交房承诺书
二手房提前交房承诺书
二手房提前交房承诺书二手房提前交房承诺书甲方：（房屋购买人姓名、证件号码）乙方：（房屋所有权人姓名、证件号码）丙方：（担保人姓名、证件号码）根据《中华人民共和国合同法》《房屋买卖合同》等相关法律法规的规定，经双方协商，就甲方向乙方购买的位于（房屋地址）的二手房提前交房事宜，达成如下协议：一、甲方承诺1.1 甲方已仔细查看该房屋的现状、周边环境、产权证情况等相关资料，对该房屋的所有权归属和性质有清晰的认识和了解，保证在签订本协议时，不知悉有关该房屋的任何纠纷或争议。
1.2 甲方承诺在收到正式房屋产权证后一个月内完成房屋买卖登记手续，确保不会因甲方原因（包括但不限于甲方未及时进行登记等原因）造成交房延误。
1.3 甲方承诺在乙方按照本协议约定的时间提前收房时，将按照合同约定的价格及时支付房屋余款及相关税费等费用。
1.4 甲方承诺不得因任何原因拖延或拒绝按照本协议依据约定时间交付房屋，若有违反，需承担由此给乙方造成的损失。
二、乙方承诺2.1 乙方保证所售房屋不存在该房屋权属争议、核实所售房屋的使用性质、面积、性质等的真实性，并提供正式房屋产权证及其他相关资料，保证清晰明确，不得产生任何争议。
2.2 乙方承诺在约定的时间将房屋交付给甲方，并保证在交付时房屋处于良好状态，不存在影响正常使用的任何瑕疵或故障，如有则承担相关维修费用。
2.3 乙方保证在交付房屋时，已处理好产权证、交付房屋通知公共事业单位等事务手续，确保甲方可以正常使用房屋，不得因乙方原因造成任何影响、损失或加重甲方的负担。
三、丙方担保3.1 丙方在本协议中作为担保方出现，向甲、乙双方保证甲方按约定时间交付全部剩余款项，乙方将按照本协议的约定按时交付房屋。
3.2 丙方保证在本协议履行过程中，不妨碍本协议的效力。
四、违约责任4.1 若甲方未能按照本协议的约定时间一次性支付全部剩余款项，甲方应在延迟期内，按照本协议的约定支付滞纳金或其他违约金。
4.2 若乙方未能按照本协议的约定时间交付房屋，则乙方应在延迟期内，按照本协议的约定支付滞纳金或其他违约金，并承担该延期造成的直接损失。
承诺书交房
承诺书交房
甲方（卖方）：_____________________
乙方（买方）：_____________________
鉴于甲乙双方就位于________________（具体地址）的房产达成买卖
协议，现甲方就交房事宜向乙方作出如下承诺：
1. 交房时间
甲方承诺于____年____月____日前将上述房产交付给乙方使用。
2. 交房条件
甲方保证在交房时，该房产应符合以下条件：
a. 房产权属清晰，无抵押、查封等法律纠纷；
b. 房产结构、设施完好，符合居住使用标准；
c. 房屋内所有设施设备均能正常使用，包括但不限于水电、暖气、空调等；
d. 房屋清洁，无垃圾、杂物，达到乙方可立即入住的状态。
3. 违约责任
若甲方未能按照本承诺书约定的时间和条件交付房产，甲方应向乙方
支付违约金，违约金计算方式为：违约金 = 房屋总价款× 违约天数
× 0.05%。
4. 其他约定
a. 甲方应提前通知乙方交房的具体时间，并协助乙方完成房屋验收；
b. 乙方应在接到甲方交房通知后____天内完成验收，并签署交房
确认书；
c. 若因乙方原因导致延迟验收，甲方不承担延迟交房的责任。
5. 本承诺书一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方（签字/盖章）：_____________________
日期：____年____月____日
乙方（签字/盖章）：_____________________
日期：____年____月____日
