建设工程施工合同解读(增加附录条款)
建设工程施工合同条款及格式(3篇)
第1篇一、合同双方基本信息1.1 发包方（以下简称“甲方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________1.2 承包方（以下简称“乙方”）：名称：____________________地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________二、工程概况2.1 工程名称：____________________2.2 工程地点：____________________2.3 工程规模：____________________2.4 工程类型：____________________2.5 工程建设规模：____________________2.6 工程总投资：____________________2.7 工程合同工期：____________________三、合同内容3.1 工程范围及质量要求3.1.1 乙方按照甲方要求，在合同约定的工期内完成工程范围内的施工任务。
3.1.2 工程质量标准应符合国家及地方相关法律法规、规范、标准的要求。
3.1.3 乙方应保证工程质量达到合同约定的质量标准，如因乙方原因导致工程质量不符合要求，乙方应承担全部责任。
3.2 施工图纸及资料3.2.1 甲方应按照合同约定的时间向乙方提供完整的施工图纸及资料。
3.2.2 乙方在收到施工图纸及资料后，应在规定的时间内完成施工图的审核及施工组织设计。
3.3 施工组织及进度3.3.1 乙方应按照合同约定的工期及施工组织设计进行施工。
3.3.2 乙方应按照甲方要求，在施工过程中及时汇报工程进度。
3.4 施工安全及环保3.4.1 乙方应严格遵守国家及地方有关施工安全及环保的规定，确保施工现场安全、环保。
(完整word版)建设工程施工合同GF-2017-0201住建部
（GF—2017—0201）建设工程施工合同（示范文本）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。
为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：一、《示范文本》的组成《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。
（一）合同协议书《示范文本》合同协议书共计13条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。
（二）通用合同条款通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。
通用合同条款共计20条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。
前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。
（三）专用合同条款专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。
合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。
在使用专用合同条款时，应注意以下事项：1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。
2023版建设工程施工合同解读
2013版建设工程施工合同解读2013版建设工程施工合同解读第一章总则1. 本章对建设工程施工合同的适用范围、定义和基本原则进行了说明。
第二章合同的成立1. 本章详细介绍了建设工程施工合同的订立程序和形式要求。
2. 对投标的程序、要求以及投标文件的组成进行了解读。
第三章合同的内容1. 本章对建设工程施工合同的条款进行了详细解释。
2. 对施工单位的责任、权益以及合同约定的特殊条款进行了分析和说明。
第四章工程进度和质量管理1. 本章介绍了建设工程施工过程中的进度管理要求和质量管理措施。
2. 对工程验收和质量评定的程序和标准进行了解读。
第五章价格与支付1. 本章详细解释了建设工程施工合同中的价格形式、支付方式和付款程序。
2. 对材料和设备价格调整的规定进行了解读。
第六章合同变更和解除1. 本章对合同变更和解除的程序、条件和赔偿责任进行了详细说明。
2. 对临时施工措施和补偿安置的规定进行了解读。
第七章争端解决1. 本章对建设工程施工合同争端解决的途径和程序进行了解读。
2. 对争议裁决和仲裁的程序和方式进行了说明。
第八章附则1. 本章对建设工程施工合同的其它规定和补充说明进行了解读。
附件：本文档附有以下附件：●投标文件编制指南法律名词及注释：1.建设工程施工合同：指建设工程业主与施工单位订立的约定各方权利义务的法律文件。
2.投标：指施工单位按照招标文件的要求，以书面形式提交价格和技术方案等内容。
3.进度管理：指对建设工程施工过程中的时间计划和工期进行管理和监控。
4.质量管理：指对建设工程施工过程中的质量标准和验收要求进行管理和监控。
5.规定价款：指建设工程施工合同中按照事先确定的材料和设备价格计算的合同价款。
6.合同变更：指建设工程施工合同在施工过程中由于特殊原因需要修改的情况。
7.争议解决：指建设工程施工合同双方在履行合同过程中发生的纠纷和争议的解决办法。
注：本文档仅作为建设工程施工合同解读的参考，具体操作建议在实际情况中根据相关法律法规和合同约定进行具体确认。
2017版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用
2017版《建设工程施工合同（示范文本）》解读与适用2017年10月，住建部公布了修订后的2017版《建设工程施工合同（示范文本）》(GF—2017—0201）,与2013年版《建设工程施工合同（示范文本）》，本次修订就计日工、缺陷责任期、质量保证金三大类共9个条款进行了修订。
从修订内容看，新版合同主要是为了迎合2017年6月住建部发布的《关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质2017第138号文），统一建设施工过程中质保金和缺陷责任期的相关约定。
为此，我们拟结合138号文的相关规定,对本次修订进行解读.一、结算条款的修订：2017版合同进一步明确“计日工”计价方式的适用(一）“计日工”条款修订内容2013版原文如下：10。
9 需要采用计日工方式的，经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的,按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
2017版原文如下:10.9需要采用计日工方式的,经发包人同意后,由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4。
