合作C.诺守合同D.诚实信用答案：D8.设计人提交初步设计文件后3日内，发包人应支付设计费总额的()A.10%B.20%C.30%D.40%答案：C9.接到采购方的书面异议通知后，供货方应在()天内，负责处理，否则即视为默认采购方提出的异议和处理意见。
A.5B.7C.10D.14答案：C10.所有的施工合同价款都必须在()中注明。
A.中标通知书B.协议书C.投标书。
2020年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】
2020年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共50题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．大中型建设工程设计变更超过原设计标准或批准标准时，正确的处理方式（）。
A．业主根据变更重新与承包商签订合同B．承包商与设计人协商变更事项并报监理人批准C．业主按照规定程序办理变更审批手续D．设计人决定按变更后的标准或规模进行设计【正确答案】C【试题解析】合同变更应当符合下列条件：①变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。
变更超过原设计标准或者批准规模时，应由当事方按照规定程序办理变更审批手续。
②变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限。
③变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施。
④变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。
2．下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。
A．单价合同B．固定总价C．可调总价D．成本加酬金【正确答案】A【试题解析】单价合同，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确每项工作内容的单位价格，实际支付时用每项工作实际完成工程量乘以该项工作的单位价格计算出该项工作的应付工程款。
由于单价合同是根据工程量实际发生的多少而支付相应的工程款，发生的多则多支付，发生的少则少支付，这使得在施工工程“价”和“量”方面的风险分配对合同双方均显公平。
3．不可用于抵押的财产是（）。
A．建设用地使用权B．正在建造的建筑物C．土地所有权D．正在使用的交通工具【正确答案】C【试题解析】下列财产可以作为抵押物：①建筑物和其他土地附着物；②建设用地使用权；③以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权；④生产设备、原材料、半成品、产品；⑤正在建造的建筑物、船舶、航空器；⑥交通运输工具；⑦法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。
下列财产不得抵押：①土地所有权；②耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除外；③学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；④所有权、使用权不明或者有争议的财产；⑤依法被查封、扣押、监管的财产；⑥依法不得抵押的其他财产。
监理工程师工程建设合同管理精讲班第18讲答案
监理工程师工程建设合同管理精讲班第18讲答案一、单选题:1、工程师有权处理的索赔是()。
a．承包商依据合同条款提出的索赔b．承包商依据其他法律文书提出的索赔c．承包商提出的道义索赔d．承包商无合法理由延误竣工对业主的违约赔偿标准答案：a解析：工程师只能依据合同处理承包商提出的有关索赔事宜，合约外索赔和道义索赔属于对合同的修改，应由业主处理。
2、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向()提交索赔报告。
a．业主b．总包商c．工程师d．其他分包商标准答案：b解析：(1)使指定分包商受到损害的事件原因，若属于总包商协调管理不力或其他的施工干扰等责任，应由总包商给予赔偿。
(2)如果事件的原因应归于业主或工程师的责任，则应由业主给予补偿或赔偿。
但指定分包商的索赔报告仍应报送给总包商，由总包商单独地或与总包商所受到的相应损害一起向工程师报送索赔报告。
3、现场施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按批准的进度计划施工。
对此损害事件乙承包商应向()递送索赔文件。
a．业主b.工程师c．甲承包商d．甲承包商的分包商标准答案：b解析：甲承包商及其分包商与乙承包商没有任何合同关系，分包商的施工延误对乙承包商不承担责任。
由于前期施工的延误是乙承包商编制施工组织计划时无法合理预见，且发生后也无法主动控制的事件，因此他应向监理工程师递交索赔报告，由业主给予赔偿。
4、在索赔事件发生后的28天内，承包商必须向监理工程师提出书面的()，否则就丧失了索赔权利。
a、索赔事实b．索赔意向通知c．索赔依据d．索赔报告标准答案：b解析：索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出索赔。
该意向通知是承包人就具体的索赔事件向工程师和发包人表示的索赔愿望和要求。
如果超过这个期限，工程师和发包人有权拒绝承包人的索赔要求。
5、施工合同条件规定，工程师审查批准承包商的索赔报告，对承包商提出的()都有批准的权力。
监理工程师工程建设合同管理精讲班第8讲答案
监理工程师工程建设合同管理精讲班第8讲答案一、单选题:1、《建设工程监理合同》示范文本规定，监理人()发布开工令、停工令、复工令。
a．可自行b．报经委托人同意后c．与承包人协商后d．经委托人同意并征得承包人同意后标准答案：b解析：［解析］：对实施项目的质量、工期和费用的监督控制权。
