简单建设工程合同范本2020(标准版)
( 合同范本 )
甲 方：
_____________________________
乙 方：
_____________________________
日 期：__________年______月______日
精品合同 / Word文档 / 文字可改
简单建设工程合同范本2020(标
准版)
The state maintains economic order and regulates the behavior of parties to contracts by enacting
laws. Contracts concluded in accordance with the law have legal effect.
实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE
工程合同
第 2 页
简单建设工程合同范本2020(标准版)
篇一：
甲方： (以下简称甲方) 乙方： (以下简称乙方) 根据《中华
人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经
甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义
务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。
一、工程名称： 地 点：
二、承包方式
三、工程承包内容
四、合同价款
五、 付款方式
六、总工期要求 个工作日。
七、甲方责任
说明：国家为了维护社会经济秩序，通过制定法律来规范合同当事人的行为，
依法订立的合同具有法律效力，受到国家的保护。本合同书可以电子文档收藏
或者打印出来直接使用。
实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE
工程合同
第 3 页
1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条
件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合
同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方
承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任
1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误，由乙方承担责任：
质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。
九、工程质量、安全及保修
1.乙方应按照甲方要求精心施工，工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任
何责任。
3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法
未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方
实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE
工程合同
第 4 页
式解决争议：
第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申
请仲裁;
第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式两份，甲方一份，乙方一份，双方签字盖章
后生效。
甲方： 乙方：
代表: 代表：
20 年 月 日
篇二：
委托方(甲方)：
姓 名____
身份证号码____
住所地址____
邮政编码____
联系电话____
实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE
工程合同
第 5 页
被委托方(乙方)：
企业名称____
法人代表____
企业所在地址____
证书编号____
邮政编码____
联系电话____
根据国家及当地政府有关规定，经双方协商，签订本合同，以
共同遵守。
第一条 工程概况
1、工程地址____
2、居室规格____室____厅
3、施工面积____室____平方米 ____厅____平方米 厨房____
平方米 卫生间____平方米。
4、施工内容(附施工单或施工图)
5、委托方式____
实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE
工程合同
第 6 页
6、开工日期____年____月____日
7、竣工日期____年____月____日
8、施工总价____元(附工程预算书)
其中：材料款____元
人工费____元
其他费用____元
第二条 质量要求
1、使用材料品种、规格、名称(附清单)
2、工艺标准双方同意参照中国轻工总会制定的《家庭装饰工程
质量规范》。
3、施工质量检查监督部门____
4、施工过程中如有特殊质量要求，双方应达成一致意见，签订
补充合同。
5、质量保修期自工程验收后起为____年，保修费用由现任方负
担。
第三条 价款支付
实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE
工程合同
第 7 页
1、包工包料者合同签约后预付____%价款，余款竣工验收后一
周内付清，如拖延付款，每拖延一日罚所欠款项的____%。
2、包清工者付款方式为____。
3、在施工过程如有项目增减，双方应签补充条款增减价款。
第四条 违约责任
1、乙方如不能如约保证质量，应返工，费用自负。
2、因乙方原因不能按期完工，每拖延一日应由乙方支付损失费
____元。
3、因甲方原因不能按期完工，每拖延一日应由甲方支付误工费
____元。
4、在施工过程中，甲方未经与乙方代表协商私自更改施工内容，
所引起的质量问题，责任自负。
5、合同生效后，履行期届满前，擅自解除合同的一方，应按合
同价款的____%支付违约金;因擅自解除合同，已给对方造成的损失
超过违约金的，还应进行赔偿，补偿违约金不足的部分。
6、由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成
实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE
工程合同
第 8 页
的损失赔偿。
第五条 争议处理
1、合同履行中发生的争议，双方可以通过协商解决。协商不成
时，采用下列方式解决：
(1)向当地室内装饰行业主管部门申请调解解决。
(2)通过仲裁解决。
(3)通过诉讼解决。
第六条 合同变更
1、双方已达成协议，如有一方要求变更内容，需征得另一方同
意并履行签约手续。
2、合同自签订之日起生效;保修期内有关保修条款生效，其余
条款终止;保修期满后全部条款终止。
第七条 补充条款
第八条 合同文本
本合同正本两份，甲乙方各执一份，副本视需要送有关部门。
甲方： 乙方：
实用范本 | DOCUMENT TEMPLATE
工程合同
第 9 页
年 月 日签订
云博创意设计
MzYunBo Creative Design Co., Ltd.