4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
(二)何谓“计日工"？建设工程领域有两种计价模式：定额计价和清单计价.定额计价系按照国家或省一级建设主管部门确定的建设工程计量单位消耗的人材机等标准消耗量,套用定额单价，最终得到工程总价的计价模式。
定额计价参照的是单位工程社会平均消耗量和单价，个体之间不产生差异。
清单计价系由编制方按照图纸及施工情况编制工程量清单，由施工方依据清单自行报价的计价方式。
版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用5篇
版《建设工程施工合同(示范文本)》解读与适用5篇篇1一、引言《建设工程施工合同(示范文本)》是由国家住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合发布的，旨在规范建设工程施工合同的签订和履行，保障当事人的合法权益。
该示范文本包含了合同双方的权利和义务、履约保证金、工程变更、竣工验收、违约责任等重要条款，为双方提供了明确的合同依据和法律保障。
1. 合同双方的权利和义务根据示范文本，合同双方应明确各自的权利和义务。
发包方应提供必要的施工条件，支付合同约定的工程款，并协助承包方完成施工任务；承包方则应按照合同约定，保质、保量、按时完成施工任务，并承担施工过程中的风险和责任。
2. 履约保证金履约保证金是保障合同履行的重要措施。
根据示范文本，发包方应在合同签订后支付履约保证金，承包方则应在工程竣工验收合格后返还履约保证金。
履约保证金的金额应按照合同约定，一般为工程总价的10%-15%。
3. 工程变更在施工过程中，可能会遇到工程变更的情况。
根据示范文本，发包方提出的工程变更，应书面通知承包方，并承担由此产生的额外费用。
承包方提出的工程变更，也应书面说明变更理由和费用，并得到发包方的同意。
4. 竣工验收竣工验收是检验工程施工质量的重要环节。
根据示范文本，承包方应在工程竣工后，及时向发包方提交竣工验收申请报告和相关资料。
发包方应在收到申请后，及时组织竣工验收，并在验收合格后支付剩余的工程款。
5. 违约责任违约责任是保障合同履行的重要法律后果。
根据示范文本，如果一方违约，应承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。
违约金的金额应按照合同约定，一般为合同总价的5%-10%。
《建设工程施工合同(示范文本)》适用于各类建设工程施工合同的签订和履行。
在签订合同时，双方应认真阅读合同条款，明确各自的权利和义务，并遵循诚实信用的原则进行协商。
在履行合同时，双方应严格按照合同约定进行施工和管理，确保工程质量和安全。
同时，《建设工程施工合同(示范文本)》也提供了争议解决的法律途径。
建设工程施工合同示范文本解读
体现对发包人和承包人权利义务的合理配置，如双向担 保、合理调价、不利物质条件等
体现对争议解决的及时性，避免合同履行陷入僵局
a
15
实现与现行法律和其他文本的衔接
反映现行法律法规的精神和要求，如条例、司法解释等 方面内容 充分借鉴九部委标准施工招标文件、国家有关部委发布 行业标准文件、FIDIC合同文本
2013版合同要素: 20个
一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、 安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、 试验与检验、变更、价格调整、合同价格、 计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与 保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决
a
13
完善合同价格类型
完善合同价格类型，适应工程计价模式发展 和工程管理实践需要
2013版建设工程施工合同
合约与法律管理
（示范文本）解读
主讲人：谭敬慧
二O2O0八13年年十6月一8月日
版权所有，不得用于商业用途。谭敬慧
1
a
话题
1、2013版施工合同示范文本修改背景 2、2013版施工合同示范文本修改理解 3、2013版施工合同示范文本重点条文解读
a
2
2013版施工合同示范文本修改背景
a3
3
建设工程施工合同面临的四大问题
1、与现行法律的适应问题 2、与项目管理模式的适应问题 3、与市场发展的适应问题 4、与交易习惯的适应问题
a
4
《示范文本》形成
1、调研合同订立与履行的现状，明确问题 包括工程实践、法律适用、争议解决等；
2、全面梳理法律规范，借鉴行业文本，提出 解决方案，形成《征求意见稿》；
《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)通用条款
建设工程施工合同 页脚内容1 第二部分 通用合同条款 1. 一般约定 1.1词语定义与解释 合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义： 1.1.1 合同 1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。 1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。 1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。 1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。 1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。 建设工程施工合同 页脚内容2 1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。 1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。 1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。 1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。 1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。 1.1.2 合同当事人及其他相关方 1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。 1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。 1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。 建设工程施工合同 页脚内容3 1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。 1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。 