(整理)建筑工程项目履约保函[1]
工程施工合同履约保函范本
工程施工合同履约保函范本甲方（以下简称“承包商”）：乙方（以下简称“业主”）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方承担乙方所委托的工程施工项目（以下简称“本项目”），经充分协商，达成一致，签订本工程施工合同。
为确保双方合法权益，甲乙双方同意按照本工程施工合同的约定，由甲方提交履约保函，保证甲方按合同约定履行施工义务。
现甲乙双方就履约保函相关事宜达成如下协议：一、履约保函的金额1. 甲方在本工程施工合同项下的履约保函金额为人民币【】元整（大写：【】元整）。
2. 履约保函的担保方式为：【担保方式，如：银行保函、担保公司保函等】。
3. 履约保函的有效期为自本工程施工合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。
二、履约保函的提交1. 甲方在本工程施工合同签订后【】个工作日内，向乙方提交履约保函。
2. 履约保函由甲方按照乙方提供的格式进行制作，并确保履约保函的内容符合本工程施工合同的约定。
3. 甲方应确保履约保函的提交不得违反相关法律法规和政策规定。
三、履约保函的解除1. 在本工程施工合同约定的工程竣工验收合格后，甲方按照乙方要求提供相关证明材料，履约保函即行解除。
2. 履约保函解除后，甲方应按照乙方的要求，将履约保函原件退还乙方。
四、履约保函的赔偿1. 在履约保函有效期内，如甲方未能按照本工程施工合同的约定履行施工义务，乙方有权向甲方追偿，并有权要求甲方支付违约金。
2. 乙方在向甲方追偿时，应向甲方发出书面索赔通知，并提供相关证据。
甲方在收到乙方索赔通知后【】个工作日内，应按照本工程施工合同的约定履行赔偿义务。
3. 甲方在履行赔偿义务后，有权向实际责任方追偿。
五、其他约定1. 本履约保函一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本工程施工合同及履约保函的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
3. 如本工程施工合同的任何条款与履约保函的条款发生冲突，以履约保函的条款为准。
工程合同履约保函样本
工程合同履约保函样本【工程合同履约保函】致 [业主公司名称]：鉴于 [承包商公司名称]（以下简称“承包商”）与贵公司就 [工程项目名称] 签署了工程合同（合同编号：[合同编号]），本人 [担保机构名称]（以下简称“担保人”）根据承包商的申请，特此开出不可撤销的履约保函，以保证承包商严格按照合同约定履行其义务。
一、保函金额本保函的担保金额为 [保函金额] 元人民币，即不超过该金额的履约责任由担保人承担。
二、有效期限本保函自 [保函生效日期] 起生效，至 [保函到期日] 截止。
若需延长保函有效期，需经三方协商一致，并办理相关手续。
三、履约范围本保函涵盖以下履约内容：1. 工程质量达到合同约定的标准；2. 工程进度符合合同约定的时间节点；3. 安全生产管理符合国家及地方的相关规定；4. 其他由合同规定的承包商应履行的义务。
四、索赔程序一旦承包商未能履行上述任何一项或多项义务，且经贵公司书面通知后在合理期限内未能纠正，贵公司有权向担保人提出赔偿请求。
担保人在收到贵公司的书面索赔通知及相关证明材料后，将在 [赔付时间] 个工作日内无条件支付不超过保函金额的赔偿款项。
五、其他条款1. 本保函项下的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成时，可提交至 [管辖法院] 进行诉讼。
2. 本保函的修改和解除须经三方书面同意。
3. 本保函适用中华人民共和国法律。
六、声明本保函是根据承包商的指令开立，但不构成承包商与担保人之间的任何合约关系。
本保函仅对贵公司负有约束力，不对任何第三方产生效力。
本保函一经签发，即表明担保人对上述各项条款的承诺与保证。
担保人：[担保机构全称]法定代表人（或授权签字人）：[姓名]地址：[详细地址]电话：[联系电话]传真：[联系传真]邮编：[邮政编码]日期：[保函签署日期][盖章处]。
工程合同履约保函模板
