标准劳务分包合同示范文本
文件编号：RHD-QB-K4485
（合同范本系列）
甲 方 ：XXXXXX
乙 方 ：XXXXXX
签订日期：XXXXXX
标准劳务分包合同示范
文本
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4485
第 2 页
标准劳务分包合同示范文本
操作指导：该合同文件为经过平等协商和在真实、充分表达各自意愿的基础上， 本着诚实守
信、互惠互利的原则，根据有关法律法规的规定，达成如下条款，并由双方共同恪守。，其中条
款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。
发包人（全称）：___________
承包人（全称）：___________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等自愿、
公正和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务合作事
项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况及承包工作内容
1.1工程名称：___________
1.2工程概况：___________
1.3分包工作内容：______________
范围包括：_______________
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4485
第 2 页
1.4工程监理单位（全称）：___________
第二条作业人员
承包人根据工程需要向发包人提供作业人员共
_______名。
第三条合同工期
开工日期________年____月____日，完工日期
________年____月____日，工期为______天。
第四条合同价款
4.1合同价款为：_________元（人民币）大写：
_________元
4.2合同价款的确定原则（在确认的方式前划
√）：
经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发
包双方协商一致，确认：
（）4.2.1本合同价款为固定价格，在约定的风
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4485
第 2 页
险范围内合同价款不再调整。
（）4.2.2以（）年施工预算或（）年施工概算
定额为依据：
①定额工资单价为：
瓦工_____元/工日；结构木工______元/工日；装
修木工_____元/工日；钢筋工_____元/工日；
砼工_____元/工日；油工_______元/工日；抹灰
工_____元/工日；架子工_____元/工日；
水暖工_____元/工日；电工______元/工日；壮工
_____元/工日；_______；_______；_______；
②按建筑面积确定承包价_____元/平方米；其
中，地上结构：_____元/平方米；地下结构：_____元
/平方米；初装修：_____元/平方米；水电：______元
/平方米；________；_________；
③分项工程承包：
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4485
第 2 页
外墙面砖：_______元/平方米；屋面防水：
_______元/平方米；
水磨石地面：_______元/平方米；水泥砂浆：
_______元/平方米；
内墙普通抹灰：_______元/平方米；________；
________；________.
（）4.2.3定额工以外发生的零星用工单价
_______元/工日；（以实际发生，书面签证资料为
准）
（）4.2.4因不可抗力、一周内非承包人原因停
水、停电、停气或安排任务不及时等原因造成的停
工、窝工累计超过八小时的按__________标准补偿。
4.3对合同价款内容的明确：___________
第五条合同价款的结算和支付
5.1结算、决算资料：
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4485
第 2 页
5.1.1发包人向承包人提供工程施工图或工程量
清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的
施工预算书。
5.1.2承包人根据发包人下达的施工任务书或现
场负责人的指令，安排作业人员完成作业内容，并取
得有效的书面签证单据编制人工结算书。
5.1.3有效的月度工作量结算资料及书面洽商变
更、现场签认资料等。
5.2合同价款的结算和决算：
5.2.1发包人应于每月____日对承包人完成的工
程量给予核实、确认并共同履行书面结算手续。
5.2.2工程交工后____日内，承包人向发包人递
交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后____日