1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。 1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。 1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。 1.1.3 工程和设备 1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。 1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。 1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。 1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。 1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。 建设工程施工合同 页脚内容4 1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。 1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。 1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。 1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。 1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。 1.1.4 日期和期限 1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。 1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。 1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义建设工程施工合同 页脚内容5 务，且发包人预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外）的期限，自工程实际竣工日期起计算。 1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。 1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。 1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。 1.1.5 合同价格和费用 1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。 1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。 1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。 1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。 1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并建设工程施工合同 页脚内容6 包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。 1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。 1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。 1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。 1.1.6 其他 1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。 1.2语言文字 合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。 1.3法律 合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，建设工程施工合同 页脚内容7 以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。 1.4 标准和规范 1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。 1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。 1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。 1.5 合同文件的优先顺序 组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： （1）合同协议书； （2）中标通知书（如果有）； 建设工程施工合同 页脚内容8 （3）投标函及其附录（如果有）； （4）专用合同条款及其附件； （5）通用合同条款； （6）技术标准和要求； （7）图纸； （8）已标价工程量清单或预算书； （9）其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。 1.6图纸和承包人文件 1.6.1 图纸的提供和交底 发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。 因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。 1.6.2 图纸的错误 承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏
2013版《建设工程施工合同(示范文本)》理解与应用
2013版《建设工程施工合同（示范文本）》理解与应用2013年4月3日，住房与城乡住建部(下称“住建部”)与工商总局发布了《建设工程施工合同示范文本（GF-2013-0201）》（简称“13版合同范本”），该范本自2013年7月1日实施，此前已经使用14年的《建设工程施工合同示范文本（GF-1999-0201）》（简称“99版合同范本”）同时废止。
第一部分13版合同范本的背景资料与框架一、99版合同范本的修改背景99版合同范本实施14年以来，市场环境与法律环境发生了重大变化，99版合同范本亟需修改。
1、市场变化：工程总承包、施工总承包、直接发包、暂估价发包等承包模式出现，对合同双方的履约水准提出更高要求，而99版合同范本条款设置粗放，不能适应市场需求。
2、纠纷频出：黑白合同、分包转包、暂停施工、工程变更、表见代理、拖欠工程款等纠纷以及质量安全事故频出，亟需新范本指引承发包双方签约履约，提高履约效率。