（注：以上内容仅供参考，具体条款应根据实际情况和当地法律法规进行调整。
）。
房地产交房承诺书
房地产交房承诺书=================亲爱的购房者：您好！感谢您选择我们的房地产项目，并对我们的产品表达出浓厚的兴趣与信任。
为了保证双方权益，特向您出具《房地产交房承诺书》，以明确交房时间、居住标准和其他相关事项，请您仔细阅读并签字确认。
一、交房时间：1. 项目将在约定的交房期限内完成主体工程，并进行相关审验、验收程序。
具体交房时间为：__________________（具体日期）。
2. 如因不可抗力等合理原因导致交房时间需要延期，开发商将会提前三十天书面通知购房者，并与购房者商议新的交房时间。
二、交房标准：1. 开发商将按照国家相关法律法规和规定的居住标准交付房屋，并保证房屋质量符合国家质量标准。
2. 开发商将按照约定的户型及配套设施标准交房，开发商不得擅自改动户型结构或减少配套设施。
3. 开发商将确保房屋装修质量符合国家相关标准，并交房时提供装修验收合格证明。
三、其他事项：1. 购房者需支付房屋一期款项在交房后的15日内，逾期支付的，将需要支付逾期利息。
2. 开发商将在交房前协助购房者办理房屋落户及相关手续。
3. 购房者在签订本承诺书后，若需要解除合同，应向开发商提前三十天书面通知，并按照合同的约定扣除相应违约金。
请购房者务必在签字确认前仔细审阅以上内容，并保留本承诺书的一份作为交房后的重要凭证。
如购房者有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
敬祝商祺！__________________（购房者签字）__________________（日期）__________________（开发商代表签字）__________________（日期）。
按时交房承诺书范文
按时交房承诺书范文
甲方（开发商）：
公司名称：
地址：
电话：
乙方（购房者）：
姓名：
地址：
电话：
在本次双方签署的购房合同中，甲方承诺了在规定的时间内交付给乙方房屋，现甲乙双方根据双方的协商一致，签订如下承诺书：
第一条承诺事项
甲方承诺按照购房合同中约定的时间交付房屋。
第二条赔偿条款
1.如甲方逾期交付房屋，乙方有权解除合同并要求返还已支付的全部款项，并有权要求甲方承担违约金，违约金的数额为合同总款项的百分之五。
2.如乙方逾期付款或不履行其他合同义务，乙方应向甲方支付逾期罚息。
逾期罚息按照逾期部分的日万分之二计算。
3.如因甲方原因导致交付房屋延迟，甲方将承担乙方因此而产生的一切直接经济损失，包括但不限于乙方因等待而支出的额外费用。
第三条生效与变更
本承诺书自双方签字盖章之日起生效，适用于双方签订的购房合同。
双方一致同意如有需要变更本承诺书的任何条款，应提前达成书面协议，双方签字盖章后生效。
第四条争议解决
因本承诺书引起的任何争议，均应协商解决，如无法达成一致，双方可以向乙方所在地的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：日期：年月日。
交房协议免责承诺书
尊敬的开发商：我（以下简称“乙方”）与贵公司（以下简称“甲方”）于____年____月____日签订了《房屋买卖合同》（以下简称“合同”），合同编号为____。
根据合同约定，甲方应于____年____月____日前将房屋交付给乙方。
为确保双方权益，现将有关事项作出如下免责承诺：一、甲方承诺1. 甲方保证所售房屋产权清晰，不存在任何产权纠纷，且已取得所有必要的批准文件和证件。
2. 甲方保证所售房屋为合法建筑，符合国家相关建筑标准和规范。
3. 甲方保证所售房屋的质量符合合同约定和法律规定，不存在重大质量问题。