目前那一版的建设工程合同
目前常用的建设工程合同版本有多种，例如国家标准版的《建设工程施工合同》(GB 50205-2001)、《建设工程勘察设计合同》、《建设工程监理合同》等。
这些合同版本均是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规制定的，旨在明确合同双方的权益和义务，确保工程建设的顺利进行。
以下是一份简化版的建设工程合同范本，供参考：合同编号：_______甲方（发包人）：_______乙方（承包人）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程内容：_______1.4 工程规模：_______1.5 工程预算：_______二、合同工期2.1 开工日期：_______2.2 竣工日期：_______2.3 合同工期总日历天数：_______三、质量标准3.1 工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
3.2 工程验收合格后，乙方应提供完整的工程技术档案和施工图纸。
四、合同价款4.1 合同金额为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。
4.2 支付方式：_______五、合同履行5.1 甲方应按照合同约定提供施工场地、基础设施和施工条件。
5.2 乙方应按照合同约定完成工程设计、施工、验收等任务。
5.3 乙方应按照合同约定承担工程质量、安全、环保等责任。
六、违约责任6.1 甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。
6.2 乙方如未能按照合同约定完成工程，应向甲方支付违约金。
七、争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
7.2 如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他8.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2020年建筑工程施工总承包合同范本
2020年建筑工程施工总承包合同范本【正式版】2020年建筑工程施工总承包合同范本【正式版】发包方：______________________(以下简称甲方)法定代表人：________________________________通讯地址：__________________________________联系方式：__________________________________银行账户：__________________________________银行卡号:___________________________________承包方：______________________(以下简称乙方)法定代表人：________________________________通讯地址：__________________________________联系方式：__________________________________银行账户：__________________________________银行卡号:___________________________________签订地点：__________________________________风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，为明确双方的权利、义务和经济责任，保证工程顺利实施，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，在完全理解本协议条款的基础上，特签订本《建筑工程施工合同补充协议》(以下简称协议书)，以资共同遵守。
2020新版建设工程施工合同示范文本
( 合同范本 )甲方：乙方：日期：年月日精品合同 / Word文档 / 文字可改2020新版建设工程施工合同示范文本The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.2020新版建设工程施工合同示范文本44、合同解除44.1发包人承包人协商一致，可以解除合同。
44.2发生本通用条款第26.4款情况，停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。
44.3发生本通用条款第38.2款禁止的情况，承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。
44.4有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同：（1）因不可抗力致使合同无法履行；（2）因一方违约（包括因发包人原因造成工程停建或缓建）致使合同无法履行。
44.5一方依据44.2、44.3、44.4款约定要求解除合同的，应以书面形式向对方发出解除合同的通知，并在发出通知前7天告知对方，通知到达对方时合同解除。
对解除合同有争议的，按本通用条款第37条关于争议的约定处理。
44.6合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。
发包人应为承包人撤出提供必要条件，支付以上所发生的费用，并按合同约定支付已完工程价款。
已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。