3、新法律出台：99版合同范本实施后，《物权法》、《侵权责任法》、《招标投标法实施条例》、《施工合同司法解释》、《建设工程质量保证金管理暂行办法》、《建设工程价款结算暂行办法》等法律法规出台，99版合同范本应当吸纳最新立法成果。
4、新规范出台：99版合同范本实施后，《建筑工程施工质量验收统一标准》、《建设工程工程量清单计价规范》、《建筑工程施工组织设计规范》等技术规范陆续出台，并修订数版，如《建设工程工程量清单计价规范》先后有2003版、2008版、2013版，99版合同范本应与新规范相协调。
二、投资体制改革后形成的两套合同范本长期以来，房屋建筑领域的合同范本由住建部（原住建部）制定，住建部与国家工商总局共同发布。
2007年11月，国家发改委、财政部、住建部、铁道部、交通部、信息产业部、水利部、民用航空总局、广播电影电视总局联合发布了《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》，在政府投资项目中试行。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：_______
甲方（发包方）：_______
乙方（承包方）：_______
根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双
方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方
进行建设工程施工的有关事宜，达成如下协议：
一、工程概况
1.1工程名称：_______
1.2工程地点：_______
1.3工程范围：_______
1.4工程内容：_______
1.5工程面积：_______
1.6工程质量：_______
1.7工程价款：_______
1.8工程期限：_______
二、甲方权利与义务
2.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程价款。
2.2甲方有权对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进
行监督、检查。
2.3甲方应提供施工所需的场地、水、电、气等施工条件。
2.4甲方应协助乙方办理施工所需的各种手续。
2.5甲方应按照约定向乙方提供施工图纸、技术资料等施工所
需资料。
三、乙方权利与义务
3.1乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量。
3.2乙方应按照约定向甲方提供施工进度、质量、安全等方面
的报告。
3.3乙方应遵守国家及地方的相关法律法规，确保施工过程中
的安全、环保。
3.4乙方应自行承担施工过程中的所有风险。
3.5乙方应按照约定向甲方提供工程验收所需的资料。
四、工程变更
4.1如甲方需对工程进行变更，应提前通知乙方，并按照约定
支付乙方因此产生的费用。
4.2如乙方在施工过程中发现设计或施工存在问题时，应及时
通知甲方，并按照约定进行变更。
五、工程验收
5.1工程竣工后，乙方应按照约定向甲方提交工程验收申请。
5.2甲方应在收到验收申请后，按照约定的时间进行验收。
5.3如工程验收合格，甲方应按照约定向乙方支付工程价款。
六、违约责任
6.1如甲方未按照约定支付工程价款，应按照约定支付违约
金。
6.2如乙方未按照约定完成施工任务，应按照约定支付违约
金。
七、争议解决
7.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。
7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商
解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉
讼。
八、其他约定
8.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议
与本合同具有同等法律效力。
甲方（发包方）：_______
乙方（承包方）：_______
签订日期：_______
附件：_______（施工图纸、技术资料等）
========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========
特殊应用场合及增加条款：
1.特殊应用场合：高风险环境施工
增加条款：
安全措施：乙方应制定详细的安全施工方案，并确保所有施工
人员接受专业安全培训。
应急预案：乙方应制定应急预案，以应对可能发生的安全事
故。
保险要求：乙方应购买相应的工程保险，以覆盖施工过程中的
潜在风险。
2.特殊应用场合：历史文化遗产保护工程
增加条款：
保护措施：乙方应遵守有关文化遗产保护的法律法规，采取必
要的保护措施。
监督检查：甲方有权对乙方施工过程中的文物保护工作进行监
督和检查。
责任追究：如乙方在施工过程中造成文物损坏，应承担相应的
法律责任。
3.特殊应用场合：国际合作项目
增加条款：
适用法律：本合同应同时遵守项目所在国和中国两国的法律法
规。
语言文本：合同应同时使用中文和英文两种语言，两种文本具
有同等法律效力。
货币结算：工程价款可以按照约定的汇率以美元或其他国际货
币结算。
4.特殊应用场合：紧急救援工程
增加条款：
施工时间：乙方应24小时待命，随时准备启动施工。
资源保障：甲方应确保施工所需的材料和设备能够及时供应。
验收标准：鉴于紧急情况，工程验收标准可以适当调整，以快
速投入使用。
5.特殊应用场合：绿色建筑项目
增加条款：
环保要求：乙方应使用环保材料和施工工艺，确保工程符合绿
色建筑标准。
节能措施：乙方应采取节能措施，降低施工过程中的能源消
耗。
环保认证：工程竣工后，乙方应协助甲方获取绿色建筑认证。
附件列表及要求说明：
附件1：施工图纸
要求：必须是经批准的正式施工图纸，包括所有施工细节和尺
寸。
附件2：技术资料
要求：包括工程所涉及的所有技术规范、施工标准和操作规
程。
附件3：工程量清单
要求：详细列出所有工程量，包括材料、人工和其他费用的估
算。
附件4：施工进度计划
要求：明确施工各阶段的开始和结束时间，以及关键节点的里
程碑。
附件5：质量保证计划
要求：详细说明乙方将如何确保工程质量，包括质量检查和验
收程序。
实际操作过程中的相关问题及解决办法：
问题：工程变更导致成本增加。
解决办法：在合同中明确变更订单（ChangeOrder）的处理流
程，包括变更的审批、费用的计算和支付方式。
问题：工程延期。
解决办法：合同中应有明确的工期违约责任条款，包括违约金
的计算方法和支付时间。
问题：工程质量不符合标准。
解决办法：合同中应包含质量保证条款，明确质量标准和验收
程序，以及不合格工程的整改和赔偿措施。
问题：支付款项延迟。
解决办法：合同中应规定明确的支付时间表和逾期支付的违约
责任。
问题：合同解释和争议解决。
解决办法：合同中应包含争议解决条款，明确解决争议的程序
和法律适用，以及仲裁或诉讼的地点和费用承担。