内进行核实，给予确认并办理分包工程决算手续。
5.3合同价款的支付：
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4485
第 2 页
5.3.1合同价款分期支付：在________年____月
____日付款_______元，在________年____月____日付
款_______元。
5.3.2分期支付劳务费的，每期支付的劳务费数
额不得少于己办理结算额的80%，余款在发包人对
决算资料予以确认后____日内付清。
5.3.3合同价款的支付必须以银行转帐的形式办
理，付款时发包人不得以现金方式向承包人支付劳务
费。
5.3.4办理支付的手续为：承包人为外地进京施
工企业的，应向发包人出据“北京市外地进京施工企
业专用发票”作为收款凭证，发包人须将填写齐全
的、票据收款人为承包人全称的支票或汇票交付给承
包人指定的人员。
第六条安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4485
第 2 页
6.1安全施工：发包人、承包人必须贯彻、执行
国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产
的法律法规及各项规定，严格按安全标准组织施工。
6.2重大伤亡及其他安全事故处理：
6.2.1发生重大伤亡及其他安全事故，承发包双
方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤
者，保护事故现场，如因抢救伤者必须移动现场设
备，须作出书面记录或拍照。
6.2.2按照有关规定，发包人承包人应分清责
任，由事故责任方承担相应的责任。发包人承包人对
事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。
6.3对本工程的安全生产标准，双方约定如下：
_________.
第七条工程质量、验收与保修
7.1工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4485
第 2 页
质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施
工验收规范、标准之间有差异或不一致，承包人应在
取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依
据。
7.2承包人必须按照国家规定的质量检验标准、
施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发现设计
有误，须立即向发包人提出，取得文字变更洽商手续
后方可继续施工。因发包人原因造成窝工的，由发包
人予以经济补偿，因承包人原因造成窝工的，工期不
顺延，发生的费用由承包人承担。
7.3分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、
质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕
后____日内由发包人、承包人共同办理书面验收手
续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入
使用的，视为符合合同要求，工程交工。
合同样本 / SAMPLE CONTRACT 编号：RHD-QB-K4485
第 2 页
7.4对本工程的质量标准，双方约定如下：
___________.
第八条工期延误
8.1对于以下原因造成完工日期推迟的，经发包
人施工代表确认，工期相应顺延。
a.因战争、动乱、自然灾害或非发包人承包人责
任造成的爆炸、火灾等不可抗力；
b.设计变更和工程量增加；
c.发包人未能按合同约定日期支付劳务费，致使
施工不能正常进行；
d.承包人以书面形式提出申请，但仍未能从发包
方获得施工必须的指示、工程材料、图纸等，致使施
工不能正常进行；
e.一周内非承包人原因停水、停电、停气或机具
供应不及时造成停工、窝工累计超过8小时；
(截至2019年住建部最新)建设工程施工劳务分包合同范本完整全文版
(截至2019年住建部最新)建设工程施工劳务分包合同范本完整全文版建设工程施工劳务分包合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局目录1、劳务分包人资质情况 (3)2、劳务分包工作对象及提供劳务内容 (3)3、分包工作期限 (3)4、质量标准 (4)5、合同文件及解释顺序 (4)6、标准规范 (4)7、总（分）包合同 (4)8、图纸 (4)9、项目经理 (5)10、工程承包人义务 (5)11、劳务分包人义务 (6)12、安全施工与检查 (7)13、安全防护 (7)14、事故处理 (7)15、保险 (8)16、材料、设备供应 (8)17、劳务报酬 (9)18、工时及工程量的确认 (9)19、劳务报酬的中间支付 (10)20、施工机具、周转材料供应 (10)21、施工变更 (10)22、施工验收 (11)23、施工配合 (11)24、劳务报酬最终支付 (12)25、违约责任 (12)26、索赔 (13)27、争议 (13)28、禁止转包或再分包 (14)29、不可抗力 (14)30、文物和地下障碍物 (15)31、合同解除 (15)32、合同终止 (16)33、合同份数 (16)34、补充条款 (16)35、合同生效 (16)建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量约定、国家现行《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
路基及附属工程劳务(专业作业)分包合同(新增)
编号：（提示：根据各单位办法规定编号，不体现子公司简称）（填写全称）工程建设工程施工劳务（专业作业）分包合同承包人：分包人：签订地点：签订日期：_____年_____月____日(合同签订地需明确到县区，可以作为纠纷法院管辖地，各单位可根据实际情况填写，本合同示范文本中的红色字体均为提示性词语，合同起草时，应予以删除；合同条款中的下划线是方便提示填写设置的，合同起草完成后，请将所有下划线删除)建设工程施工劳务（专业作业）分包合同(提示:在拟定具体合同条款时，应当根据现场的实际情况对合同范本进行修改。
文中提示性用语应在使用时删除。
)工程承包人：（以下简称“甲方”）｛提示：为适应“营改增”需要，满足“三流一致，应抵尽抵”的要求，甲方应为法人或具备纳税主体资格的分公司或有授权的指挥部、项目部等，不能是未授权的指挥部、项目部、工区等临时机构或内部职能部门；合同主体名称应是企业名称的全称，不能为简称｝劳务分包人：（以下简称“乙方”）(提示: 乙方属于增值税一般纳税人/小规模纳税人的法人，且应优先选择一般纳税人，乙方名称及公章印鉴必须与提交的相关证照相符)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
第一条乙方注册情况1.1 企业法人营业执照统一社会信用代码:（提示：自2015年10月1日起，新办企业统一使用加印社会统一信用代码的营业执照。
）1.2企业资质证书资质证书编号：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：1.3 安全生产许可证安全生产许可证编号：许可范围：有效期：1.4准入证号及年检记录：1.5乙方为：纳税人。
（提示：填写一般纳税人或小规模纳税人。
）第二条工程概况2.1工程名称：；2.2劳务作业地点：；(提示:必须注明确切施工地点或施工里程)2.3劳务分包内容：KX+XX-KX+XXX段路基土石方开挖、回填及运输；路基附属结构施工（包括锚杆框架梁、框格骨架护坡、预制块护坡安装、边沟及水沟、挡墙及护坡等）及其所包含的一切永久性工程及有关附属工程施工的一切工序内容。
湖北省公路工程施工分包合同(示范文本)
附件2湖北省公路工程施工分包合同（示范文本）湖北省公路工程施工分包合同（示范文本）湖北省交通运输厅说明1、本合同（示范文本）参照《建设部、国家工商行政管理总局关于印发<建设工程施工专业分包合同（示范文本）>、<建设工程施工劳务分包合同（示范文本）>的通知》（建市〔2003〕168号）制定。
2、承包人与分包人应当按照本合同（示范文本）格式签订施工分包合同。
3、本合同经承包人、分包人签字盖章后，须经监理工程师审查通过，并由发包人备案之日起生效。
由发包人在本合同双方签署页盖章（备案专用章）确认备案。
第一部分协议书合同编号：（）工程项目：承包人（全称）：；承包合同编号：分包人（全称）：；分包工程类别：；类别编号：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》、交通运输部《公路工程施工分包管理办法》、《湖北省公路工程施工分包管理实施细则》等有关法律、法规、规章和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（发包人全称，以下简称为“发包人”）与承包人已经签订施工承包合同（以下称为“总包合同”），承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款本分包合同价款金额：大写：人民币元，小写：元。
三、分包管理费1、本分包工程承包人向分包人（□收取□不收取）管理费。
2、承包人按下列方式之一向分包人收取分包工程管理费：□分包合同价款的 %.□固定金额：大写：人民币元，小写：元。
□其他方式：。
3、分包管理费包括承包人对本分包工程项目所进行的与之相关的管理、协调、配合等一切费用。
承包人按本合同计取分包管理费的，分包人就上述事项请求承包人予以协助时，承包人有义务予以协助，且不得再以任何理由收取相关费用。
三、工期开工日期：本分包工程定于年月日开工；完工日期：本分包工程定于年月日完工；合同工期总日历天数为：天。