除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
44.7合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。
江苏建设工程合同范本(18篇)
江苏建设工程合同范本（18篇）江苏建设工程合同范本（18篇）江苏建设工程合同范本篇1 ________（以下简称委托人）与_________（以下简称咨询人）经过双方协商一致，签订本合同。
第一条委托人委托咨询人为以下项目提供建设工程造价咨询服务：1.项目名称：_________2.服务类别：_________第二条本合同的措词和用语与所属建设工程造价咨询合同条件及有关附件同义。
第三条下列文件均为本合同的组成部分：1.建设工程造价咨询合同标准条件；2.建设工程造价咨询合同专用条件；3.建设工程造价咨询合同执行中共同签署的补充与修正文件。
第四条咨询人同意按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的建设工程造价咨询业务。
第五条委托人同意按照本合同规定的期限、方式、币种、额度向咨询人支付酬金。
第六条本合同的建设工程造价咨询业务自_________年_________月_________日开始实施，至_________年_________月_________日终结。
第七条本合同一式四份，具有同等法律效力，双方各执两份。
委托人（盖章）：_________ 咨询人（盖章）：_________法定代表人（签字）：_________ 法定代表人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________ 委托代理人（签字）：_________住所：_________ 住所：_________开户银行：_________ 开户银行：_________帐号：_________ 帐号：_________邮政编码：_________ 邮政编码：_________电话：_________ 电话：_________传真：_________ 传真：_________电子信箱：_________ 电子信箱：__________________年____月____日 _________年____月____日建设工程施工合同效力的认定1、未取得建设审批手续的施工合同的效力如何认定发包人就尚未取得建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等行政审批手续的工程，与承包人签订的建设工程施工合同无效。
建设工程施工合同范本(标准版)
建设工程施工合同发包方（甲方）: 承包方（乙方）: 依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经平等、友好协商，甲方将工程发包给乙方施工，达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称: 工程1.2工程地点:1.3工程量: 立项审批表及施工方案范围内所有项目1.4工程承包方式及范围1.5工程项目采用包工包料，乙方按甲方要求对立项审批表及施工方案范围内的所有工程自行安排施工。
二、合同价款与结算2.1合同金额: （大写元整）。
本合同为固定总价合同，立项审批表及施工方案范围内的项目不予调整变更。
3.2结算方式:据实结算。
3.3乙方工程完工后，应立即书面通知甲方进行竣工验收，甲方接到乙方通知后应当在合理期限内安排人员进行竣工验收。
3.4工程验收时发现需要整改事项，双方应形成书面整改通知单，乙方接到通知后应立即整改并再次通知甲方进行验收。
3.5工程竣工验收合格后七日内，乙方应当向甲方提交书面的结算报告，双方应以实际验收合格工程量进行结算。
对隐藏工程或增加的工程量经现场签证后按实际工程量套用定额综合费率进行结算。
材料价格按《建设工程材料市场信息指导价》到工地价及公司有关规定进行调整。
四、现场工程量确认4.1工程量双方现场认可，形成书面材料并经甲方经理签字认可。
五、工程质量5.1乙方必须严格按照甲方提出的要求和施工方案施工。
5.2在施工中甲方发现施工存在质量问题的，有权发出整改通知书，乙方接到甲方整改通知书后三天予以整改，逾期未整改的或者整改后仍不合格的，甲方有权按照每次2000元的标准要求乙方承担违约金。
三天后乙方未整改的，甲方有权委托第三人进行整改，整改费用及造成的损失由乙方承担。
5.3工程验收必须一次性合格。
因乙方原因导致工程质量一次性未达合格标准，乙方承担工程总造价10%的违约金，且乙方应无条件整改直至合格，相关费用由乙方自行承担；如乙方无能力整改合格，甲方有权聘请第三者进场施工，所产生的全部费用和损失由乙方承担，甲方在工程款中直接扣除，直至合格。
epc总承包合同标准版(建设工程epc总承包合同范本)正规范本(通用版)
EPC总承包合同标准版(建设工程EPC总承包合同范本)1. 引言本文档为EPC(Engineering, Procurement, and Construction)总承包合同的标准版范本，适用于建设工程中的EPC总承包项目。
EPC总承包合同是建设项目中常见的合同形式，包括工程设计、采购、施工、试运行等各个阶段的综合承包。
本合同旨在明确项目各方的权利和义务，确保项目按时、按质、按量完成，并保障各方的利益。
项目的业主和承包商应严格按照本合同的要求执行，同时有权根据实际情况进行必要的合法变更和补充。
2. 基本条款2.1 合同目的本合同的目的是确保EPC总承包项目的顺利进行，明确各方的权利和义务，达成共识，并规定项目的实施、进度、质量和支付等方面的基本规则。