征得委托人同意，发布开工令、停工令、复工令；对工程上使用的材料和施工质量进行检验；2、《建设工程监理合同》示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。
a．建议权b．否决权c．确认权d．无任何权标准答案：a解析：［解析］：《建设工程委托监理合同（示范文本）》中对监理人的权利有如下规定，监理人在委托人委托的工程范围内，享有以下权利：选择工程总承包人的建议权。
对工程建设有关事项包括工程规模、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人的建议权。
3、当仲裁机关仲裁施工合同时，监理机构()。
a．以第三方身份提供作证的事实材料b．以建设单位代表的身份参与仲裁c．以施工单位代表的身份参与仲裁d．以仲裁咨询的身份参与仲裁标准答案：a解析：［解析］：《建设工程委托监理合同（示范文本）》在对监理人的权利规定中第十九条中指出，当委托人或承包人发生争议时，监理机构应根据自己的职能，以独立的身份判断，公正地进行调解。
当双方的争议由政府建设行政主管调解或仲裁机构仲裁时，应当提供凭证的事实材料。
4、在委托监理的工程范围内，委托人与承包人的任何意见和要求，均须先向()提出。
a．业主代表b．监理人c．工程师代表d.项目监理机构标准答案：d解析：［解析］：《建设工程委托监理合同（示范文本）》在对监理人的权利规定中第十九条中指出，在委托的工程范围内，委托人或承包人对对方的任何意见和要求（包括索赔要求），均必须首先向监理机构提出。
5、监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时，()。
a．通知委托人后即可调换b．无需通知委托人即可调换c．取得委托人同意后才能调换d．合同签订后不允许再调换总监人选标准答案：c解析：［解析］：合同开始履行时监理人需向委托人报送委派的总监理工程师及监理机构主要成员名单。
监理工程师建设工程合同管理真题及答案
选择题建设工程合同中，关于工期延误的处理，下列哪项说法正确？A. 承包方因不可抗力导致的工期延误，应自行承担后果B. 发包方原因导致工期延误，承包方有权要求延长工期和赔偿损失C. 承包方自身原因导致工期延误，发包方无权要求赔偿D. 双方约定的工期不可调整，无论何种原因均不得变更下列关于建设工程合同变更的说法，错误的是？A. 合同变更应当采用书面形式B. 合同变更仅可由发包方提出C. 合同变更内容应明确、具体D. 合同变更应经双方协商一致并签署补充协议在建设工程合同履行过程中，发包方未按约定支付工程进度款，承包方可以采取的措施包括？A. 立即停工并要求赔偿损失B. 继续施工并自行垫付资金C. 向法院申请支付令或提起诉讼D. 自行降低工程质量以节省成本建设工程合同中关于质量保修的约定，以下哪项不符合法律规定？A. 质量保修期限自工程竣工验收合格之日起计算B. 承包方应在质量保修期内对质量问题负责修复C. 保修期内发生的所有维修费用均由承包方承担D. 保修期满后，承包方对质量问题仍应承担一定责任在建设工程合同中，关于索赔的说法正确的是？A. 索赔仅可由承包方向发包方提出B. 索赔应在合同约定的期限内提出，逾期无效C. 索赔金额应依据实际损失和合同约定计算D. 索赔过程中双方应友好协商，不得采取法律手段解决争议填空题在建设工程合同中，双方应明确约定工程的______和______，作为合同履行的基础。
建设工程合同变更时，应经双方协商一致，并签署______作为合同变更的依据。
发包方未按约定支付工程进度款，承包方有权要求发包方支付______并承担______责任。
建设工程的质量保修期一般自______之日起计算，保修期内承包方应对质量问题负责______。
在建设工程合同履行过程中，如发生不可抗力事件导致合同无法履行，双方应及时通知对方，并根据合同约定处理______和______事宜。
简答题简述建设工程合同中工期延误的常见原因及处理方式。
2020年监理工程师《合同管理》试题及答案(附答案)
2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（附答案）目录2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（附答案） (1)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（一） (1)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（二） (8)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（三） (15)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（四） (22)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（五） (29)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（六） (36)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（七） (42)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（八） (49)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（九） (56)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（十） (62)2020年监理工程师《合同管理》考点试题及答案（一）1.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款的规定，当合同文件内容含糊不清或不一致时，在不影响工程正常进行的情况下，由( )协商解决。