4. 甲方保证在交付房屋时，房屋内的设施设备齐全、完好，符合合同约定。
5. 甲方保证在交付房屋前，已将房屋内所有公共配套设施建设完毕，并达到使用条件。
二、乙方承诺1. 乙方确认已仔细阅读并充分理解合同条款，同意接受合同中关于房屋交付、质量、维修等所有约定。
2. 乙方确认在签订合同时，已对所购房屋进行了实地查看，对房屋现状及周围环境表示满意。
3. 乙方承诺在接收房屋时，对房屋的内部结构、设施设备等进行全面检查，并在验收合格后签字确认。
4. 乙方承诺在房屋交付后，按照合同约定支付剩余房款。
5. 乙方承诺在房屋交付后，如发现房屋存在质量问题，应及时通知甲方，甲方应在接到通知后及时处理。
三、免责条款1. 因不可抗力导致房屋交付延迟，如自然灾害、战争、政府行为等，甲方不承担违约责任。
2. 因乙方原因导致房屋交付延迟，如乙方未按时支付房款、未按时进行验收等，甲方不承担违约责任。
3. 因乙方自行装修、改造房屋导致房屋损坏，甲方不承担维修责任。
4. 因乙方使用不当导致房屋设施设备损坏，甲方不承担维修责任。
5. 因第三方原因导致房屋损坏，甲方不承担维修责任。
四、争议解决如因履行本协议发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
特此承诺！甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日。
房地产交房承诺书
房地产交房承诺书房地产交房承诺书1. 背景介绍房地产交房承诺书是指由开发商向购房者提供的书面承诺，详细说明了购房者购买的房屋交付的时间、标准和条件等内容。
该承诺书是购房合同的重要组成部分，对双方的权益保护具有重要意义。
2. 交房时间承诺根据《房地产开发经营管理条例》的规定，开发商在售楼处销售的房屋，应当明确约定交付房屋的时间，确保购房者能够及时入住。
本次房地产交房承诺书中，开发商郑重承诺在购房者付款及相关手续办理完毕后，将于约定的交房期限内交付房屋。
3. 交房标准承诺开发商作为房地产项目的建设方，承诺在交房时，房屋的装修和设施达到特定的标准。
以下是开发商对交房标准的详细承诺：房屋结构：房屋结构严格按照国家规范和相关标准进行设计和施工，符合安全要求。
建筑材料：全部采用符合国家标准的建筑材料，确保房屋质量和使用寿命达到相应要求。
壁纸和涂料：房间内部的壁纸和涂料应当符合环保标准，不含有有害物质。
地板和门窗：地板和门窗的选材符合国家标准，确保使用寿命长且具备良好的隔音和防水效果。
卫生间和厨房：卫生间和厨房的配套设施符合国家标准，水电设施齐全，确保正常使用。
空调和暖气：房屋内配备生活所需的空调和暖气设施，确保居住舒适。
4. 交房条件承诺购房者在交房时，有权要求开发商提供一定的交房条件。
在本次房地产交房承诺书中，开发商承诺提供以下交房条件：水电气安装：按照规定，开发商须确保房屋内的水、电、燃气供应正常。
社区配套设施：购房者有权使用小区内的公共配套设施，如儿童游乐场、健身房等。
绿化及公共区域：开发商将确保小区内的绿化带、公共区域等的维护和管理，保持整洁与美观。
交通便利：为方便购房者居住和出行，开发商将确保小区周边的交通便利性，提供停车位等。
5. 其他事项本房地产交房承诺书中还包括以下内容：签署双方的姓名、、等基本信息。
承诺书的签署日期和有效期限。
免责条款：明确双方因不可抗力因素导致交房延迟或交房标准不符的责任免除。
开发商施工交房承诺书范文
开发商施工交房承诺书范文尊敬的业主：您好！首先，我们对您选择我们的房产项目表示衷心的感谢。
作为一家负责任的房地产开发商，我们深知业主对新家的期待和对质量的严格要求。
为此，我们特此向您提供以下施工交房承诺书，以确保您的权益得到充分保障。