分包合同与转包合同8篇
分包合同与转包合同8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲乙双方就工程或服务的分包和转包事宜达成一致，为明确双方权利义务，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同协议。
一、定义与解释1. 分包合同：指甲方将其承包的部分工程或服务通过合法方式委托给乙方完成，双方就该部分工程或服务的实施达成的合同。
2. 转包合同：指乙方将其承包的全部或部分工程或服务再次转委托给第三方完成的合同。
二、合同范围本合同协议适用于各类工程或服务的分包和转包事项，包括但不限于建筑工程、装饰工程、设备采购等。
双方根据实际需要明确工程或服务的具体范围、内容和要求。
三、分包事项1. 甲方根据自身需要，将部分工程或服务分包给乙方完成。
分包的具体事项包括但不限于工作内容、工期、质量标准等。
双方应明确分包事项的具体要求和标准。
2. 乙方应确保具备完成分包事项所需的资质和能力，并按照合同约定履行义务。
如因乙方原因导致分包事项未能按时完成或未达到约定标准，乙方应承担违约责任。
四、转包事项1. 乙方在承包工程或服务过程中，如需将部分或全部工程或服务转包给第三方，应事先取得甲方书面同意。
未经甲方同意，乙方不得擅自转包。
2. 乙方转包时，应确保第三方具备相应的资质和能力，并签订转包合同。
转包合同的条款应与本合同的约定相一致。
如因第三方原因导致转包事项未能完成或未达到约定标准，乙方应承担连带责任。
五、权利义务1. 甲方有权对乙方进行监督管理，确保分包或转包工程或服务的顺利实施。
如乙方存在违约行为，甲方有权要求乙方承担违约责任。
2. 乙方应按照合同约定履行分包或转包义务，确保工程或服务的按时按质完成。
如因乙方原因导致违约，乙方应承担相应的违约责任。
六、违约责任1. 如乙方未能按照合同约定完成分包或转包事项，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。
房建工程施工劳务分包合同
房建工程施工劳务分包合同（示范文本）工程施工劳务分包合同工程承包人：劳务分包人：签约地点：签约时间：第一部分合同协议书工程承包人（发包人，甲方）：法定代表人：住所：劳务分包人（承包人，乙方）：法定代表人：住所：资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：营业执照号码：安全生产许可证号码：鉴于乙方同意按照本合同要求履行其合同责任和义务，并保证以诚信、敬业和积极的态度与甲方及本工程涉及的任何第三方保持充分有效的合作，以确保本工程的圆满竣工；另鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究，已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算，并已对甲方有关项目管理制度规定充分了解。
依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。
一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款□暂定金额：，大写：人民币元。
□固定总价金额：，大写：人民币元。
□固定单价金额：，大写：人民币元。
三、工期计划开工日期：本分包工程暂定于年月日开工；计划完工日期：本分包工程暂定于年月日完工；合同工期总日历天数为：天。
四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：，并要求达到质量奖项的评定标准。
五、组成本分包合同的文件包括：除专用条件另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及双方明示纳入合同的投标书其他部分4.本合同专用条件5.本合同通用条件6.标准、规范及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书10.甲方提供的各项管理制度11.甲方与建设单位（项目业主）总承包合同文件相关内容除非另有约定，合同履行过程中双方共同签署的补充协议、会议纪要、备忘录及其他文件，以及经确认的双方往来文件也视为本合同组成部分。
正规建筑工程劳务合同范本（通用5篇）
正规建筑工程劳务合同范本（通用5篇）在交易过程中一般都需要使用到合同，签订合同不是我们的出发点，保护自己的利益才是。
是时候对自己现在需要的合同进行签订了，可以更好的为日后解决争议提供依据。
既然这样，您晓不晓得一份合同要注意哪些方面呢？小编收集并整理了“正规建筑工程劳务合同范本（通用5篇）”，但愿对您的学习工作带来帮助。
正规建筑工程劳务合同范本（通用5篇）(篇一)甲方(用人单位)名称：乙方(劳动者)姓名：居民身份证号码：根据《中华人民共和国劳动法》等相关规定，甲乙双方在平等自愿的基础上，经协商一致订立本合同。