工程合同履约保函模板【工程合同履约保函】致 [业主名称]：根据 [承包商名称]（以下简称“承包商”）与贵方签订的编号为 [合同编号] 的工程合同（以下简称“合同”），我们 [担保机构名称]（以下简称“担保人”）兹开立本履约保函，以保证承包商按合同约定履行其义务。
一、保函数据1. 本保函自 [保函生效日期] 起生效，至 [保函到期日期] 止，期间如合同工期发生变更，本保函有效期相应顺延。
2. 本保函金额为[保函金额]（大写：[金额大写]），该金额不超过合同总价的[百分比]%。
3. 本保函项下的任何索赔均应于 [保函到期日期] 前提出，逾期未提的，视为放弃索赔权利。
二、履约保证1. 承包商同意按照合同约定的质量、时间、成本等要求，完成工程项目的建设任务。
2. 如承包商未能履行合同中的任何义务，担保人将在收到业主书面索赔通知后的 [指定天数] 工作日内，无条件支付不超过保函金额的款项，以补偿业主的损失。
3. 本保函项下的赔付不影响业主对承包商的其他追索权利。
三、保函的解除1. 工程项目竣工验收合格，且无其他争议时，业主应向担保人出具解除保函的通知，担保人在确认上述情况后，本保函自动失效。
2. 如承包商违约导致合同终止，业主有权要求担保人承担相应的保证责任。
四、其他条款1. 本保函适用 [适用法律的国家或地区] 的法律。
2. 本保函的一切修改、补充均需以书面形式经双方确认后方可生效。
3. 本保函的解释权及争议解决权归 [指定的法院或仲裁机构] 所有。
五、签字盖章本保函由担保人的法定代表人或授权代表签字并加盖公章，方为有效。
担保人：[担保机构全称]法定代表人或授权代表：___________ 签字日期：____年__月__日公章：[加盖公章]。
建筑工程合同的保函
建筑工程合同的保函[标题]h1建筑工程履约保函/h1[]尊敬的甲方（业主）：鉴于甲乙双方于（日期）签订了《建筑工程合同》（以下简称“合同”），根据合同条款的规定，我们（担保机构名称），作为乙方（承包商）的担保人，特此向甲方出具本保函，以确保乙方能够严格履行合同中规定的义务。
一、保函金额本保函的担保金额为人民币（大写）（金额），即合同总价的（百分比%）。
本保函的金额是根据合同中规定的履约保证金数额确定的，旨在确保乙方履行其在合同中的义务。
二、担保范围本保函涵盖但不限于以下几个方面：1. 工程进度：确保工程按照合同约定的时间节点完成；2. 工程质量：确保工程质量符合国家标准及合同约定的质量要求；3. 安全生产：确保施工过程中严格遵守安全生产法规，防止事故发生；4. 环境保护：确保施工过程中遵守环保法规，减少对环境的影响；5. 劳动保护：确保合法用工，维护工人的合法权益。
三、有效期本保函自签发之日起生效，有效期至工程竣工验收合格并满足合同约定的所有条件后终止。
在有效期内，如果乙方未能履行合同中的任何义务，甲方有权向我们提出索赔。
四、索赔程序甲方在发现乙方未能履行合同义务时，应及时书面通知我们，并提供相关证明材料。
我们在收到索赔通知后，将在合理的时间内进行调查核实。
如索赔成立，我们将按照保函的承诺承担相应的责任。
五、其他事项1. 本保函是不可撤销的，一旦签发，除非得到甲方的书面同意，否则不得修改或解除；2. 本保函适用中华人民共和国法律；3. 因本保函引起的任何争议，应通过友好协商解决，协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
我们（担保机构名称）作为担保人，承诺严格按照本保函的规定履行我们的义务。
担保人：（盖章）法定代表人：（签字）联系电话：地址：日期：。
工程合同履约保函范本
工程合同履约保函范本【工程合同履约保函】致：（甲方名称）敬启者：根据贵公司与（乙方名称）签订的工程合同（合同编号：________），我们（银行或担保机构名称）作为担保人，特此向贵公司提供无条件且不可撤销的履约保证。
本保函是对乙方履行其在上述合同项下的全部责任和义务的一种担保。
一、保函数量：本保函的担保金额为人民币（大写）____________元整（￥___________）。
二、保函有效期：本保函自签发之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日后的____天止，或者至贵公司提出索赔通知并由我行确认接受索赔之日止，以先到之日为准。