一、工程质量承诺我们承诺，本项目所有施工工程将严格按照国家及地方相关建筑规范和标准执行，确保工程质量达到或超过国家标准。
我们将选用优质建材，采用先进的施工技术和严格的质量控制流程，确保交付给您的房屋结构安全、功能完备。
二、施工进度承诺我们承诺，将按照合同约定的时间节点，合理安排施工进度，确保工程按时完成。
如遇不可抗力因素导致工程延期，我们将及时通知业主，并采取有效措施尽快恢复施工，尽量减少对业主的影响。
三、环保与节能承诺我们承诺，本项目在设计和施工过程中，将充分考虑环保和节能要求，采用环保材料，实施节能技术，努力打造绿色、健康的居住环境。
四、售后服务承诺我们承诺，交付使用后，如业主在使用过程中发现房屋存在质量问题，我们将在接到通知后24小时内响应，并在7个工作日内提供解决方案或进行维修。
对于保修期内的质量问题，我们承担相应的维修责任。
五、信息透明承诺我们承诺，在整个施工和交付过程中，将保持与业主的沟通畅通，及时通报工程进度、质量检测结果等信息，确保业主对项目进展有充分的了解。
六、业主权益保障承诺我们承诺，尊重并保护业主的合法权益，对于业主的合理建议和要求，我们将认真听取并尽快给予反馈。
在房屋交付过程中，我们将提供详细的房屋验收指南，协助业主进行房屋验收。
七、违约责任承诺我们承诺，如因我们的原因未能履行上述承诺，导致业主权益受损，我们将依法承担相应的违约责任，并采取补救措施，确保业主的合法权益不受侵害。
我们深知，每一位业主的信任都是我们最宝贵的财富。
我们将以最大的诚意和努力，确保每一位业主都能拥有一个温馨、舒适的家。
期待与您的进一步沟通与合作。
此致敬礼！[开发商名称][开发商地址][联系电话][电子邮箱][承诺书出具日期]。
提前交房的承诺书模板
提前交房的承诺书模板
尊敬的业主：
根据我们之前签订的《房屋买卖合同》，我方承诺提前交房并保证履行以下内容：
1. 房屋交付日期：为了满足您的需求，我们承诺将房屋交付日期提前至2023年10月1日，提前一个月交房。
2. 房屋交付条件：在交房前，我们将确保房屋内部装修齐全，电路、供水供暖等基础设施完善，确保您能够顺利入住。
3. 交付过程中的配合：在交房期间，我们将全程配合您的验收工作，并在您入住后提供必要的售后服务，确保房屋质量和您的满意度。
以上承诺内容仅供参考，具体详情以合同约定为准。
为了双方利益，希望您也能在签订合同前确认并理解以上内容，使双方能够在房屋交付过程中更加顺利合作。
此致
敬礼
【您的公司名称】尊敬的业主：
我们深知您对于房屋交付的期待和重视，因此我们将不遗余力地确保提前交房的顺利进行。
我们的团队将全力以赴，确保在
提前交房的同时，保证您得到的是高品质的房屋及服务。
在提前交房过程中，我们将加强与施工队伍的沟通协调，严格把控施工质量，以确保房屋装修和设施的完善。
同时，我们也将密切关注材料采购和进度安排，确保施工进程能够按时推进，让您尽早享受您的新家。
在交付过程中，我们将安排专业的验房团队，确保每个细节都符合质量要求，并在您居住之后，我们将持续提供售后服务，保证您的居住体验。
我们期待您能轻松愉快地搬进新家，因为您的满意是我们前进的动力。
希望在我们的共同努力下，我们可以早日实现提前交房的目标，同时确保房屋质量和满足您的期望。
期待我们共同携手，共同迈向美好的未来。
此致
敬礼
【您的公司名称】。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
交房承诺书交房承诺书1致：XXXXX房地产开发有限公司XXXXX物业管理有限公司本人，身份证号码：，于年月日购置了中山市鄂尔多斯房地产开发公司建设的位于区幢XX市商品房买卖合同》，并已按合同商定交齐了购房款。