2.2 合同范围本合同的范围包括但不限于内容：•工程设计：包括项目的设计方案、施工图纸等；•采购：包括设备、材料和服务的采购；•施工：包括工程的施工、安装、调试和试运行等；•建设期间的管理：包括项目进度控制、质量检查和安全监管等；•支付和结算：包括合同价款的支付和清算等。
2.3 合同价格本合同的总价款为__________（金额），合同价款应在不同阶段按照合同约定的付款方式支付。
2.4 合同履行期限本合同的履行期限为__________（日期），自合同生效之日起计算。
3. 项目实施3.1 设计阶段3.1.1 设计变更如果项目在设计阶段需要进行任何设计变更，应由项目业主提出变更要求，并与承包商协商达成一致。
设计变更可能导致工期延误或费用变动，变更后双方应重新评估工期和费用，并进行相应的合同变更。
3.1.2 设计文件承包商应按合同约定的时间和质量要求，提供设计文件给项目业主审查和确认。
项目业主有权对设计文件进行审查，并提出必要的修改意见。
承包商应及时进行修改，并经项目业主确认后方可进行下一步工作。
3.2 采购阶段3.2.1 采购计划承包商应根据项目进度和工程需求，制定合理的采购计划，并在合同规定的时间内向项目业主提交采购计划。
建设工程施工合同范本(通用版)(标准版)
2023年度：建设工程施工合同合同编号：______________________甲方（委托人）：______________________ 乙方（承包人）：______________________一、工程名称及地点1.1 工程名称：______________________1.2 工程地点：______________________二、工程概况2.1 工程规模：______________________2.2 工程内容：______________________2.3 工期计划：______________________2.4 工程费用：______________________三、合同价款及支付方式3.1 合同价款总额：______________________3.2 合同价款支付方式及比例：阶段| 完成百分比| 支付比例-- | -- | --第一阶段| __% | __%第二阶段| __% | __%第三阶段| __% | __%第四阶段| __% | __%第五阶段| __% | __%3.3 工程变更及索赔处理方式：______________________四、质量保证与验收标准4.1 建设工程的质量标准：______________________4.2 建设工程的验收标准：______________________五、合同履行保证5.1 甲乙双方应履行本合同约定的各项义务，确保工程全部按照规划、设计和技术标准建设，确保工程质量，各项工作应符合国家法律法规和有关规定，不得违反。
5.2 乙方应取得建筑业企业资质证书、安全生产许可证等必要的行政许可证书，并承担由此造成的一切后果。
如果乙方因没有取得必要的行政许可证书而被处理或罚款，甲方有权在合同价款中扣除相关费用。
6、合同终止6.1 合同基于下列情形之一发生时终止：（1）双方协商一致；（2）依照法律规定终止合同；（3）乙方未按要求完成工程或严重违约。
2020年(工程合同)工程总承包合同范本.
（工程合同）工程总承包合同范本工程总承包合同示范文本（征求意见稿）第一部分合同协议书发包人（全称）承包人（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就_____ 项目工程总承包事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程承包范围：二、主要技术来源三、主要日期合同期限(绝对日期或相对日期)：施工期限(绝对日期或相对日期)：（其中：竣工日期(绝对日期或相对日期)：）四、工程质量标准工程质量标准：五、合同价格和付款货币合同价格为人民币（大写）：元。
除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、本协议书中有关词语的含义与合同通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效合同订立时间：年月日合同订立地点：本合同在以下条件满足之后生效：____________ _________发包人：承包人：（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）法定代表人或其授权代表：法定代表人或其授权代表：（签字）（签字）工商注册住所：工商注册住所：企业代码：企业代码：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：授权代表：授权代表：电话：电话：传真：传真：电子邮箱：电子邮箱：开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用条款第1条一般规定1.1 定义与解释1.1.1 通用条款，指根据法律、行政法规的规定，合同当事人在履行工程总承包合同过程中所遵守的一般性条款，由本文件第1条至第20条组成。
1.1.2 专用条款，指根据工程总承包项目的实际，对通用条款进行补充、修改和完善，并同意共同遵守的条款。
1.1.3 工程总承包，指承包人受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实行全过程或设计与其他阶段的工程承包。
1.1.4 发包人，指在合同协议书中约定的，被称为发包人的当事人，包括其合法继承人和经许可的受让人。