三、责任范围：在本保函的有效期内，如乙方未能按照合同约定履行其任何一项或多项义务，包括但不限于工程质量、工期延误、支付工程款等，贵公司有权书面通知我行并提出索赔，我行将在收到符合要求的索赔通知后____个工作日内，无条件地向贵公司支付不超过担保金额的款项。
四、保函的变更和终止：本保函未经贵公司和我行双方书面同意，不得擅自变更或终止。
在不影响已提出索赔的条件下，贵公司可以书面通知我行解除或减少保函数量，该通知应当由我行确认接受后方可生效。
五、其他条款：1. 本保函适用中华人民共和国法律。
2. 本保函项下的争议，首先应通过友好协商解决，协商不成的，可提交我行所在地人民法院诉讼解决。
3. 本保函的任何修改、补充均须以书面形式经双方确认后方为有效。
4. 本保函的签发、生效、修改、终止及索赔等相关事宜，均不影响合同其他条款的独立效力。
六、签字盖章：本保函经我行授权代表签字并加盖公章后生效。
担保人：（银行或担保机构全称）法定代表人：（签字）公章：日期：____年____月____日。
工程履约保函法律规定(3篇)
第1篇一、引言工程履约保函是担保工程承包人在合同履行期间，按照合同约定完成工程建设的担保文件。
它是工程担保体系中的一种重要形式，对于保障工程项目的顺利进行、维护各方合法权益具有重要意义。
本文将从工程履约保函的法律规定、适用范围、操作流程等方面进行详细阐述。
二、工程履约保函的法律规定1. 法律依据我国现行法律体系中，关于工程履约保函的法律规定主要体现在以下法律法规中：（1）《中华人民共和国担保法》：规定了担保合同的基本原则、担保方式、担保合同的效力等内容。
（2）《中华人民共和国合同法》：规定了合同的基本原则、合同的订立、合同的履行、合同的变更和解除等内容。
（3）《中华人民共和国招标投标法》：规定了招标投标的基本原则、招标投标的程序、招标投标的监督等内容。
（4）《中华人民共和国建筑法》：规定了建筑工程的基本原则、建筑工程的招标投标、建筑工程的监理、建筑工程的竣工验收等内容。
2. 法律规定内容（1）工程履约保函的适用范围：工程履约保函适用于各类建筑工程项目，包括房屋建筑、道路桥梁、水利设施、市政工程等。
（2）工程履约保函的担保金额：工程履约保函的担保金额应当根据工程合同金额的一定比例确定，一般为合同金额的10%至30%。
（3）工程履约保函的有效期：工程履约保函的有效期一般与工程合同约定的工期相同，但不得少于工程合同约定的工期。
（4）工程履约保函的解除：在以下情况下，工程履约保函可以解除：①工程承包人按照合同约定完成工程建设，并通过工程竣工验收；②工程承包人因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，且已向担保人提供相关证明材料；③工程承包人同意解除合同，并经工程业主和担保人同意。
（5）工程履约保函的赔偿：若工程承包人未按照合同约定完成工程建设，导致工程业主遭受损失，担保人应当按照工程履约保函的约定承担赔偿责任。
三、工程履约保函的适用范围1. 工程招标投标阶段：在工程招标投标过程中，招标人可以要求投标人在投标文件中提供工程履约保函，以确保投标人在中标后能够履行合同义务。
工程履约保函合同范本
工程履约保函合同范本甲方（受益人）： [甲方全称][甲方地址]乙方（承包商）： [乙方全称][乙方地址]丙方（担保银行）： [担保银行全称][担保银行地址]鉴于甲方与乙方就[具体工程项目名称]签订了编号为[合同编号]的《建设工程施工合同》（以下简称“主合同”），为了确保乙方严格履行主合同项下的各项义务，丙方愿意出具工程履约保函（以下简称“本保函”）。
经甲、乙、丙三方协商一致，订立本保函，以资共同遵守：第一条保函金额丙方在此保证，向甲方提供金额为[具体金额]（大写：[金额大写]）的工程履约保函。
第二条保函有效期本保函自[生效日期]起生效，至[失效日期]止失效。
第三条保函责任1. 若乙方未能按照主合同的规定履行义务，包括但不限于工程进度、工程质量、安全生产等，甲方有权要求丙方在本保函金额范围内承担赔偿责任。
2. 丙方在收到甲方书面索赔通知及证明乙方违约的相关证明材料后，应在[具体时间]个工作日内进行赔付。
第四条保函生效条件本保函在甲方与乙方签订主合同并由乙方支付合同约定的履约保证金后生效。