依据合同商定，贵司应当在年月日向本人交付房屋，现本人因自身缘由要求提前收房〔收房时间为：年月日〕，现向贵公司办理交房入住手续。
本人承诺：已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿根据现有条件收房，并协作贵公司完善物业的相关后续事宜及缴纳各项费用，其中包含物业各项管理费用。
因本人提前收房办理交接手续，待正式交付时不再进行验收。
因该房屋以交付本人，出卖人不再承当该房屋交房责任和其他相关责任。
对房屋可能存在的工程问题或引起的法律后果与责任，由本人自行承当。
自收房之日起，将根据与贵公司所签署的：《业主临时公约》、《前期物业服务合同》等有关规定履行相关义务，同时，房屋装修时办理装修手续并遵守物业公司《装修管理条例》。
承诺人 xxx时间 xxxx交房承诺书2各位房屋购置人：我公司开发建设位于汉寿县芙蓉路的蓝湾美树房地产项目，现三栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时到达如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率2.5和建筑密度17.1施工建设，不违背规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。
二、结构：〔1、2〕、3、4栋楼房采纳〔框支〕、框剪结构形式，保证结构稳固，平安牢靠。
三、用材与工艺：1、房屋外墙全部采纳面砖和墙漆材料；2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用地板砖铺装；3、小区公共通道、广场等地面使用混凝土和广场砖材料浇筑或铺装；4、房屋门窗及玻璃用材采纳铝合金及中空浮滑玻璃；5、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20㎜-500㎜。
四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99㎡，高度2.8m，装修状况为精装。
五、建筑节能：外围护墙采纳外墙内保温保温方法。
六、公共用房和空间：保证向小区全体业主供应如下公共用房：1、物业用房296.17㎡。
七、绿化与景观：1、严格按园林部门方案施工，突出东南亚风格；2、绿地率48%，绿化面积15700㎡；3、园林小品建筑：亭两到处、廊榭四处、水景五处、雕塑67座。
八、安保设施：监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星；门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星其他安保设施的设置小区红外线防盗。
九、给排水设施：供水保障状况正常供水，其中二次供水系统采纳无负压变频加压方式，小区最高楼层水压到达0.28Mpa，使用材料与管径PPR环保水管、20㎜-160㎜。
排水系统的设计状况雨污分流，施工状况按图施工，使用材料与管径PVC和HDPE管50㎜-500㎜。
十、交通组织与车位：进出小区是否分别是，人车是否分流是，小区内地面是否停车有，停车位的配比为1：0.56，其中供应公共停车位的个数120个。
十一、露天公共文体设施：球场个数3个，分别为篮球场，羽毛球场，乒乓球场。
十二、电梯电梯的保障数量每个单元1台/2台，电梯的品牌巨人通力。
十三、供电：供电的保障程度正常，自备发电设备的装机容量550千瓦、发电方式柴油，是否能满意供水和电梯运行？能十四、其他服务和商业配套用房：项目内规划具备就医、就学、就餐、购物及金融等生活配套用房或设施的详细状况商业用房。