A.发包人和承包人B.承包人和监理工程师C.发包人和监理工程师D.争端裁决委员会和监理工程师答案：A2.“评标价”是指( )。
A.标底价格B.中标的合同价格C.投标书中标明的报价D.以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值答案：D3.关于要式合同成立的叙述中，有误的是( )。
A.当事人采用合同书形式订立合同的，自双方当事人签字或者盖章时合同成立B.合同书的表现形式是多样的，通常情况下双方签字、盖章必须同时完成C.双方签字或者盖章的地点为合同成立的地点D.当事人采用信件、数据电文等形式订立合同的，可以在合同成立之前要求签订确认书答案：B4.定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同( )生效。
A.从主合同签订之日起B.从定金合同签订之日起C.从约定交付定金之日起D.从实际交付定金之日起答案：D5.关于工程师处理索赔问题的权力的表述中，不正确的是( )。
监理工程师考试《合同管理》易考题及答案
1、资格预审程序中应首先进行( )。 A.资格预审资料分析 B.发出资格预审通知书 C.发布资格预审通告 D.发售资格预审文件 2、下列不属于工程合同的付款阶段的是( )。 A.预付款 B.工程进度款 C.退还保留金 D.价格调整条款 3、建设工程总承包合同的履行不包括( )。 A.合同应明确双方责任 B.建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行 C.总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不得倒手转包 D.建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但是除总承包合同中约定的工程分包外，必须经发包人认可 4、公开招标是指( )。 A.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标 B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标 C.发布招标广告吸引或者直接邀请众多投标人参加投标并按照规定程序从中选择中标人的行为 D.有限招标 5、BOT合同又称( )。 A.特许权协议书 B.工程项目总承包合同 C.单位工程施工承包合同 D.勘察、设计或施工总承包合同 6、招标人与中标人应当自中标通知发出之日( )内，按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 A.40天 B.30天 C.50天 D.20天 7、工程分包是针对( )而言。 A.总承包 B.专业工程分包 C.劳务作业分包 D.转包 8、下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《协议书》内容的是( )。 A.工程质量标准 B.工期 C.工程变更 D.质量与安全 9、下列属于《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》的内容中《通用条款》内容的是( )。 A.保障、保险及担保 B.合同的生效 C.质量与安全 D.双方一般权利和义务 10、建设工程项目一般应采用( )。 A.公开招标方式 B.邀请招标 C.有限招标 D.其他组织招标 【参考答案】：CDABA;BAAAA
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
监理工程师工程建设合同管理精讲班第10
讲答案
一、单选题:
1、按照施工合同示范文本的规定，发包人的主要工作有()。
a．保证施工噪音符合环保规定
b．提供进度统计报表
c．开通专用条款约定的施工场地内的交通干道
标准答案：c
解析：通用条款规定以下工作属于发包人应完成的工作。
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。
专用条款内需要约定移交给承包人交通通道或设施的开通时间和应满足的要求。
a、b、d是承包人的主要工作，容易引起混淆的是d项，承包人按专用条款约定做好施工现场地下管线的保护，发包人是协调处理施工现场周围地下管线的保护工作。
2、已竣工工程交付使用之前应由()负责成品保护工作。
a．发包人
b．承包人
c．监理人
d．工程师
标准答案：b
解析：通用条款规定，以下工作属于承包人的义务，其中：(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应追加合同价款，在专用条款内约定。
3、发包人在()合同中承担了项目的全部风险。
a．单价
b．总价可调
c．总价不可调
d．成本加酬金
标准答案：d
解析：固定价格合同是在约定范围内合同价款不再调整，约定范围内的风险由承包人承担，包括总价合同和单价合同。
可调价合同是发包人与承包人为了合理分担外界因素影响的风险而采用的合同。
4、当施工合同文件中出现不一致时，以()为优先解释的依据。
a．合同条件
b．专用条款
c．纪要、协议
d．通用条款
标准答案：c
解析：施工合同示范文本中组成合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款
二、多选题:
5、施工合同属于()。
a．诺成合同
b．要物合同
c．工作合同
d．劳务合同
e．有偿合同
标准答案：a,c,e
解析：施工合同是建设合同的一种，它与其它建设工程合同一样是双务有偿合同。
合同协议书是施工合同的总纲性法律文件，经过双方当事人签字盖章后合同即成立。
施工合同是工作合同，合同的客体是行为(即完成的工作)，它不是物，不是具体的建筑安装工程项目，也不是其中的材料设备。
6、施工合同示范文本规定，对业主与承包商有约束力的合同包括()等文件。