第五条保函失效1. 本保函在保函有效期届满后自动失效。
2. 如乙方完全履行主合同义务，甲方应向丙方出具履约完成证明，丙方在收到履约完成证明后，本保函失效。
第六条争议解决因本保函引起的或与本保函有关的任何争议，三方应通过友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定[如有其他特殊约定，可在此处列明]第八条本保函的修改和补充本保函的任何修改和补充均需甲、乙、丙三方书面同意，并作为本保函不可分割的一部分。
本保函一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________乙方代表（签字）：___________丙方代表（签字）：___________签订日期：____年____月____日请根据实际情况调整上述范本中的具体信息，如金额、日期、项目名称等，并确保所有条款都符合相关法律法规和合同要求。
工程合同履约保函条款
工程合同履约保函条款一、保函的开立乙方应在合同签订后的5个工作日内，向甲方提交由其开户银行出具的履约保函。
该保函应覆盖合同金额的10%，并且有效期至少覆盖整个合同约定的履约期限。
二、保函的内容履约保函应明确指出以下内容：1. 保函的编号和开立日期；2. 被保证人（乙方）的名称和地址；3. 受益人（甲方）的名称和地址；4. 保函的金额和货币种类；5. 保函的有效期限；6. 保函项下的索赔条件和程序；7. 保函的终止条件。
三、保函的修改和延期如合同履约期限发生变更，乙方应及时与银行协商，对履约保函的有效期限进行相应的修改或延期。
任何修改或延期都应得到甲方的书面同意。
四、保函的索赔在以下情况下，甲方有权向银行提出索赔：1. 乙方未能按照合同约定的时间、质量完成工程；2. 乙方中途无故停止工程进度；3. 乙方违反合同规定的其他重要条款。
五、保函的解除在工程竣工验收合格，且甲方确认无需进一步追索后，乙方可向银行申请解除履约保函。
银行在收到甲方的书面确认后，方可解除保函。
六、法律适用和争议解决本保函的开立、执行和解释均适用中华人民共和国法律。
因本保函引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至乙方所在地的人民法院诉讼解决。
七、其他事项双方可以根据实际情况协商确定其他需要包含在履约保函中的条款，并以书面形式作为本保函的补充。
以上范本仅供参考，具体的履约保函条款应根据项目的实际情况和双方的具体需求来确定。
在签订合同时，建议双方咨询专业的法律顾问，以确保合同的合法性和有效性。
2024版建筑项目履约保函协议条款解析一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版建筑项目履约保函协议条款解析一本合同目录一览1. 定义与解释1.1 合同主体1.2 建筑项目1.3 履约保函1.4 协议条款2. 保函金额与比例2.1 保函金额2.2 保函比例3. 保函有效期3.1 起始日期3.2 终止日期4. 保函的获取与释放4.1 获取保函的条件4.2 释放保函的条件5. 保函的索赔与理赔5.1 索赔条件5.2 理赔流程6. 违约责任6.1 承包商违约6.2 发包商违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的变更与终止8.1 合同变更8.2 合同终止9. 保密条款9.1 保密内容9.2 保密期限10. 法律适用与争议解决10.1 法律适用10.2 争议解决11. 合同的生效、修改与解除11.1 合同生效条件11.2 合同修改11.3 合同解除12. 附件12.1 保函格式12.2 相关文件13. 其他条款13.1 通知与送达13.2 合同的完整性与优先性13.3 不可抗力14. 签署页14.1 合同签署14.2 日期记载第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1 合同主体本合同双方主体如下：1.2 建筑项目建筑项目指的是位于：（项目地点）的：（项目名称），项目编号：（项目编号）。
1.3 履约保函履约保函是乙方为保证按照合同约定履行各项义务，向甲方提供的金额为人民币：（保函金额）元的保函，保函有效期自保函开具之日起至合同约定的工程竣工交付之日止。