十五、建设施工质量：保证建设施工程序规范合法，现场质量监督有力，工程质量合格率达100%，施工质量力争到达优良等级。
十六、前期物业服务：服务企业名称飞鸿物业，服务标准优良服务，收费及其它状况详见物业协议。
以上承诺，是对预售商品房套房本身品质和所在的整个房产项目的品质保证，也是对购房人的承诺，我公司将本承诺书作为房屋销售合同附件，为房屋合同的组成部分，并保证全面兑现承诺。
在项目竣工综合〔联合〕验收时，如有与本承诺不符的，即为违约，我公司向购房人承当违约的法律责任，并接受市房管局及政府其他部门的监督和惩罚〔处理〕。
本承诺书抄送房地产管理部门。
承诺人〔房产开发企业盖章〕：法定代表人〔签名〕：年月日交房承诺书3本人于年月日购置了合肥鲲鹏房地产开发有限责任公司郎溪分公司开发建设的位于郎溪县涛峰路鲲鹏?金色港湾小区栋单元房屋，并自愿签署了《商品房买卖合同》，并已按合同商定交齐了购房款。
依据合同商定，贵司应当在 20xx 年 X 月 X日向本人交付房屋，现因本人自身缘由，要求提前收房装修，特向贵司申请办理交房入住手续。
本人承诺：已知悉所购房屋的工程进度及交付条件，自愿根据现有条件收房，并协作贵司完善物业的相关后续事宜。
因本人提前收房装修，对房屋可能存在的隐蔽工程或引起的法律后果与责任，由本人自行承当。
自实际收房之日起，将根据物业管理企业有关规定履行相关义务，并负责本人及本人同意进入房屋所在小区的人员的人身和物品平安。
承诺人 xxx交房承诺书4本人于 xx 年 xx 月 xx 日已经用〔〕方式1. 银行按揭2.公积金贷款.3.一次性付清购得某房产公司一期商品房，房号为：按商品房买卖合同第九条商定，商品房正式交付使用日期为xx年xx月xx日。
本人要求在房屋正式交付前，对购置的商品房进行装修，并遵守下述承诺：1、装修前对房屋进行验收并办理交接手续，待正式交付时不再进行验收，因该房屋以交付本人，出卖人不再承当该房屋交房责任和其他相关责任。
由于受买人装修了改房屋造成该栋房屋不能通过验收，责任由出卖人承当。
xx年xx月xx日以前出卖人承当的该房屋套内以外的公共设施的损坏责任。
2、按小区物业管理公司要求办理正式的装修手续；3、按宜都市居民用水、用电价格向开发商按月交纳本人所购的商品房自检收后发生的水电费用，待水电专营公司直接面对住户供水、供电时，同开发商、水电公司三方确认水、电截止读数，与开发商结清水电费后直接向水电专营公司交纳费用；4、由于房屋正式交付使用前尚不具备居住条件，本人承诺暂不居住，如居住则承当相关责任。
承诺人 xxx时间 xxxx交房承诺书5各位房屋购置人：我公司开发建设位于的房地产项目，现栋对外预售，我公司保证在项目竣工验收时到达如下品质标准：一、容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率和建筑密度施工建设，不违背规划超面积建设或占用规划公共空间修建建筑物或构筑物。
二、结构：栋楼房〔详细楼栋〕采纳结构形式，保证结构稳固，平安牢靠。
三、用材与工艺：1、房屋外墙全部采纳材料，或米高度以下部分采纳材料，其他为材料〔如楼栋有差异应分别说明〕；2、房屋楼道、门厅、入户大堂等公共部位地面使用铺装；3、小区公共通道、广场等地面使用材料浇筑或铺装；4、房屋门窗及玻璃用材〔品种、品牌〕；5、使用各种管线的品牌 , 管径大小。
四、门厅和入户大堂：面积㎡，高度，装修状况〔分楼栋说明〕。
五、建筑节能：外围护墙采纳保温方法；外门窗采纳保温方法；外遮阳系统；太阳能热水系统；是否使用地下水热泵供暖系统；其他。
六、公共用房和空间：保证向小区全体业主供应如下公共用房：1、物业用房㎡；2、业主公共活动用房㎡，其中归全体业主全部的基本公共活动用房㎡；3、其他公共用房㎡；4、全部房屋架空层不砌封，而是用作休闲、健身、消遣、绿化、公共停车之用；5、其他公共空间。