a．施工合同条件
b．施工合同协议条款
c．发包人与监理单位签订的监理委托合同
d．发包人上级主管部门的书面指示
e．通过洽商变更业主与承包商原定权利义务的补充协议
标准答案：a,b,e
解析：施工合同示范文本中组成合同的文件包括：○1、本合同协议书○2、中标通知书○3、投标书及其附件○4、本合同专用条款○5、本合同通用条款○6、标准、规范及有关技术文件○7、图纸○8、工程量清单○9、工程报价单或预算书。
以及在合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
监理委托合同仅在发包人与监理人之间产生法律效力，其内容对承包人没有约束力。
发包人上级主管部门的书面指示仅对业主产生影响。
若发包人要求按指示执行时，需与承包商协商并达成书面补充协议，该书面指示不能作为合同有效文件。
7、我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种()。
a．可调价格合同
b．固定价格合同
c．按建筑面积与平方米造价包干
d．按施工图预算造价加系数包干
e．成本加酬金合同
标准答案：a,b,e
解析：我国《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款中规定有三类可选择的计价方式：1、固定价格合同2、可调价格合同3、成本加酬金合同。
8、在施工合同中，()等工作应由发包人完成。
a．土地使用和拆迁
b．临时用地、占道申报批准手续
c．提供工程地质报告
d．保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
e．提供相应的工程进度计划及进度统计
标准答案：a,b,c
解析：通用条款规定以下工作属于发包人应完成的工作：(1)办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题。
(2)将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外
部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要。
专用条款内需要约定三通的时间、地点和供应要求。
(3)开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要。
(4)向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确。
(5)办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通讯等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件(证明承包人自身资质的证件除外)。
专用条款内需要约定发包人提供施工所需证件、批件的名称和时间，以便承包人合理进行施工组织。
(6)确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
(7)组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。
专用条款内需要约定具体的时间。
(8)协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用。
(9)发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。
9、在施工合同中，下列()工作应由承包人完成。
a.土地征用和拆迁
b．临时用地、占道申报批准手续
c．提供工程地质报告
d．保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物
e．提供相应的工程进度计划及进度统计报表
标准答案：d,e
解析：通用条款规定，以下工作属于承包人的义务。
(1)根据发包人的委托，在其设计资质允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经工程师确认后使用，发生的费用由发包人承担。
(2)向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表。
(3)按工程需要提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
(4)按专用条款约定的数量和要求，向发包人提供在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由发包人承担。
(5)遵守有关部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按管理规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。
发包人承担由此发生的费用，因承包人责任造成的罚款除外。
(6)已竣工工程未交付发包人之前，承包人按专用条款约定负责已完成工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复。
要求承包人采取特殊措施保护的单位工程的部位和相应追加合同价款，在专用条款内约定。
(7)按专用条款的约定做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作。
专用条款内约定需要保护的范围和费用。
(8)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定。
交工前清理现场达
到专用条款约定的要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。
(9)承包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。