1.4 协议条款第二条保函金额与比例2.1 保函金额乙方应向甲方提供金额为人民币：（保函金额）元的履约保函。
2.2 保函比例保函金额为合同总价款的：（比例百分比）。
第三条保函有效期3.1 起始日期履约保函的有效期自保函开具之日起至合同约定的工程竣工交付之日止。
3.2 终止日期如合同约定的工程竣工交付日期因故延期，履约保函的终止日期相应顺延至实际工程竣工交付之日。
工程合同履约保函模板
工程合同履约保函模板致：[受益人名称]地址：[受益人地址]尊敬的受益人：根据我国相关法律法规，为保证工程合同的履行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经协商一致，特此签订本工程合同履约保函。
一、工程合同概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模：[工程规模]4. 工程总价：[工程总价]5. 工程承包方：[承包方名称]6. 工程发包方：[发包方名称]二、保函金额本工程合同履约保函的金额为：[保函金额]元整。
三、保函有效期本工程合同履约保函的有效期为：[保函有效期开始时间]至[保函有效期结束时间]。
四、保函条款1. 保证范围：本保函担保甲乙双方在《工程合同》中约定的甲方的履约义务。
2. 保证内容：甲方承诺按照《工程合同》的约定履行各项义务，如甲方违反《工程合同》的约定，乙方有权依据本保函向甲方追偿损失。
3. 保证方式：本保函采用连带责任保证方式。
4. 保证期间：本保函的有效期内，甲方不得撤销或变更本保函的保证责任。
5. 保证责任：甲方如违反《工程合同》的约定，乙方有权依据本保函向甲方追偿损失，甲方无异议。
五、保函的解除1. 在保函有效期内，甲方按照《工程合同》的约定履行完毕各项义务，乙方书面确认后，本保函自动解除。
2. 本保函解除后，甲方应将保函正本退还给乙方。
六、争议解决本保函的签订、履行、解除及争议解决均适用中华人民共和国法律。
七、其他约定1. 本保函一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本保函自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年____月____日注：本模板仅供参考，具体内容需根据工程合同的实际情况进行调整，并由甲乙双方协商一致后签订。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
.................
.................
建筑工程项目履约保函
保函编号：
公司:
鉴于 公司（以下简称“承包人”）和你方就 工程签
订了《建设工程施工承包合同》（以下简称“合同”），并且你方要求承包人须提供履约
保函。
我方长安保证担保有限公司根据你方的要求和承包人的申请，接受该承包人委托，
作其保证人，为其向你方出具履约保函。在此，我方特向你方作出如下保证：
1．本保函为不可撤销保函，本保函担保金额为 元（￥ .00元）整。本保
函担保金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔
通知要求分次支付而相应递减。
2．我方提供的保证为一般保证。
3．本保函的有效期间：自 起至 止。
4．索赔通知应由你方法定代表人或授权代理人签发并加盖公章且你方的任何索赔通知
不应迟于 年 月 日送达我方。
5.你方应凭本保函原件及上述索赔通知向我方索赔。
6．我方受本保函制约的责任是直接且连续的，《履约保证担保条款》（加盖骑缝章）是
本保函的组成部分，与本保函具有同等法律效力。
本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。保函失效后请你
方将本保函退回承包人交我方注销。
保证人：四川一通投资担保有限公司（盖章）
保证人地址: 四川省成都市锦江区书院西街8号8楼
邮 编: 610061
电 话:（028）66189888 传 真:（028）86621488
法定代表人或授权委托代理
（签字或盖章）：
签发日期：2010年 月 日
.................
.................