七、绿化与景观：1、严格按园林部门方案施工，突出风格；2、绿地率 %，绿化面积㎡，其中屋顶绿化面积㎡，绿化造价不低于元/㎡.3、园林小品建筑：亭处、廊榭处、桥处、水景处、雕塑座；4、乔木主要有等种，树径㎝以上的株，㎝以上的株。
八、安保设施：监控系统的设置，品牌；门禁系统的设置，品牌；其他安保设施的设置。
九、给排水设施：供水保障状况，其中二次供水系统采纳方式，小区高楼层水压到达，使用材料与管径；排水系统的设计状况，施工状况，使用材料与管径。
十、交通组织与车位：进出小区是否分别，人车是否分流，小区内地面是否停车，停车位〔库〕的配比为，其中供应公共停车位的个数。
十一、露天公共文体设施：球场个数，分别为球场、球场，球场面积㎡，游泳池的面积㎡，游泳池的水处理状况，其他文体设施的配置详细状况〔数量、品牌、质量等〕。
十二、电梯：电梯的保障数量〔每梯服务多少户〕，电梯的品牌〔按楼栋分别说明〕。
十三、供电：供电的保障程度，自备发电设备的装机容量、发电方式、设备和设施品牌，是否能满意供水和电梯运行，预埋电缆电线的规格，品质。
十四、其他服务和商业配套用房：项目内规划具备就医、就学、就餐、购物及金融等生活配套用房或设施的详细状况。
十五、建设施工质量：保证建设施工程序规范合法，现场质量监督有力，工程质量合格率达100%，施工质量力争到达等级。
十六、前期物业服务：服务企业名称，服务标准，收费及其它状况。
十七、精装修房则对装修风格、用材、工艺等分间具体说明。
十八、其他： .以上承诺，是对预售商品房套房本身品质和所在的整个房产项目的品质保证，也是对购房人的承诺，我公司将本承诺书作为房屋销售合同附件，为房屋合同的组成部分，并保证全面兑现承诺。
在项目竣工综合〔联合〕验收时，如有与本承诺不符的，即为违约，我公司向购房人承当违约的法律责任，并接受市房管局及政府其他部门的.监督和惩罚〔处理〕。
本承诺书抄送房地产管理部门。
承诺人〔房产开发企业盖章〕：法定代表人〔签名〕：年月日交房承诺书6各位房屋购置人：我公司开发建设位于xx省xx市xx区渡海路xx号xxxx房地产项目，现六栋对外预售，现承诺20xx年3-5月份可以交房，房屋如今允许装修改造开工。
我公司保证在项目竣工验收时到达如下品质标准：容积率和建筑密度：严格按规划审批容积率3.5和建筑密度17.1施工建设，不违背规划超面积建设或占用规划公共空间修建。
二、结构：(1、2、3、5、6、7)栋楼房采纳(框支)、框剪结构形式，保证结构稳固，平安牢靠。
三、用材与工艺：1、房屋外墙全部采纳面砖和墙漆材料;2、小区公共通道、广场等地面积使用混凝土和广场砖，材料浇筑或铺装;3、房屋门窗及玻璃用材采纳铝合金及中空浮滑玻璃;4、使用各种管线的品牌顾地，管径大小20mm-500mm。
四、门厅和入户大堂：面积17.6-33.99㎡,高度2.9m。
五、建筑节能：外围护墙采纳外墙内保温方法。
六、公共用房和空间：1、物业用房1296.17㎡。
七、绿化与景观：1、严格按园林部门方案施工。
2、绿率地48%，绿化面积35700m。
八、保安设施：监控系统的设置小区智能化监控，品牌华伦星：门禁系统的设置彩色可视对讲，品牌华伦星，其它安保设施的设置小区红外线防盗。
九、给排水设施：供水保障状况正常供水，其中二次供水系统采纳无负压变频加压方式，小区最高楼层水压到达0.28Mpa, 使用材料与管径PPR环保水管、20mm-160mm，使用材料与管径PVC和HDPE管50mm-500mm。
十、交通组织与车位：进出小区人车分流，小区内地面可停车，停车位的配比为1：0.56，其中供应公共停车位的个数720个。