一、合同期限本合同期限为二、劳动岗位和工作内容甲方安排乙方从事工种(岗位)，根据生产经营的需要，在乙方能够胜任的前提下，甲方可以合理变更乙方的工作岗位和任务，乙方应完成甲方合理分配的生产任务。
承包方式：三、劳动报酬1、①定额工资单价为：木工元/平方米(沾灰面积元/平方米);钢筋工元/平方米( 元/吨);防水工元/平方米;砌筑工元/平方米;砼工元/平方米;抹灰工元/平方米;架子工元/平方米;其他工种②按建筑面积确定承包价元/平方米，水电元/平方米; ③分项工程承包：外墙面砖元/平方米;屋面防水元/平方米;内墙普通抹灰元/平方米;2、工资发放方式甲方根据工程分包合同，按照乙方实际完成工作量的%制成工资表，经乙方签字确认，通过银行将工资打入乙方工资卡。
工程竣工验收后，无质量问题，剩余劳务费四、劳动保护1、甲方应该按照国家和行业劳动卫生、安全生产等相关规定，向乙方提供合格的劳动安全卫生条件和必要的劳动工具，劳动保护用品。
2、甲方应对乙方进行上岗前安全生产教育。
乙方从事特种作业时必须经过专门培训并取得特种作业资格证后持证上岗。
、3、乙方在劳动过程中应严格遵守安全生产、文明施工等制度和各项操作规程，有权拒绝违章指挥和冒险作业。
五、劳动纪律甲方可就依法制定企业规章制度和劳动纪律对乙方实行管理，已经制定的规章制度和劳动纪律应当及时告知乙方。
建设工程施工专业分包合同示范文本
3.1开始工作日期：＿＿年＿月＿日，结束工作日期：＿＿年＿月＿ 日，总日历工作天数：＿＿天。工期如需顺延，必须经甲方书面同意。
3.2详细施工计划〔含节点计划〕甲方将根据业主总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。如因业主调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。乙方作业期限超出分段节点期限，则每日按合同总额的万分之五向甲方支付违约金，最高不超过合同总额的20%。
7.10 乙方应履行按时足额发放其聘用、雇用、管理、使用人员和农民工工资的义务。未履行该义务时，应接受甲方所采取的相应解决措施，相应费用及损失和其他后果由乙方承担。进场作业人职工资的发放执行本合同15条的约定。
7.11 乙方应严格执行《劳动法》、《劳动合同法》的规定，并按照其规定聘用、雇用、管理、使用人员和农民工缴纳保险金。
6.10有权代扣代发乙方在本项目应支付的进场作业人职工资。发现乙方拖欠其作业人职工资时，有权采取相应的解决措施，所发生的费用及造成的损失由乙方承担；如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
6.11有权就分包工程范围内的有关工作向乙方发出指令，乙方应执行；假设乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方相应款项中扣除；有权要求乙方更换甲方认为元〔大写元〕，其中不含税价款元〔大写元〕，增值税元〔大写元〕。最终总价以审计单位确定的工程造价下浮%作为乙方的决算价，过程验工按附表一清单执行。
5.2本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人工费、机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料〔不含甲供料，假设含甲供料应从结算中扣除〕、机械、燃油、管理费、利润、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、税费，详见附表一，均为一次包干，不予调整。
劳务分包合同结算单最新版.doc-(多应用场景)
劳务分包合同结算单最新版.doc-(多应用场景)劳务分包合同结算单甲方（承包方）：__________乙方（分包方）：__________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就劳务分包项目的结算事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程内容：__________4.工程面积：__________5.工程期限：__________二、结算依据1.《合同法》；2.《建筑法》；3.《招标投标法》；4.《安全生产法》；5.《建设工程质量管理条例》；6.《建设工程安全生产管理条例》；7.《建设工程施工合同（示范文本）》；8.双方签订的《劳务分包合同》；9.双方确认的工程量清单；10.双方确认的工程变更单；11.双方确认的工程进度报告；12.双方确认的工程结算单；13.相关法律法规及政策文件。
三、结算方式1.工程进度款：按照双方确认的工程量清单和工程进度报告，甲方应按照合同约定的付款周期和比例支付乙方工程进度款。
2.工程结算款：工程竣工后，甲乙双方根据实际完成的工程量、工程变更单、工程结算单等资料进行工程结算。
结算款包括：工程款、变更款、索赔款、奖励款等。
3.付款方式：甲方通过银行转账方式支付乙方款项。