长安保证担保有限公司
履约保证担保条款
一、履约保证担保的定义
本条款所称履约保证担保，是指长安保证担保有限公司(以下称保证人)接受承包人
(以下称被保证人)的委托向发包人(以下称受益人)提供履约保函(以下称保函)，如被保证
人没有就工程签订的《建设工程施工承包合同》（以下简称《合同》）的约定履行除保修
条款以外的义务，则由保证人按保函约定，在保函金额内承担保证责任。
二、主合同与从合同
《合同》是保函的主合同。保函是主合同的从合同。主合同无效，从合同也无效。
三、保证担保范围
在保证期限内，被保证人发生违约事故，给受益人造成损失，保证人依据主合同和
保函的约定，在保函金额内承担赔付责任或继续采取措施履行主合同。保证人在保函项
下承担保证责任，所赔付的最高金额不超过保函总金额。
四、违约事故的定义
违约事故是指被保证人不履行主合同约定的除保修条款以外的义务，给受益人造成
损失的事件。
五、除外责任：
保证人对下列各项不承担保证责任：
1．因受益人不履行主合同义务，导致被保证人不能履行主合同义务的；
2．未经保证人书面同意，受益人与被保证人变更主合同条款增加保证人责任的部分；
3．未经保证人书面同意，受益人将主合同权利义务转让给第三人的；
4．若被保证人因保函生效之前的原因而导致违约，给发包人造成损失的，保证人将
不承担保证责任；
.................
.................
5．依照法律规定或主合同的约定或受益人与被保证人的另行约定，免除被保证人部
分或全部义务的，保证人亦免除其相应的保证责任；
6．因政府的政策或命令，导致被保证人不能履行主合同义务的；
7．因不可抗力致使被保证人无法履行义务的。本条款所称不可抗力是指被保证人不
能预见或者无法避免并且不能控制的事件，包括战争、敌对行为、军事行动、武装冲突、
罢工、暴动以及各种自然灾害等；
8．因任何原因所引起的主合同工程以外的损失；
9．受益人和被保证人采取欺诈、胁迫等手段或恶意串通，使保证人在违背真实意思
情况下提供保证的；
10．法律、法规规定的其他保证人不承担保证责任的情形。
六、保函金额
保函金额最终以保函记载金额为准。
七、出具保函
被保证人通过保证人对其的资信审核，与保证人签订委托保证担保合同，并办理完
成其他担保手续后，保证人出具保函；换开新保函的，应按原来的申办程序重新办理。
八、保函的履行
保证人提供的保证为一般保证。保证人依据《担保法》第十七条的规定承担保证责
任。
九、其他规则
1．保函失效
保函在下列情况下自行失效：（1）保函期满；（2）保证人的担保义务履行完毕；（3）
法律、法规规定的其他情形。
2．保函终止
在保证期间，因受益人单方面终止主合同，保函的效力自动终止。
3．权益丧失
如果受益人采取欺诈手段索赔，或被保证人与受益人恶意串通企图在保函项下获取
不当利益，受益人将丧失其在保函项下的所有权益。对由此产生的包括保证人已支付的
.................
.................
赔款在内的一切损失，由受益人负责赔偿。
4．合理查验
保函生效后，保证人有权对被保证人的资金和财产情况、开发建设进展状况等进行
监督检查，有权要求被保证人如实提供财务报表等材料。
5．重复保证
在保函的保证范围内，若另有其他保障相同的保证存在，不论是否以被保证人名义
投保，本保证人仅按其保证金额与重复保证金额总和的比例承担赔偿责任。
6．权益转让
若保函项下负责的损失涉及其他责任方时，不论保证人是否已赔偿受益人，受益人
或被保证人应立即采取一切必要的措施行使或保留向该责任方索赔的权利。在保证人履
行保证责任后，受益人或被保证人应将向该责任方追偿的权利转让给保证人，移交一切
必要的单证，并协助保证人向责任方追偿。
7．保函注销
履约保证期结束，被保证人须将履约保函从受益人处取回交还保证人注销，保证人收到
被保证人交还的履约保函后，无息返还反担保保证金。
8．争议处理
受益人、被保证人与保证人之间的一切有关保函的争议应通过友好协商解决。如果
协商不成提起诉讼的，应向保证人住所地有管辖权的人民法院起诉。
十、本条款的效力
.................
.................
本条款作为保证人出具的履约保函的组成部分，与履约保函具有同等法律效力。