乙方应提供合法有效的银行账户信息。
4.付款时间：甲方应在收到乙方提交的合法有效发票后，按照合同约定的付款周期和比例支付乙方款项。
四、违约责任1.甲方未按合同约定支付乙方款项的，应按照逾期付款金额的万分之五向乙方支付违约金。
2.乙方未按合同约定完成工程内容的，应按照逾期完成工程金额的万分之五向甲方支付违约金。
五、争议解决1.本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
2.在诉讼过程中，除争议部分外，本合同其他条款继续履行。
六、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
铝合金劳务分包合同书
铝合金劳务分包合同书第一章总则。
第一条合同标的。
本合同约定发包人将铝合金工程劳务分包给承包人，承包人按照本合同约定完成铝合金工程劳务。
第二条合同金额。
本合同总金额为人民币（大写）元，其中：人工费，人民币（大写）元。
材料费，人民币（大写）元。
机械费，人民币（大写）元。
管理费，人民币（大写）元。
第三条合同工期。
本合同工期为日历天，自年月日开工，于年月日竣工。
第四条质量标准。
承包人应按照国家现行规范、标准和发包人提供的图纸资料，保证工程质量达到国家级标准。
第二章承包人的义务。
第五条人员管理。
承包人负责劳务人员的招募、培训和管理。
劳务人员应持有有效的劳动合同，并符合发包人规定的安全、健康和环境要求。
第六条材料采购。
承包人负责铝合金型材、配件及其他必需材料的采购。
材料采购应符合发包人提供的图纸资料和质量标准要求。
第七条施工管理。
承包人负责铝合金工程的施工组织、安排。
承包人应制定施工计划，提交发包人审核批准。
承包人应按照施工计划组织施工，并接受发包人的监督管理。
第八条安全生产。
承包人应对劳务人员进行安全教育培训，并制定安全生产措施。
承包人应提供必要的安全防护用品，并建立安全生产管理制度。
承包人应按时缴纳各项安全生产费用，并承担由此产生的责任。
第九条竣工验收。
工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工报告和验收资料。
发包人组织验收小组验收工程。
验收合格后，发包人出具工程竣工验收单。
第三章发包人的义务。
第十条图纸资料。
发包人应及时向承包人提供铝合金工程施工图纸、材料清单及其他必要资料。
图纸资料如有变更，发包人应及时通知承包人。
第十一条现场配合。
发包人应提供施工现场，并负责现场水电、交通等配合工作。
发包人应协调好与其他分包单位之间的关系，确保工程顺利进行。
第十二条进度款支付。
发包人应按照合同约定，按时支付工程进度款。
进度款支付比例按《建设工程施工合同（示范文本）》的规定执行。
第十三条工程结算。
工程竣工后，发包人和承包人应根据合同约定进行工程结算。
专业分包做成劳务分包合同
专业分包做成劳务分包合同甲方（总承包方）：________________乙方（分包方）：________________鉴于甲方作为总承包方需要进行特定工程项目的施工，现决定将部分劳务作业分包给乙方。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，经充分协商，就劳务分包事宜达成如下合同条款：一、合同标的1.1 乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求，完成以下劳务作业（详见附件一）：- 劳务作业内容描述；- 工程量及质量要求；- 施工进度安排。
1.2 乙方应保证所提供的劳务符合国家及行业标准，确保工程质量。
二、合同金额2.1 双方经协商确定，本合同的劳务分包总金额为人民币________元（大写：______________________元整）。
2.2 合同金额包括乙方为完成本合同项下劳务作业所发生的一切费用。
三、付款方式3.1 甲方应按照以下方式向乙方支付合同金额：- 预付款支付比例及时间；- 进度款支付条件及时间节点；- 最终结算方式及时间。
四、履约保证金4.1 乙方应在合同签订后____天内，向甲方缴纳履约保证金人民币________元。
4.2 履约保证金将在乙方完成合同项下全部劳务作业并通过甲方验收后退还。
五、施工期限5.1 本合同项下的劳务作业开始日期为____年__月__日，结束日期为____年__月__日。
5.2 如遇不可抗力因素导致施工延期，乙方应及时通知甲方，双方协商确定新的施工期限。
六、质量保证6.1 乙方应确保所提供的劳务质量符合甲方要求及国家相关标准。
6.2 乙方应对其劳务作业质量提供___年的质量保证期。
七、违约责任7.1 如乙方未能按期完成劳务作业或质量不符合要求，甲方有权要求乙方承担违约责任。
7.2 如甲方未能按约定支付合同金额，乙方有权要求甲方支付逾期利息。
八、争议解决8.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过协商解决。